公司委托合同
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們?cè)桨l(fā)重視合同，合同對(duì)我們的幫助越來越大，在達(dá)成意見一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都對(duì)擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的公司委托合同，歡迎大家分享。
公司委托合同1
致:xxx公司
我單位現(xiàn)委托xx(姓名)作為我單位合法委托代理人，授權(quán)其代表我單位進(jìn)行x工作。該委托代理人的授權(quán)范圍為:代表我單位與你們進(jìn)行磋商、簽署文件和處理xxx活動(dòng)有關(guān)的`事務(wù)。在整個(gè)xx過程中，該代理人的一切行為，均代表本單位，與本單位的行為具有同等法律效力。本單位將承擔(dān)該代理人行為的全部法律后果和法律職責(zé)。
代理人無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)換代理權(quán)。特此委托。
代理人姓名:性別:
年齡:xx職務(wù):
身份證號(hào)碼:
(代理人簽字樣本)
日期:年月日
競(jìng)標(biāo)申請(qǐng)人(蓋章):
法定代表人(簽字):
附:委托代理人身份證復(fù)印件
公司委托合同2
(受理單位名稱)：
茲有我司需辦理(辦理的事項(xiàng))等事務(wù)，現(xiàn)授權(quán)委托我司員工：xxx性別：xx身份證號(hào)碼：xxxxxxxxxxxxxxxxx 前往貴處(司)辦理，望貴處(司)給予接洽受理為盼!
法人代表(簽字)：
(單位名稱)(蓋章)
年 月 日
法人授權(quán)委托書
(受理單位名稱)：
現(xiàn)授權(quán)我司員工xxx性別：xx 身份證號(hào)碼：xxxxxxxxxxxxxxxxx 授權(quán)其辦理以下權(quán)限：
授權(quán)日期： 年 月 日 授權(quán)有效期至： 年 月 日。請(qǐng)貴處(司)接洽!
法人代表(簽字)：
(單位名稱)(蓋章)
年 月 日
授權(quán)委托書
委托人：姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業(yè)、住址。(委托人為單位的，寫明單位名稱)
被委托人：姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業(yè)、住址。(被委托人是律師的，只寫姓名和所在律師事務(wù)所名稱)
委托人因xxxx(寫明案件性質(zhì)及對(duì)方當(dāng)事人)一案，委托xxx為xxxx(一審、二審或再審)的代理人(或辯護(hù)人)，代理權(quán)限如下：
(委托刑事案件的辯護(hù)人，只寫“為被告人xxx(姓名)xxx一案第x審進(jìn)行辯護(hù)”)
(委托經(jīng)濟(jì)、民事、行政等案件代理人的'，須寫明代理權(quán)限，特別授權(quán)的，應(yīng)寫明授權(quán)的具體范圍，如代為起訴、提出反訴、進(jìn)行和解、撤訴、上訴、簽收法律文書等)
委托人：(簽名或蓋章)
被委托人：(簽名或蓋章)
xxxx年xx月xx日
委托書
____公證處：
我作為 (單位) 的法定代表，委派(姓名、性別、出生年月、工作單位、職務(wù)、住址)
為全權(quán)代表，與我單位的公派出國(guó)留學(xué)人員簽訂《出國(guó)留學(xué)協(xié)議書》，并代表我單位處理該協(xié)議書中的一切事宜。
本委托書有效期自 年 月 日至 年 月 日。
委托單位：
法定代表(簽字)
年 月 日
授 權(quán) 委 托 書
委托人： xx 身份證號(hào)： xx
被委托人： xx 身份證號(hào)： xx
委托事項(xiàng)：代為領(lǐng)取碩士畢業(yè)證書和學(xué)位證書
委托權(quán)限：
1.代為提交有關(guān)材料
2.代為簽收領(lǐng)取證書及送達(dá)證書給委托人
委托時(shí)限：自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日
備注： 本委托書一式三份。簽字生效。
委托人簽名：
委托人電話：xx
被委托人簽名：
被委托人電話：xx
委托日期： xx 年 06 月 15 日
附件：
1. 委托人身份證復(fù)印件
2. 被委托人身份證復(fù)印件
(本授權(quán)委托書共壹頁(yè))
個(gè) 人 授 權(quán) 委 托 書
委托人： xx 身份證號(hào)： xx
被委托人： xx 身份證號(hào)： xx
委托事項(xiàng)：xxxx
委托權(quán)限：
1.xxxxx
2.xxxxx
委托時(shí)限：自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日
備注： 本委托書一式三份。簽字生效。
委托人簽名：xx
委托人電話：xx
被委托人簽名：xx
被委托人電話：xx
委托日期： xxxx 年 xx月 xx 日
公司委托合同3
原告楊林，男，1966年5月20日出生，漢族，湘潭市人，住湘潭市岳塘區(qū)五里堆晏家塘115號(hào)。
委托代理人陳暉，女，1972年3月26日出生，漢族，長(zhǎng)沙市人，住長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)蔡鍔中路2號(hào)12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司，住所地：廣州市天河區(qū)體育西路維多利廣場(chǎng)a座1803號(hào)。
法定代表人朱芙蓉，該公司總經(jīng)理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司委托合同糾紛一案，于XX年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成由審判員過偉國(guó)擔(dān)任審判長(zhǎng)、審判員雷達(dá)、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭，于XX年9月15日公開開庭進(jìn)行了審理，書記員謝艷輝擔(dān)任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司經(jīng)本院合法傳喚，無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告楊林訴稱：XX年7月10日與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》;根據(jù)約定，原告于7月10日當(dāng)天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元，被告對(duì)原告開具了《收款收據(jù)》確認(rèn)了與原告的加盟合作關(guān)系，并對(duì)原告開具了《授權(quán)書》，授權(quán)原告與步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟經(jīng)營(yíng)的需要完成了全部籌備工作，包括依《授權(quán)書》通過代理人有償取得了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)后，卻突然接到步步高華隆店通知：被告正式通知步步高華隆店取消對(duì)原告的授權(quán)，并授權(quán)另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告，被告承認(rèn)了上述行為，卻沒有給原告終止加盟關(guān)系的理由。被告的行為嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益，請(qǐng)求法院判令被告繼續(xù)履行合同并負(fù)擔(dān)本案的訴訟費(fèi)。
原告楊林為支持其訴訟請(qǐng)求，向法庭提交以下證據(jù)：
1、 被告單位注冊(cè)登記資料，證實(shí)被告主體資格;
2、XX年7月10日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》，證實(shí)原、被告之間的加盟合作關(guān)系;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》，證實(shí)原告匯款的依據(jù);
4、工商銀行匯款單，證實(shí)原告依證據(jù)2的約定向被告賬戶匯入100 000元;
5、XX年7月10日被告出具的《收款收據(jù)》，證實(shí)被告確認(rèn)了和原告的加盟合作關(guān)系;
6、被告開具的《授權(quán)書》，證實(shí)被告確認(rèn)了和原告的加盟合作關(guān)系，確定了加盟經(jīng)營(yíng)的位置;
7、原告和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》，證實(shí)原告依證據(jù)2、6已經(jīng)完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權(quán)書》，證實(shí)被告無(wú)故終止和原告的加盟合作關(guān)系，又授權(quán)另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司書面辯稱：《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》是一個(gè)合作意向書，不具備合同生效條件，原告要求繼續(xù)履行合同的要求不符合實(shí)際。答辯人有權(quán)單方面解除合作，將原告的首批貨款無(wú)息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據(jù)材料。
以上證據(jù)被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司沒有到庭質(zhì)證，因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認(rèn)可原告陳述的事實(shí)經(jīng)過，因此本院對(duì)上述證據(jù)1-8的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認(rèn)。
根據(jù)以上認(rèn)定的證據(jù)，以及原告的陳述和被告的書面答辯意見，本院認(rèn)定以下事實(shí)：
XX年7月10日，原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》一份，原告依《確認(rèn)單》之規(guī)定向被告賬戶匯入100 000元，被告對(duì)原告開具了《收款收據(jù)》，隨即被告對(duì)原告又開具了《授權(quán)書》。原告持被告公司的《授權(quán)書》辦理了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)。但此后，步步高商業(yè)連鎖股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授權(quán)書》給另一加盟商，終止了原告所持有的《授權(quán)書》的法律效力。經(jīng)原告到步步高商業(yè)連鎖股份有限公司核實(shí)，了解到被告在沒有和原告解除加盟關(guān)系的前提下，單方取消了對(duì)原告的授權(quán)，終止了和原告的加盟合作關(guān)系，重新對(duì)另一加盟商出具了《授權(quán)書》，原告對(duì)此向被告提出異議，但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起訴，提出如訴稱之請(qǐng)求。
本院認(rèn)為，XX年7月10日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》雖然沒有標(biāo)明合同的名稱，但該《確認(rèn)單》能確定當(dāng)事人名稱、標(biāo)的和數(shù)量，具備合同成立的基本要件，同時(shí)《確認(rèn)單》是被告一方預(yù)先擬定的合同條款，原告只能表示全部同意或者不同意，《確認(rèn)單》可以認(rèn)定為格式合同;當(dāng)事人訂立合同采取要約、承諾方式，要約到達(dá)受要約人時(shí)生效，承諾到達(dá)要約人時(shí)生效，承諾生效時(shí)合同成立，該合同應(yīng)該認(rèn)定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元，被告認(rèn)可了雙方的加盟關(guān)系，且原告為履行合同完成了基本準(zhǔn)備工作，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》是一個(gè)合作意向書，不具備合同生效條件，與本案實(shí)際情況不符，被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規(guī)定，當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同;第九十四條規(guī)定了在五種情形的條件下當(dāng)事人可以解除合同，但被告未提供證據(jù)證實(shí)存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規(guī)定，對(duì)解除合同有異議的'，可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力。因此，被告辯稱其依據(jù)《確認(rèn)單》中的約定，有權(quán)單方面解除合作，將原告的首批貨款無(wú)息退還原告即可。經(jīng)本院審查，《確認(rèn)單》中對(duì)此約定的內(nèi)容為：“在簽訂此合作確認(rèn)單后一個(gè)月，被告若無(wú)法與原告確認(rèn)最終合作事宜，則無(wú)條件全額無(wú)息退還首批貨款給原告�！痹摋l款是被告免除其責(zé)任、加重原告責(zé)任、排除對(duì)方主要權(quán)利的條款，該條款與《合同法》第四十條的規(guī)定相悖，該條款為無(wú)效條款，對(duì)原告沒有約束力，故對(duì)被告該辯解意見本院不予采信。被告無(wú)正當(dāng)理由終止加盟合作關(guān)系、撤銷授權(quán)的行為已構(gòu)成違約，原告請(qǐng)求判令被告繼續(xù)履行合同并負(fù)擔(dān)本案訴訟費(fèi)的訴訟請(qǐng)求本院予以支持。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，判決如下：
原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司雙方于XX年7月10日簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》為格式合同合法有效，被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司在本判決生效之日起繼續(xù)履行合同。
案件受理費(fèi)100元，由被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖南省湘潭市中級(jí)人民法院。
審 判 長(zhǎng) 過 偉 國(guó)
審 判 員 雷 達(dá)
人民陪審員 傅 旭 光
二○○九年九月十八日
代理書記員 xxx
公司委托合同4
茲有(以下簡(jiǎn)稱甲方)委托(以下簡(jiǎn)稱乙方)定做服裝，根據(jù)雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議并共同遵守。
一、合計(jì)總金額(人民幣)大寫
陸仟元整小寫：6000元
二、付款方式
乙方給甲方供貨，組織材料進(jìn)行生產(chǎn)。甲方應(yīng)預(yù)支付全額的'0%訂金即(￥0元)，乙方交貨給甲方指定地點(diǎn)并驗(yàn)收合格后，甲方支付合同剩余100%貨款(￥6000元)。
三、交貨規(guī)定
交貨日期：月延誤期不得超過3天。
四、驗(yàn)收方法
乙方按甲方制作樣板為依據(jù)制定款式、面料、顏色、數(shù)量。質(zhì)量水準(zhǔn)等供貨給甲方確認(rèn)。
五、雙方責(zé)任
1.乙方給甲方供貨時(shí)。甲方驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤則須給乙方付清余款，如甲方無(wú)故拖延乙方貨款，乙方有權(quán)收加其所供貨，并追究因此甲方給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2.甲方如無(wú)故中途退貨或者拒收貨，甲方應(yīng)償付乙方貨款總值的作為違約金并賠償因此給乙方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
3.以雙方認(rèn)可樣板為準(zhǔn)(如無(wú)樣板或合同無(wú)特別說明，則按國(guó)家市場(chǎng)同類服裝標(biāo)準(zhǔn))。
4.乙方有責(zé)任按照甲方要求制作服裝，否則，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修，并承擔(dān)返修的費(fèi)用。
5.乙方有責(zé)任按照合同規(guī)定進(jìn)行交貨，每延期一天。乙方應(yīng)償付乙方延期交貨部分貨款總值1%罰金。
六、補(bǔ)充
附則以上價(jià)格為含稅價(jià)。
七、其他
本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同自簽定之日起有效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司委托合同5
_________（以下簡(jiǎn)稱甲方）因申請(qǐng)股票上市，現(xiàn)委托_________（以下簡(jiǎn)稱乙方）的律師辦理有關(guān)法律事務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立下列各條，共同遵守履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派_________律師為甲方辦理股票上市的有關(guān)法律事務(wù)、
二、甲方應(yīng)真實(shí)地向乙方律師提供有關(guān)的全部材料、乙方接受委托后，發(fā)現(xiàn)甲方捏造事實(shí)、弄虛作假，有權(quán)終止本合同，依約所收費(fèi)用不予退還、
三、乙方律師應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)甲方提供的全部材料進(jìn)行法律方面的審查，出具法律意見書，但對(duì)甲方提供材料的真實(shí)性不負(fù)責(zé)任、
四、由于乙方的過錯(cuò)，造成所出具的.法律意見書出現(xiàn)錯(cuò)誤，如果受損害的善意第三人提出賠償請(qǐng)求，甲方負(fù)責(zé)賠償后，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，最高賠償額以_________保險(xiǎn)公司規(guī)定的為準(zhǔn)、
五、乙方律師應(yīng)對(duì)甲方尚未了結(jié)的經(jīng)濟(jì)仲裁、訴訟和有關(guān)爭(zhēng)議勝訴敗訴及其經(jīng)濟(jì)后果作出認(rèn)真的預(yù)測(cè)分析，但該部分的法律意見書只是一種參考意見，乙方律師對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任、
六、甲方應(yīng)為乙方在辦理法律事務(wù)時(shí)提供便利，并承擔(dān)乙方因此而發(fā)生的交通、通訊及材料等費(fèi)用，該費(fèi)用為律師的辦案費(fèi)、
七、參照中國(guó)司法部制定的《律師業(yè)務(wù)收費(fèi)管理辦法及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)雙方協(xié)商同意，律師費(fèi)的計(jì)算方法一般情況按_________計(jì)算，二項(xiàng)總和為律師費(fèi)、如果甲方委托的事務(wù)難度較大，所需時(shí)間較長(zhǎng)，律師費(fèi)的數(shù)額，甲、乙雙方可另行協(xié)商收費(fèi)、
八、乙方先按半數(shù)計(jì)收律師費(fèi)，即_________元，在簽訂本合同的三天內(nèi)支付，該律師費(fèi)無(wú)論甲方的股票最終能否上市，乙方都不予退還、余下部分的律師費(fèi)在甲方的股票得到批準(zhǔn)上市交易后付清、
九、如乙方無(wú)故終止履行合同，律師費(fèi)退還用方；如甲方無(wú)故終止，律師費(fèi)不子退還、甲方未付的律師費(fèi)用，乙方有權(quán)追索、
十、本合同有效期限，自簽訂之日起至股票上市為止、
公司委托合同6
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：_________
委托代理人：___單位：___住所地址：____聯(lián)系電話：_____
承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：_________
法定代表人：__注冊(cè)地址：___聯(lián)系電話：_____
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同），以便共同遵守。
第一條工程概況
1、1工程地點(diǎn)：___市____區(qū)（縣）____路____號(hào)____樓____室。
1、2住房結(jié)構(gòu)：___房型___房______廳___套，施工面積____平方米。
1、3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：
�。�1）乙方包工、包全部材料
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料
（3）乙方包工、甲方包全部材料
1、4總價(jià)款：___元，大寫（人民幣）：____。其中：材料費(fèi)：___，人工費(fèi)：__，管理費(fèi)：___，設(shè)計(jì)費(fèi)：___，垃圾清運(yùn)費(fèi)：____，稅金：____，其他費(fèi)用：___。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單）。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1、5工程期限____天；開工日期____天____月___日；竣工日期____天___月____日；
1、6工程內(nèi)容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。
第二條施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用，并賠償乙方損失。
第三條材料供應(yīng)
3、1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；
3、2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收。
第四條工程質(zhì)量
4、1本工程執(zhí)行____（填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程）、____（填裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、2本工程由___方設(shè)計(jì)施工方案。
4、3甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。4、4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
4、5在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》（詳見附件見）后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
4、6施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，申請(qǐng)由___部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第五條工程驗(yàn)收
5、1雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：___。乙方應(yīng)提前___天通知甲方參加驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單（見附表八：工程驗(yàn)收單）；
5、2工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單（見附表八：工程驗(yàn)收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見附表九：工程結(jié)算單）；
5、3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。
第六條工程款支付方式
6、1雙方約定按下列第___種方式支付工程款：
�。�1）本合同簽訂后，開工前____至___日，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款____%的工程款；
（2）完成____%的工程量之日后的___日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款___%的工程款；
�。�3）竣工驗(yàn)收后___日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款____%的工程款。
�。�4）竣工驗(yàn)收合格___年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款____%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。
6、2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
6、3雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
6、4竣工驗(yàn)收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的____%的保修基金�？⒐を�(yàn)收合格后___年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第八條工程監(jiān)理
8、1本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
8、2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無(wú)權(quán)解除本合同中乙方的'任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時(shí)，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8、3為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對(duì)總監(jiān)理工程師的決定有異議時(shí)，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時(shí)通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：
9、1甲方在開工日期____天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9、2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式___份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙），設(shè)計(jì)費(fèi)_____元由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
9、3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時(shí)，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項(xiàng)。
第十條乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：
10、1乙方的要求、請(qǐng)求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。
10、2乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護(hù)人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表送交報(bào)告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
10、3乙方代表易人，乙方應(yīng)于易人前____天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條甲方工作
11、1甲方應(yīng)在開工前____天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明___份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項(xiàng)。
11、2做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
11、3如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
11、4不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；
11、5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作；
11、6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗(yàn)收。
第十二條乙方工作
12、1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；
12、2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
12、3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；
12、4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
12、5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場(chǎng)交底。
12、6指派___為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。
12、7乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購(gòu)貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對(duì)的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
第十三條工程變更
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。
第十四條工期延誤
14、1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
（1）工程量變化或設(shè)計(jì)變更；
（2）不可抗力；
�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。
14、2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。14、3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
14、4因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第十五條違約責(zé)任
15、1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失；
15、2未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；
15、3因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；
15、4由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方___元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。
15、5由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延；
15、6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。
15、7甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
15、8乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
第十六條合同的變更和解除
17、1合同經(jīng)雙方簽字（在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
17、2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
第十七條垃圾清運(yùn)
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的____地點(diǎn)，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（人民幣）___元（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
第十八條聲明及保證
甲方：
18、1甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18、2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18、3在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18、4甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
乙方：
18、1乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18、2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18、3在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18、4乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十九條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第二十條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在____天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第二十一條通知
21、1根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
21、2各方通訊地址如下：______。
21、3一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第二十二條爭(zhēng)議的處理
22、1本合同受___國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
22、2本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決：（1）提交___仲裁委員會(huì)仲裁；（2）依法向人民法院起訴。
第二十三條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第二十四條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年，自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份，雙方各執(zhí)___份，具有同等法律效力；合同副本___份，送____留存一份。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
委托代理人（簽字）：___法定代表人（簽字）：___
_______年____月____日______年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：________
公司委托合同7
甲方：_________
地址：_________
乙方：_________
地址：_________
電話：_________
根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上共同協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行維修服務(wù)事宜，達(dá)成合意，訂立本合同。
一、維修物名稱、型號(hào)價(jià)格、數(shù)量、金額、維修標(biāo)準(zhǔn)等
維修物名稱：_________
品牌型號(hào)：_________
單價(jià)單位：_________
數(shù)量金額：_________
維修標(biāo)準(zhǔn)：_________
備注：_________
二、合同期限
合同有效期：_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止，如需續(xù)約，合同期滿前一個(gè)月雙方簽訂續(xù)約合同。
三、維修期限
免費(fèi)保修期_________年，自乙方維修完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
四、付款時(shí)間與方式
自合同簽訂之日起，每_________個(gè)月10日與乙方結(jié)算上個(gè)月發(fā)生的費(fèi)用。乙方應(yīng)向甲方提供當(dāng)月實(shí)際發(fā)生維修款的發(fā)票，具體結(jié)算數(shù)額以送貨單為準(zhǔn)。甲乙雙方根據(jù)結(jié)算數(shù)額安排每三個(gè)月進(jìn)行一次付款。
五、雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方在發(fā)現(xiàn)問題以后及時(shí)通知乙方，乙方在接到通知后12小時(shí)內(nèi)，派人趕到維修現(xiàn)場(chǎng)，如果維修物不需要提走的，乙方應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)修復(fù)完畢，如果維修物需要提走的，自提走當(dāng)日起48小時(shí)日內(nèi)維修完畢并返還甲方，由此發(fā)生的一切費(fèi)用已含在本協(xié)議的價(jià)款中；
2、乙方應(yīng)當(dāng)每2個(gè)月對(duì)維修完畢的維修物，免費(fèi)檢修一次，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)排除；
3、乙方應(yīng)當(dāng)出具《授權(quán)委托書》指派維修人員到甲方指定地點(diǎn)進(jìn)行維修，如需要提走的'，需填寫提收單；
4、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同的約定履行向乙方支付款項(xiàng)的義務(wù)；
5、甲方不得在合同期內(nèi)將維修設(shè)備交給第三方進(jìn)行維修；
6、乙方維修甲方的維修物應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)，沒有約定按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，確保維修質(zhì)量和安全。
六、違約責(zé)任
1、乙方未能按照合同的約定修繕設(shè)備或者在質(zhì)保期間維修物不能正常使用或有安全隱患的，乙方應(yīng)該按照每次結(jié)算額的%作為對(duì)甲方的違約金，因?yàn)榫S修物不能正常使用或者安全事故造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，乙方承擔(dān)賠償責(zé)任；
2、乙方在維修期間發(fā)生維修器材丟失的，應(yīng)當(dāng)照價(jià)賠償；
3、因不可抗力造成乙方不能正常履行合同的，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
七、爭(zhēng)議的解決
雙方因履行本合同產(chǎn)生糾紛，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方同意將爭(zhēng)議提交合同簽訂地（天津市南開區(qū)衛(wèi)津南路76號(hào)）人民法院訴訟解決。
八、雙方約定的其他事項(xiàng)：
九、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
甲方授權(quán)代表：_________
乙方授權(quán)代表：_________
簽約日期：_________
簽約日期：_________
公司委托合同8
一、案情
原廣州市龍津西路恩洲大巷145號(hào)705房是被上訴人所有的房產(chǎn)，廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案。20xx年12月9日，被上訴人與上訴人簽訂了《獨(dú)家代理委托書》。委托書約定：被上訴人委托上訴人出售廣州市龍津西路恩洲大巷145號(hào)705房，委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日，雙方在合同中第二條約定被上訴人保證不與上訴人所介紹的買家私下交易，如一旦發(fā)生此情況，被上訴人同意向上訴人交付買賣成交額的2％。20xx年1月7日、8日，上訴人與鄭子光簽訂了《看房委托及證明》，由上訴人介紹鄭子光購(gòu)買廣州市龍津西路恩洲大巷145號(hào)705房，并與鄭子光到該屋看房，但被上訴人并未與鄭子光達(dá)成訟爭(zhēng)房屋的買賣交易。20xx年1月20日，被上訴人與鄭子光、游麗娟簽訂了《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》，被上訴人以380000元將房屋出售給鄭子光、游麗娟，雙方辦理了房屋交易手續(xù)，現(xiàn)該屋已經(jīng)交付給鄭子光、游麗娟使用。
二、審理
原審法院認(rèn)為，被告與原告簽訂的《獨(dú)家代理委托書》中雙方約定的委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日，而第2條的約定是該委托書中的內(nèi)容，由于雙方對(duì)第2條的適用時(shí)間沒有特別約定，故該約定的效力只能與委托書的期限相對(duì)應(yīng)。現(xiàn)被告將房屋出售給鄭子光的時(shí)間是20xx年1月20日，該時(shí)間已超過了委托書約定的委托期限，不應(yīng)再受委托書的約束，原告要求被告按委托書第2條的約定承擔(dān)違約責(zé)任不予支持。據(jù)此，原審法院遂于20xx年4月1日作出判決：駁回原告廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司要求被告鄧蕙支付違約金9200元的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)378元，由原告負(fù)擔(dān)。
判后，上訴人廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司不服上訴認(rèn)為：一、一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，依法不能成立，法學(xué)論文《廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案》。一審認(rèn)定委托書第二條沒有適用時(shí)間的特別約定，應(yīng)與合同的期限相對(duì)應(yīng)。該推定違背誠(chéng)實(shí)信用原則及公平原則是明顯不當(dāng)?shù)�。在本案中上訴人為促成被上訴人成功出售物業(yè)做了許多工作，為被上訴人提供中介服務(wù)。包括發(fā)布廣告、向他人推介物業(yè)。當(dāng)鄭子光有購(gòu)買意向后，上訴人多次帶鄭觀看該物業(yè)，意在促成該買賣。上訴人已經(jīng)盡職履行中介義務(wù)，雖在合同期內(nèi)不能促成成交，但為雙方提供了認(rèn)識(shí)、了解的機(jī)會(huì)，并為買賣的成交提供了必要的條件，故上訴人在合同中列明第二條作為約束被上訴人。但被上訴人有意規(guī)避委托期限，在期限屆滿后半個(gè)月內(nèi)與上訴人介紹的鄭子光私下成交，嚴(yán)重違反了雙方合同第二條的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。二、上訴人只有對(duì)合同中第二條不做期限限定，方能有效保障上訴人的合法權(quán)益。房地產(chǎn)中介市場(chǎng)中，普遍存在客戶與業(yè)主私下成交的現(xiàn)象，嚴(yán)重?fù)p害中介業(yè)從業(yè)人員的合法利益，不利于房地產(chǎn)中介業(yè)的健康發(fā)展。如果上訴人介紹買賣雙方見面后，雙方可以不受約束自行成交，在委托期限屆滿后才肆意成交以規(guī)避中介費(fèi)，中介行業(yè)就不能得到報(bào)酬，所費(fèi)時(shí)間、精力、損失也無(wú)法補(bǔ)償。因此第二條的約定是必要的，旨在不論是否在委托期限之內(nèi)，只要被上訴人與上訴人介紹的賣方認(rèn)識(shí)后私下交易，即承擔(dān)違約責(zé)任。該約定沒有期限是合法合理的。一審法院推定第二條的`適用時(shí)間為委托期限是不當(dāng)?shù)模瑩?jù)此，要求二審法院撤銷原判予以改判，確認(rèn)被上訴人與鄭子光簽訂的合同無(wú)效，訴訟費(fèi)由被上訴人負(fù)擔(dān)。被上訴人答辯同意原審判決。
二審法院認(rèn)為，上訴人與被上訴人所簽訂的《獨(dú)家代理委托書》是合法有效的，該委托書是被上訴人委托上訴人出售其所有的房屋，上訴人也已經(jīng)按合同的約定履行其義務(wù)，介紹其他包括鄭子光在內(nèi)的購(gòu)房人看樓。雖然上訴人最終沒能在委托期限內(nèi)促成被上訴人與鄭子光的交易，但其為被上訴人出售房屋履行了其中介的義務(wù)，而被上訴人在雙方簽訂的委托合同期限屆滿不足一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)卻與上訴人介紹的客戶鄭子光達(dá)成了房屋買賣交易，被上訴人該行為實(shí)際是規(guī)避合同約定的條款的行為，有違誠(chéng)實(shí)信用原則。根據(jù)委托合同的約定被上訴人不得與上訴人所介紹的購(gòu)房人私下進(jìn)行交易，如被上訴人違反該規(guī)定，則需由被上訴人向上訴人支付買賣成交額的2％作為賠償，故上訴人現(xiàn)在要求被上訴人按照其成交價(jià)款的2％，即9200元支付違約金是符合合同約定。被上訴人在委托期限屆滿后短期內(nèi)與上訴人所介紹的看房人鄭子光達(dá)成協(xié)議，其行為有違誠(chéng)實(shí)信用原則，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。原審認(rèn)定，合同中第二條的適用時(shí)間與委托書的期限相對(duì)應(yīng)是缺乏法律依據(jù)，本院予以糾正。
公司委托合同9
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，甲方委托乙方就機(jī)關(guān)職工食堂有關(guān)事宜奠定以下合同。
第一條 委托事項(xiàng)：
食品制作，菜肴烹制，來料加工，為甲方職工提供三餐。
第二條 食堂管理：
甲方指派專人負(fù)責(zé)食堂管理，要求乙方按照公司《食堂人員管理規(guī)定制度》見附件，嚴(yán)格操作執(zhí)行，保證優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)。
第三條 設(shè) 備：
甲方向乙方無(wú)償提供職工食堂所必要的'設(shè)施、場(chǎng)地、器物，清單附后。
第四條 經(jīng) 費(fèi)：
甲方負(fù)擔(dān)食堂設(shè)施、水、電、暖、煤氣等費(fèi)用。
第五條 供 餐：
由甲方向職工銷售就餐卡，職工刷卡按定額自主方式（早餐2元 午餐5元 晚餐3元）就餐。
第六條 勞務(wù)費(fèi)：
乙方按甲方要求提供食品加工服務(wù)，甲方按月支付乙方勞務(wù)費(fèi)貳仟捌佰元整（含稅）。每月由乙方開具勞務(wù)發(fā)票，在甲方報(bào)銷領(lǐng)取。
第七條 食 譜：
乙方以周為單位確定食譜。食譜的制定以職工飲食調(diào)查結(jié)果為依據(jù)，并征得食堂管理員同意。
第八條 飯菜質(zhì)量：
乙方要保障飯菜干凈、衛(wèi)生、廉價(jià)可口。
第九條 客飯管理：
甲方遇有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門檢查來訪等情況需派客飯時(shí)，由接待人員在公司辦公室填寫客飯單后，食堂方可安排進(jìn)餐，進(jìn)餐后由接待人員簽字。
第十條 原料采購(gòu)：
乙方提前一天向甲方食堂管理員報(bào)采購(gòu)原料種類及數(shù)量詳單，由甲方食堂管理員進(jìn)行采購(gòu)。
第十一條 供餐時(shí)間：
乙方向甲方職工的供餐時(shí)間為：
早餐：7：20——8：20
中餐：11：50——13：30
晚餐：18：00——19：30
第十二條 損失賠償：
乙方應(yīng)妥善管理各類設(shè)施。因乙方責(zé)任造成有關(guān)設(shè)施損壞時(shí)，賠償損失。
第十三條 衛(wèi) 生：
乙方保證食堂環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生和從業(yè)人員個(gè)人衛(wèi)生，并持有防疫部門鑒定頒發(fā)的個(gè)人《健康證》。
第十四條 衛(wèi)生責(zé)任：
因供餐不衛(wèi)生造成就餐職工食物中毒或患病時(shí)，追究乙方民事賠償責(zé)任并移交衛(wèi)生防疫部門處理。
第十五條 合同期限：
本協(xié)議的有效期為自簽訂日?qǐng)?zhí)行，有效期一年。
第十六條 糾紛處理：
發(fā)生本協(xié)議未規(guī)定事項(xiàng)時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的向堯都區(qū)人民的法院起訴。
第十七條 生 效：
本協(xié)議自2012年 月 日生效。
本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各存一份。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
簽訂時(shí)間： 簽訂時(shí)間：
公司委托合同10
委托人：(下稱甲方)
姓 名： 身份證：
通訊地址： 聯(lián)系電話： 公司名稱：
通訊地址： 聯(lián)系電話：
受托人(下稱乙方)
姓 名： 身份證：
通訊地址： 聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方本著自愿、平等、順暢合作、互利共贏的經(jīng)營(yíng)原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，就委托經(jīng)營(yíng)**公司項(xiàng)目，訂立本協(xié)議，謹(jǐn)以共同遵守：
第一條：甲方自愿將自己原經(jīng)營(yíng)的**公司委托給乙方實(shí)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理，包括公司名稱、各種證件，所有公用及輔助設(shè)施，甲方不參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。
第二條：在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方不得與任何第三方簽訂租賃合同。
第三條：本協(xié)議有效期自雙方簽訂之日起至 年 月 日。(有效期 年)
第四條：甲乙雙方同意在協(xié)議簽訂后的第三年開始計(jì)回報(bào)金。
1、甲方同意乙方在協(xié)議簽訂后第一年虧損1000萬(wàn)元人民幣。
2、乙方第二年零利潤(rùn)上交。
3、乙方在第三年開始按年利潤(rùn)的25%上交給甲方。
4、乙方負(fù)責(zé)確保在崗工人工資按國(guó)家政策發(fā)放。
第五條：協(xié)議簽訂后公司所有產(chǎn)生的政策性費(fèi)用及會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等由乙方負(fù)責(zé)。
第六條：由乙方在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，進(jìn)行的大修、改造、改擴(kuò)建等項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)的，產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，解除協(xié)議時(shí)由甲方按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定、程序購(gòu)買此項(xiàng)固定資產(chǎn)。
第七條：各級(jí)管理機(jī)構(gòu)和管理人員的配臵使用，由乙方負(fù)責(zé)。
第八條：甲方原有的財(cái)賬、債權(quán)糾紛與乙方無(wú)關(guān)。
第九條：甲方的權(quán)力及義務(wù)
1、按本協(xié)議約定收取定額回報(bào)金的權(quán)利。
2、監(jiān)督乙方在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中遵守法律、法規(guī)的權(quán)利。若因乙方發(fā)生違法經(jīng)營(yíng)可能造成行政、經(jīng)濟(jì)上的責(zé)任，甲方有權(quán)向乙方提出書面整改意見。若乙方收到甲方書面整改意
見三個(gè)月個(gè)不能改正時(shí)，甲方有權(quán)要求終止合同。
3、甲方有權(quán)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、甲方有義務(wù)為乙方提供一個(gè)良好的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，負(fù)責(zé)辦理公司的消防、環(huán)保、安全等方面的許可證手續(xù)，發(fā)生影響委托經(jīng)營(yíng)時(shí)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5、甲方保證乙方公用設(shè)施的正常使用。如：水、電、汽、路等(上級(jí)水電部門限水、限電、檢修等特殊原因?qū)е峦Ｋ�、停電除�?。
6、甲方不得無(wú)故干擾乙方的'自主經(jīng)營(yíng)權(quán)、人事權(quán)。
7、因訴訟、仲裁、發(fā)生民事糾紛案需辦理有關(guān)手續(xù)的，甲方有義務(wù)提供相應(yīng)手續(xù)和幫助，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第十條：乙方權(quán)利和義務(wù)
1、委托經(jīng)營(yíng)期間，甲方出讓本協(xié)議約定之外產(chǎn)權(quán)時(shí)，同等條件下，乙方享有優(yōu)先權(quán)。
2、委托經(jīng)營(yíng)期滿后，甲方需繼續(xù)委托經(jīng)營(yíng)或出讓產(chǎn)權(quán)時(shí)，同等條件下乙方享有優(yōu)先權(quán)。
3、乙方有權(quán)獲取定額回報(bào)金之外的收益。
4、乙方有權(quán)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的情況下，對(duì)廠區(qū)或設(shè)備進(jìn)行改造和改擴(kuò)建。
5、乙方有義務(wù)選派有較高水平的管理人員，不斷提高管理水平，創(chuàng)造更大利潤(rùn)效益。
6、乙方有義務(wù)遵守國(guó)家法律、法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、杜絕非法經(jīng)營(yíng)。
7、乙方有義務(wù)對(duì)委托經(jīng)營(yíng)期間的安全、環(huán)保等生產(chǎn)問題負(fù)責(zé)。
8、乙方有義務(wù)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備，廠區(qū)進(jìn)行日常維護(hù)與養(yǎng)護(hù)。
9、按約定的方式向甲方繳納約定的回報(bào)金。
10、其他依照國(guó)家法律法規(guī)和本協(xié)議應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條：違約責(zé)任
如果一方不履行本協(xié)議或履行本協(xié)議不符合約定或單方終止合同的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，由此給對(duì)方造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
在委托經(jīng)營(yíng)期間內(nèi)若遇不可抗拒的原因(如重大政策調(diào)整，政府征地或上級(jí)指令造成不能生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，重大自然災(zāi)害等)須解除協(xié)議的，雙方互相免責(zé)。
第十二條：本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由甲、乙雙方自行協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V對(duì)方。
第十三條：本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商，所達(dá)成之補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。
第十四條：本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。
第十五條：本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽署之日起生效。
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
簽署時(shí)間：年 月 日 簽署時(shí)間： 年 月 日
公司委托合同11
甲方：__________________
乙方：__________________
為便于有效開展業(yè)務(wù)，保障甲乙雙方的合法權(quán)益，特簽定以下協(xié)議書：
一、雙方商定，
乙方委托甲方的業(yè)務(wù)為：________________________。
二、雙方確定
費(fèi)用為_________元，以本協(xié)議為準(zhǔn)。
三、甲方的責(zé)任與義務(wù)
1.如果乙方是為公司或商標(biāo)起名，甲方將協(xié)助乙方通過工商局名稱查詢或商標(biāo)局名稱檢索這一關(guān)，如有重名現(xiàn)象，甲方將為乙方在三天后提供新的名稱方案。
2.甲方每次向乙方提供_________個(gè)名稱方案，標(biāo)識(shí)每次______個(gè)方案。取名設(shè)計(jì)師定出方案后，乙方如有其他考慮、要求及希望，可雙方商議，另取新的名稱方案。
3.如乙方自行提出新的名稱方案，則不限個(gè)數(shù)與次數(shù)，由取名設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)判斷或推薦理想的名稱。
4.個(gè)別客戶如有其它特殊目的.，經(jīng)五次反復(fù)后仍舉棋不定，建議客戶另請(qǐng)高明，費(fèi)用不退。
5.如乙方收到名稱方案后一周內(nèi)無(wú)反饋，甲方即視為已經(jīng)滿意且已通過名稱查詢或名稱標(biāo)識(shí)檢索，甲方對(duì)乙方業(yè)務(wù)承諾履行完畢。
6.如果乙方業(yè)務(wù)為個(gè)人起名或改名，則甲方每次向乙方提供_________個(gè)名稱方案，如果乙方不滿意，C類還可以給付一套方案，B類和A類直至乙方滿意為止。
7.甲方采取一次性預(yù)先收費(fèi)方式。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.乙方經(jīng)過對(duì)甲方公司業(yè)務(wù)整體了解后，填寫相應(yīng)登記表格，辦理交費(fèi)手續(xù)。取名設(shè)計(jì)師開始正式工作后，中途不退費(fèi)。
2.為達(dá)到最佳效果，建議具有決定權(quán)人能夠親自前來，并清楚表達(dá)希望和要求，以便雙方有效溝通。
3.如時(shí)間允許，建議乙方留出足夠時(shí)間，以便甲方能夠更好地構(gòu)思與創(chuàng)作。領(lǐng)取方案時(shí)，請(qǐng)帶來全額交費(fèi)收據(jù)證明。
4.乙方收到方案后如有問題，應(yīng)于一周內(nèi)及時(shí)反饋信息，過期甲方則按新業(yè)務(wù)對(duì)待。
5.凡老客戶，如再與本公司有業(yè)務(wù)接觸時(shí)，本公司將優(yōu)先予以安排。
五、本協(xié)議一式兩份，待雙方簽字、蓋章后即可生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司委托合同12
委托單位：xx法定代表人：xx
受委托人：姓名：xx，工作單位：xx職務(wù)：xx，職稱：xx
姓名：xx，工作單位：xx職務(wù)：xx，職稱：xx
現(xiàn)委托上列受委托人在我單位與xx因xx糾紛一案中，作為我方訴訟代理人。
代理人x的代理權(quán)限為：xxx
代理人x的代理權(quán)限為：xxx
委托單位：xx(蓋章)法定代表人：xx(簽名)
x年xx月xx日
公司委托合同13
本人_________系_________建筑有限責(zé)任公司的法定代表人，現(xiàn)委托_________為我方代理人。代理人根據(jù)授權(quán)，以我方名義簽署、澄清、說明、補(bǔ)正、遞交、撤回、修改_________村莊道路硬化項(xiàng)目簽訂合同、資金結(jié)算有關(guān)事宜，其法律后果由我方承擔(dān)。
委托期限開工至工程全部竣工驗(yàn)收
代理人無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)。
投標(biāo)人：_________建筑有限責(zé)任公司（蓋單位章）
法定代表人:（簽字）
身份證號(hào)碼：
委托代理人：（簽字）
身份證號(hào)碼：
年月日
公司委托合同14
_________（以下簡(jiǎn)稱甲方）因申請(qǐng)股票上市，現(xiàn)委托_________（以下簡(jiǎn)稱乙方）的律師辦理有關(guān)法律事務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立下列各條，共同遵守履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派_________律師為甲方辦理股票上市的有關(guān)法律事務(wù)。
二、甲方應(yīng)真實(shí)地向乙方律師提供有關(guān)的全部材料。乙方接受委托后，發(fā)現(xiàn)甲方捏造事實(shí)、弄虛作假，有權(quán)終止本合同，依約所收費(fèi)用不予退還。
三、乙方律師應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)甲方提供的全部材料進(jìn)行法律方面的審查，出具法律意見書，但對(duì)甲方提供材料的真實(shí)性不負(fù)責(zé)任。
四、由于乙方的過錯(cuò)，造成所出具的法律意見書出現(xiàn)錯(cuò)誤，如果受損害的善意第三人提出賠償請(qǐng)求，甲方負(fù)責(zé)賠償后，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，最高賠償額以_________保險(xiǎn)公司規(guī)定的為準(zhǔn)。
五、乙方律師應(yīng)對(duì)甲方尚未了結(jié)的經(jīng)濟(jì)仲裁、訴訟和有關(guān)爭(zhēng)議勝訴敗訴及其經(jīng)濟(jì)后果作出認(rèn)真的`預(yù)測(cè)分析，但該部分的法律意見書只是一種參考意見，乙方律師對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
六、甲方應(yīng)為乙方在辦理法律事務(wù)時(shí)提供便利，并承擔(dān)乙方因此而發(fā)生的交通、通訊及材料等費(fèi)用，該費(fèi)用為律師的辦案費(fèi)。
七、參照中國(guó)司法部制定的《律師業(yè)務(wù)收費(fèi)管理辦法及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)雙方協(xié)商同意，律師費(fèi)的計(jì)算方法一般情況按_________計(jì)算，二項(xiàng)總和為律師費(fèi)。如果甲方委托的事務(wù)難度較大，所需時(shí)間較長(zhǎng)，律師費(fèi)的數(shù)額，甲、乙雙方可另行協(xié)商收費(fèi)。
八、乙方先按半數(shù)計(jì)收律師費(fèi)，即_________元，在簽訂本合同的三天內(nèi)支付，該律師費(fèi)無(wú)論甲方的股票最終能否上市，乙方都不予退還。余下部分的律師費(fèi)在甲方的股票得到批準(zhǔn)上市交易后付清。
九、如乙方無(wú)故終止履行合同，律師費(fèi)退還用方；如甲方無(wú)故終止，律師費(fèi)不子退還。甲方未付的律師費(fèi)用，乙方有權(quán)追索。
十、本合同有效期限，自簽訂之日起至股票上市為止。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
公司委托合同15
原告楊林，男，1966年5月20日出生，漢族，湘潭市人，住湘潭市岳塘區(qū)五里堆晏家塘115號(hào)。
委托代理人陳暉，女，1972年3月26日出生，漢族，長(zhǎng)沙市人，住長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)蔡鍔中路2號(hào)12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司，住所地：廣州市天河區(qū)體育西路維多利廣場(chǎng)a座1803號(hào)。
法定代表人朱芙蓉，該公司總經(jīng)理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司委托合同糾紛一案，于__年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成由審判員過偉國(guó)擔(dān)任審判長(zhǎng)、審判員雷達(dá)、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭，于__年9月15日公開開庭進(jìn)行了審理，書記員謝艷輝擔(dān)任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司經(jīng)本院合法傳喚，無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告楊林訴稱： 年 月 日與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》;根據(jù)約定，原告于7月10日當(dāng)天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元，被告對(duì)原告開具了《收款收據(jù)》確認(rèn)了與原告的加盟合作關(guān)系，并對(duì)原告開具了《授權(quán)書》，授權(quán)原告與步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟經(jīng)營(yíng)的需要完成了全部籌備工作，包括依《授權(quán)書》通過代理人有償取得了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)后，卻突然接到步步高華隆店通知：被告正式通知步步高華隆店取消對(duì)原告的授權(quán)，并授權(quán)另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告，被告承認(rèn)了上述行為，卻沒有給原告終止加盟關(guān)系的理由。被告的行為嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益，請(qǐng)求法院判令被告繼續(xù)履行合同并負(fù)擔(dān)本案的訴訟費(fèi)。
原告楊林為支持其訴訟請(qǐng)求，向法庭提交以下證據(jù)：
1、 被告單位注冊(cè)登記資料，證實(shí)被告主體資格;
2、 年 月 日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》，證實(shí)原、被告之間的加盟合作關(guān)系;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》，證實(shí)原告匯款的依據(jù);
4、工商銀行匯款單，證實(shí)原告依證據(jù)2的約定向被告賬戶匯入100 000元;
5、 年 月 日被告出具的.《收款收據(jù)》，證實(shí)被告確認(rèn)了和原告的加盟合作關(guān)系;
6、被告開具的《授權(quán)書》，證實(shí)被告確認(rèn)了和原告的加盟合作關(guān)系，確定了加盟經(jīng)營(yíng)的位置;
7、原告和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》，證實(shí)原告依證據(jù)2、6已經(jīng)完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權(quán)書》，證實(shí)被告無(wú)故終止和原告的加盟合作關(guān)系，又授權(quán)另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司書面辯稱：《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》是一個(gè)合作意向書，不具備合同生效條件，原告要求繼續(xù)履行合同的要求不符合實(shí)際。答辯人有權(quán)單方面解除合作，將原告的首批貨款無(wú)息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據(jù)材料。
以上證據(jù)被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司沒有到庭質(zhì)證，因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認(rèn)可原告陳述的事實(shí)經(jīng)過，因此本院對(duì)上述證據(jù)1-8的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認(rèn)。
根據(jù)以上認(rèn)定的證據(jù)，以及原告的陳述和被告的書面答辯意見，本院認(rèn)定以下事實(shí)：
年 月 日，原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》一份，原告依《確認(rèn)單》之規(guī)定向被告賬戶匯入100 000元，被告對(duì)原告開具了《收款收據(jù)》，隨即被告對(duì)原告又開具了《授權(quán)書》。原告持被告公司的《授權(quán)書》辦理了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)。但此后，步步高商業(yè)連鎖股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授權(quán)書》給另一加盟商，終止了原告所持有的《授權(quán)書》的法律效力。經(jīng)原告到步步高商業(yè)連鎖股份有限公司核實(shí)，了解到被告在沒有和原告解除加盟關(guān)系的前提下，單方取消了對(duì)原告的授權(quán)，終止了和原告的加盟合作關(guān)系，重新對(duì)另一加盟商出具了《授權(quán)書》，原告對(duì)此向被告提出異議，但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起訴，提出如訴稱之請(qǐng)求。
本院認(rèn)為， 年 月 日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》雖然沒有標(biāo)明合同的名稱，但該《確認(rèn)單》能確定當(dāng)事人名稱、標(biāo)的和數(shù)量，具備合同成立的基本要件，同時(shí)《確認(rèn)單》是被告一方預(yù)先擬定的合同條款，原告只能表示全部同意或者不同意，《確認(rèn)單》可以認(rèn)定為格式合同;當(dāng)事人訂立合同采取要約、承諾方式，要約到達(dá)受要約人時(shí)生效，承諾到達(dá)要約人時(shí)生效，承諾生效時(shí)合同成立，該合同應(yīng)該認(rèn)定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元，被告認(rèn)可了雙方的加盟關(guān)系，且原告為履行合同完成了基本準(zhǔn)備工作，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》是一個(gè)合作意向書，不具備合同生效條件，與本案實(shí)際情況不符，被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規(guī)定，當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同;第九十四條規(guī)定了在五種情形的條件下當(dāng)事人可以解除合同，但被告未提供證據(jù)證實(shí)存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規(guī)定，對(duì)解除合同有異議的，可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力。因此，被告辯稱其依據(jù)《確認(rèn)單》中的約定，有權(quán)單方面解除合作，將原告的首批貨款無(wú)息退還原告即可。經(jīng)本院審查，《確認(rèn)單》中對(duì)此約定的內(nèi)容為：“在簽訂此合作確認(rèn)單后一個(gè)月，被告若無(wú)法與原告確認(rèn)最終合作事宜，則無(wú)條件全額無(wú)息退還首批貨款給原告�！痹摋l款是被告免除其責(zé)任、加重原告責(zé)任、排除對(duì)方主要權(quán)利的條款，該條款與《合同法》第四十條的規(guī)定相悖，該條款為無(wú)效條款，對(duì)原告沒有約束力，故對(duì)被告該辯解意見本院不予采信。被告無(wú)正當(dāng)理由終止加盟合作關(guān)系、撤銷授權(quán)的行為已構(gòu)成違約，原告請(qǐng)求判令被告繼續(xù)履行合同并負(fù)擔(dān)本案訴訟費(fèi)的訴訟請(qǐng)求本院予以支持。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，判決如下：
原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司雙方于 年 月 日簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》為格式合同合法有效，被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司在本判決生效之日起繼續(xù)履行合同。
案件受理費(fèi)100元，由被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖南省湘潭市中級(jí)人民法院。
審 判 長(zhǎng) 過 偉 國(guó)
審 判 員 雷 達(dá)
人民陪審員 傅 旭 光
年 月 日
代理書記員 ___
【公司委托合同】相關(guān)文章：
公司委托合同07-14
【精】公司委托合同06-14
【推薦】公司委托合同06-29
公司管理委托合同08-04
【推薦】公司委托合同03-16
公司委托合同【推薦】03-16
公司委托合同【精】03-16
公司委托合同【熱門】03-13