(精華)貨物買賣合同15篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編精心整理的貨物買賣合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
貨物買賣合同1
甲方：__________________
乙方：__________________
雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：
一、買賣標的：仿古茶具精品、次品各一百組。(樣式、規(guī)格另行列表)
二、價金：精品每組人民幣______元整，次級品每組______元整，合計______元整。
三、送貨地點：甲方公司所在地或其所指定的`地點。
四、送貨日期：乙方應于訂約后一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延，應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金，乙方不得有異議。
五、清償費用：原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在______市______縣兩界內，按實際里程數每公里x元酌收運送費用。
六、甲方或其指定受領之人世間于受領第一條的茶具后，應即時驗收。茶具如有瑕疵，應于受領后七天內以書面通知乙方更換，逾期乙方不負瑕疵擔保責任。
七、甲方應憑乙方所開出的統(tǒng)一發(fā)票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。
八、本契約一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方：__________________乙方：__________________
日期：__________________日期：__________________
貨物買賣合同2
買方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________國籍：____________
賣方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________國籍：____________
經買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達成本協(xié)議各條款，共同履行：
第一條貨物名稱：____________________
第二條產地：____________________
第三條數量：____________________
第四條商標：____________________
第五條價格：____________________fob________________
第六條包裝：____________________
第七條付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船，若發(fā)生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規(guī)定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額____%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。
第九條保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執(zhí)行本合同，其保證金買方予以沒收。
第十條應附的單據：賣方向買方提供：
1.全套清潔提貨單;
2.一式四份經簽字的商業(yè)發(fā)票;
3.原產地證明書;
4.裝箱單;
5.為出口________所需的其他主要單據。
第十一條裝船通知：賣方在規(guī)定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
第十二條其他 條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續(xù)費、領事簽證費應由買方負擔。
第十三條裝船時間：
第十四條裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節(jié)假日外，每艙口進貨為________立方(噸)。
第十五條延期費/慢裝卸罰款：對于________載重噸船來說，每天________u.s.d.。
第十六條不可抗力：簽約雙方的.任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時，則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。
第十七條合同爭議的解決：
第十八條本合同于____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，買賣雙方簽字生效。
買方：____________________________賣方：____________________
代表：____________________________代表：____________________
日期：____________________________日期：____________________
簽約日期：____年__
貨物買賣合同3
購貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱甲方）
供貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱乙方）
第一條 其產品名稱、規(guī)格、質量（技術指標）、單價、總價等。
第二條 產品包裝規(guī)格及費用＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第三條 驗收方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第四條 貨款及費用等付款及結算辦法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第五條 交貨規(guī)定
1.交貨方式：＿＿＿＿＿＿
2.交貨地點：＿＿＿＿＿＿
3.交貨日期：＿＿＿＿＿＿
4.運輸費：＿＿＿＿＿＿＿
第六條 經濟責任
1.乙方應負的經濟責任
（1）產品花色、品種、規(guī)格、質量不符合本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之＿＿＿計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
�。�2）乙方未按本合同規(guī)定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的＿＿＿％的罰金。
（3）產品包裝不符合本合同規(guī)定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值＿＿％的罰金付給甲方。
（4）產品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之＿＿的罰金。
（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。
2.甲方應負的經濟責任
�。�1）甲方如中途變更產品花色、品種、規(guī)格、質量或包裝的`規(guī)格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值X％的罰金。
（2）甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值＿＿％的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規(guī)定收貨。
�。�3）甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之＿＿的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。
�。�4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之＿＿＿的罰金。
貨物買賣合同4
甲方：
_________________________________法定代表人：
___________________________住所地：
_______________________________傳真：
_________________________________郵編：
_________________________________乙方：
_________________________________法定代表人：
___________________________住所地：
_______________________________傳真：
_________________________________郵編：
_________________________________
甲乙雙方經過協(xié)商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、 買賣標的和數量
甲方將下列貨物賣與乙方： 名稱
規(guī)格或型號
品牌
生產商
數量
二、 單價和貨款總額
雙方約定的價格條款是：____________________________本合同總價款為人民幣
______________________萬元。
三、交貨時間和交貨數量交貨時間為：
每批次交貨數量的限制是：__________________________
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔
雙方確定的'交貨地點為________市________路________號；
運輸方式為：
______________________________________
運費由乙方承擔，但是已經合并計算入本合同的貨物單價中。
五、質量標準和驗收條款雙方約定的質量標準是：
_________________________________封樣的方式和保存：
_____________________________________
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
貨物買賣合同5
合同號：______
日期：_______
地點：_______
買方：___________
地址：___________
電報：___________
電傳：___________
賣方：___________
地址：___________
電報：___________
電傳：___________ 本合同由買賣雙方商訂，在合同項下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：
第一條品名、規(guī)格、數量及單價
____________________________________________________________________________________________________________
第二條合同總值
第三條原產國別及制造廠商
第四條裝運港
第五條目地港
第六條裝運期
分運：_______________
轉運：_______________
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途內陸運輸，防潮、防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。
第八條嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、盡碼、毛重、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
嘜na_________________
第九條保險
裝運后由買方投保。
第十條付款條件
�。�1）買方在收到備貨電傳通知后或裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的________%，計_______。中國銀行_______行收到下列單證經核對無誤后，承付信用證款項（如果分運，應按分運比例承付）：
a。全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，注明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
b。商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
c。裝箱單一式四份，注明每包貨物數量、毛重和凈重。
d。由制造廠家出具并由賣方簽署的品質證明書一式三份。
e。提供全套技術文件的確認書一式兩份。
f。裝運后即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。
（2）賣方在裝船后10天內，須掛號航空郵寄三套上述文件（f除外），一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。
�。�3）中國銀行收到合同________中規(guī)定的，經雙方簽署的驗收證明后，承付合同總值的_________%，金額為__________。
�。�4）買方在付款時，有權按合同第15、18條規(guī)定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
（5）一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條裝運條款
�。�1）賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向賣方通知合同號、貨物品名、數量，發(fā)票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
�。�2）如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米、寬2。7米，高3米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
（3）買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通過賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的'抵達日期后30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發(fā)生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。
�。�4）船按期抵達裝運裝港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
�。�5）在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風險及費用由買方承擔。
�。�6）賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發(fā)票金額，載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發(fā)生的一切損失由賣方承擔。
第十二條技術文件
（1）下述全套英文本技術文件應隨貨物發(fā)運：
a。基礎設計圖。
b。接線說明書，電路圖和氣/液壓連接圖。
c。易磨損件制造圖紙和說明書。
d。零備件目錄
e。安裝、操作和維修說明書。
�。�2）賣方應在簽訂合同后60天內，向買方或用戶掛號航空郵寄本條（1）款規(guī)定的技術文件，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條保質條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成，嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予___________天的保證期，此保證期從貨物到達_______起開始計算。
第十四條檢驗條款
�。�1）賣方/制造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規(guī)格和數量，簽發(fā)質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規(guī)格、性能和數量的最后依據。賣方或制造廠商應將記載檢驗細節(jié)和結果的書面報告附在質量證明書內。
�。�2）在貨物抵達目的港之后，買方須申請中國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規(guī)格和數量進行初步檢驗并簽發(fā)檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發(fā)現(xiàn)到貨的質量、規(guī)格或數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物到港后_____天有權拒收貨物，向賣方提出索賠。
�。�3）如果發(fā)現(xiàn)貨物質量和規(guī)格與合同規(guī)定不符，或貨物在本合同第13條所規(guī)定的保證期內證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據商檢證書向賣方索賠。
�。�4）如果由于某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限_________天。
第十五條索賠
（1）如果賣方對貨物不符合本合同規(guī)定負有責任且買方按照本合同第13條和第14條規(guī)定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：
a。同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監(jiān)管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
b。按照貨物的質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c。用符合合同規(guī)定規(guī)格、質量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。
（2）如果賣方在收到買方索賠書后一個月之內不予答復，則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
（1）簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。
�。�2）受阻方應在不可抗力發(fā)生或終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵給另一方認可。
�。�3）如果不可抗力事故持續(xù)超過一百二十天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同。通知立即生效。
第十七條仲裁
（1）雙方對執(zhí)行合同時發(fā)生的一切爭執(zhí)均應通過友好協(xié)商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。
（2）仲裁應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程序進行仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機構。
�。�3）仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁機構另有裁定。
�。�4）仲裁期間，雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其他條款。
第十八條延期和罰款
如果賣方不能按合同規(guī)定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0。5%計算，少于七天者按七天計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期十星期時，買方有權取消合同。盡管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規(guī)定罰款。
第十九條附加條款（如果上述任何條款與下列附加條款不一致時，應以后者為準）
________________________________________________________________________________________________________________________________________________此鑒：
本合同由雙方于_____年____月___日用_______文簽署。原本一式______份，買賣雙方各執(zhí)______份。本合同以下述第（）款方式生效：
�。�1）立即生效。
�。�2）合同簽署后_____天內，由雙方確認生效。
貨物買賣合同6
出賣人___簡稱甲方
承買人___簡稱乙方，
茲為__貨物欠款買賣
經雙方締結契約條件如下：
第一條甲方愿將__貨__件賣與乙方，約定____年_月_日交付清楚。
第二條貨價議定每件人民幣__元整。
第三條乙方應自交貨日起算__日內支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。
第四條甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，應于_日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣契約，但須接到通知日起算_日內答復逾期即視為承認延期。
第五條甲方如屆交貨期不能交貨又未經依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除契約。
第六條如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交貨或一部分貨品未能交清的，得延緩至不能交貨原因消除后_日內交付。
第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。
第八條乙方逾交款日期不為交款的，甲方得定相當期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算遲延利息。
第九條甲方所交付的`貨品，如有不合格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。
第十條乙方發(fā)現(xiàn)貨品有瑕疵時，應即通知甲方并限期請求履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除契約外并可請求損害賠償，甲方無異議。
本契一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人：
地址：
買受人：
地址：
____年_月_日
貨物買賣合同7
合同號碼：______________
日期：______________
中國____________________公司(以下簡稱賣方)和____________________(以下簡稱買方)雙方經過友好協(xié)商，同意按照以下兩部分條款簽訂本合同：
第一部分
一、商品品名：______________________________
二、數量：____________________噸
三、規(guī)格：______________________________
四、價格：本合同各交貨期的具體價格原則上與____________________號合同，同一交貨期有效的價格一致。
五、交貨期________年
第1季度__________噸
第2季度__________噸
第3季度__________噸
第4季度__________噸
上述各季度的裝船月份由買方選定，但應在各季度前月15日以前通知賣方。
六、裝船口岸：____________________港。
七、目的口岸：____________________港口。
八、付款條件：買方應于貨物裝船前_______天，按本合同第二部分第三條①款雙方商定的裝船數量及期限，通過雙方同意的銀行開出以中國化工進出口公司山東省分公司為受益人的，不可撤銷的可轉讓的，可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本合同第一部分第九條所規(guī)定的各項單據，自提單日起三十天(包括提單日在內)，由開證行將貨款電匯中國銀行。信用證金額應按雙方商定的交貨數量增開5%。信用證上須證明租船提單可以接受。
九、單據
�、儋u方在貨物啟運后，應向議付銀行提供下列單據作為議付貨款的依據：
a.發(fā)票四份;
b.清潔裝船提單正本二份;
c.由商品檢驗局出具的質量檢驗證書，重量鑒定證書及產地證明書各一份。
②賣方須將上述單據中的清潔裝船提單副本二份，隨船帶交目的港買方
指定的收貨人。其余單據副本二份航寄買方。
十、附注
�、俦竞贤谝徊糠指鳁l款尚未規(guī)定的事項，應按本合同不可分割的`第二部分的各條款以及由雙方隨時協(xié)商后決定的條款履行
②本合同的執(zhí)行由__________開立信用證。
�、郾竞贤椣碌臄盗侩p方應努力執(zhí)行，但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時，雙方對本合同的履行均可不承擔責任。
�、鼙竞贤谝徊糠忠訽_________兩國文字書就正本一式兩份，買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。
賣方：____________________ 買方：______________
地址：____________________ 地址：______________
電報掛號：________________ 電報掛號：__________
電傳：____________________ 電傳：______________
第二部分
一、總則：本部分條款與第一部分條款在本合同中是不可分割的兩部分。
二、交貨條件
�、儇浳锼袡嗉帮L險的轉移，以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連接點作為分界線，貨物通過該連接點時，由賣方轉移到買方，賣方交貨責任即告終止。
�、谫I方所派油輪，禁止在中華人民共和國沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進港后，應根據港口當局的規(guī)定把壓艙污水排放在處理池內，費用由買方負擔。
③買方所派油輪在裝貨港，應遵守當地行政當局所規(guī)定的有關油輪作業(yè)安全規(guī)則。
甲方：乙方：日期：
貨物買賣合同8
編號：
日期：
簽約地點：
賣方：買方：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
傳真：傳真：
茲經買賣雙方協(xié)商一致，同意按下列條款由賣方出售，買方購買下列貨物：
1關于進口家具、油畫等貨物的具體信息：
品名
規(guī)格
質量
數量
金額
家具
油畫
1.原產地：意大利
2包裝：用結實的木箱包裝，應適宜長途（海上）運輸，。
3裝運期限：
4裝運口岸：
5目的口岸：
6保險：由賣方負責投保_____至_____為止的_____險,費用由____方承擔。
7運輸：由賣方負責訂船并將貨物裝船，貨物運至中國______港，賣方負責辦理相應的運輸手續(xù)，費用由____方承擔。
8裝運條件：賣方于貨物裝船后，應將船只、裝船日期及時通知買方。
9付款情況：買方已經于_____年_____月_____日將上述貨物貨款共計______(元)支付給賣方，買方已經先行履行了付款義務。
10單據：在賣方將貨物裝船后，應將已裝船清潔提單、發(fā)票、裝箱單、原產地證明、檢驗檢疫證明等相關辦理報關手續(xù)的文件及時郵寄給買方。
11質量保證:貨物質保期為____年。
12品質與數量、重量的異議與索賠：貨到目的'口岸后，買方如發(fā)現(xiàn)貨物品質及／或數量／重量與合同規(guī)定不符，除屬于保險公司及／或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須于貨到目的口岸之日起30天內提出，數量／重量異議須于貨到目的口岸之日起15天內提出，賣方應于收到異議后30天內答復買方。
13爭議解決：凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，應由雙方通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商仍不能解決時，應提交中國國際貿易促進委員會對外經濟貿易仲裁委員會根據該會的仲裁程序暫行規(guī)則進行仲載。仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。
14本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
賣方：____________(蓋章)
代表人：____________
買方：____________(蓋章)
代表人：____________
____年___月___日訂立
貨物買賣合同9
____年__月__日[填寫簽約時間]
______________[填寫簽約地點]
�。ㄗⅲ喝绾贤瑑热萆�，可不附此頁。）
�。ㄗⅲ涸诒竞贤谋局校瑯擞小啊铩钡臑楸仨毦邆淝也荒苌米愿幕騽h除的語句，如果確需更改或刪除，應請示本單位法律部門同意后方可更改或刪除；標有“”的為法律規(guī)定條款或合同通常必備條款；標有“”的為合同各方協(xié)商確定的條款；標有“”的為合同選擇性條款。
斜體文字僅供在簽訂合同時作為提示之用，最終版本的合同文本應當將斜體文字刪除。
本合同是通用格式文本，在具體合同簽署前必須經本單位法律部門審核，以審核后文本為準。）
甲方：____________（注：須填寫營業(yè)執(zhí)照登記的單位全稱）
注冊地址：____________（注：以營業(yè)執(zhí)照為準）
郵編：____________
通訊地址：____________注：以實際辦公地址為準）
郵編：____________
法定代表人：____________
職務：____________
乙方：____________（注：須填寫營業(yè)執(zhí)照登記的單位全稱）
注冊地址：____________（注：以營業(yè)執(zhí)照為準）
郵編：____________
通訊地址：____________（注：以實際辦公地址為準）
郵編：____________
法定代表人：____________
職務：____________
[填寫甲方全稱]（以下簡稱“甲方”）和[填寫乙方全稱]（以下簡稱“乙方”）雙方本著平等互利、友好協(xié)商的原則，依據《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，就_______________事宜達成以下合同，以共同遵守：
第一條名稱、品種、規(guī)格和質量★
1、名稱：____________
2、品種：____________
3、規(guī)格：____________（應注明產品的牌號或商標）。
4、質量，按下列第項執(zhí)行：
�。�1）按照標準執(zhí)行（須注明按國家標準或企業(yè)具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。
（2）按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式，附件略）。
�。�3）按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：____________（應具體約定產品質量要求）。
第二條數量和計量單位、計量方法★
1、數量：____________。
2、計量單位和方法：____________。
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規(guī)定及計算方法：賣方代辦運輸的，運輸途中允許有（）%的自然增（減）量，交貨數量允許有（）%的正負尾差，結算時以實際交貨數量為準。
第三條包裝方式和包裝品的處理
1、產品包裝應符合現(xiàn)行包裝標準規(guī)定執(zhí)行并具備良好的防潮抗震能力，以保證商品的存放和運輸安全為前提，以符合運輸規(guī)定要求。
2、因乙方原因，由于包裝不當而引起的產品損傷或由于防護措施不善而引起產品銹蝕，乙方應賠償由此而造成的全部損失費用。
3、包裝完整，原件數量短少或規(guī)格品種不符，經甲方查詢乙方應給予解決。
4、包裝箱內應附有完整的維修保養(yǎng)、操作使用說明書。（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用由誰負擔）。
第四條交貨方式
1、交貨時間：____________。
2、交貨地點：____________。
3、運輸方式：____________（注明由誰負責代辦運輸）。
4、保險：____________（按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種）。
5、與買賣相關的單證的轉移：____________。
第五條驗收
1、驗收時間：____________；
2、驗收方法：____________（如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例）；
3、驗收標準：____________；
4、由誰負責驗收和試驗：____________；
5、驗收如發(fā)生爭議，由檢驗機構按檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付★
1、單價：____________；總價：____________（明確幣種及大寫）。
2、貨款支付：
貨款的支付時間：____________；
貨款的支付方式：____________；
運雜費和其它費用的支付時間及方式：。
3、預付貨款：（根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間）。
第七條提出異議的時間和方法
1、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后日內向乙方提出書面異議；在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起日內未通知乙方的，視為貨物符合約定。
2、甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后，應在日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條聲明及保證
甲方：
1、甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
1、乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第九條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為[]年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十條甲方違約責任★
�。�1）甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的____________%違約金。
�。�2）甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之計算，向乙方支付違約金；如日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
�。�3）甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
（4）甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
（5）甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
（6）甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
�。�7）其它約定：____________。
第十一條乙方的違約責任★
�。�1）乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款%的違約金。
�。�2）乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
（3）乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
�。�4）乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
�。�5）乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應由乙方承擔。
�。�6）貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
�。�7）乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后日內通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復的，視為同意乙方發(fā)貨。
�。�8）其它：____________。
第十二條不可抗力
1、不可抗力的定義
“不可抗力”指超出本合同雙方控制范圍、無法預見、無法避免或無法克服、使得本合同一方部分或完全不能履行本合同的事件。這類事件包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為、法律規(guī)定或其適用的變化，或者其它任何無法預見、無法避免或者無法控制的客觀情況。（注：雙方可以增加列舉）
2、不可抗力的后果
�。�1）如果發(fā)生不可抗力事件，一方在本合同項下受不可抗力影響的義務在不可抗力造成的延誤期間內自動中止，并且其履行期限應自動延長，延長期間為中止的期間，該方無須為此遭受懲罰或承擔責任。
�。�2）受不可抗力影響的一方應于不可抗力事件發(fā)生后及時書面通知另一方，并且在不可抗力事件發(fā)生后日內向另一方提供政府部門或公證部門出具的不可抗力發(fā)生以及持續(xù)期間的.充分證據。提出受不可抗力影響的一方還應盡一切合理努力使損失降低至最低限度。
（3）發(fā)生不可抗力時，雙方應立即進行磋商，尋求公正解決方案，并且要盡一切合理努力使損失降低至最低限度。
第十三條通知
1、根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：____________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
本合同應受中華人民共和國法律管轄并根據其作出解釋。（若有涉外因素不得擅自刪除本條款。）
（在以下兩種方式中擇一使用。）
1、仲裁方式：因本合同引起、產生于本合同或與本合同有關的任何爭議應由雙方通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商無法解決，任何一方均可將爭議提交[填寫仲裁委員會名稱]按照申請仲裁時該委員會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則在[填寫仲裁地]（選貿仲時可約定仲裁的地點）仲裁解決，其仲裁裁決是終局的，對雙方均具有約束力。
�。ㄗⅲ嚎蛇x的仲裁機構主要有下列幾類：一是中國國際經濟貿易仲裁委員會，該會有北京總會、華南分會和上海分會。具體仲裁地點可選擇總分會所在地，也可根據需要或自身的法律環(huán)境和資源，選擇合適己方的地點仲裁，貿仲認可異地仲裁；二是在省、自治區(qū)人民政府所在地的市、直轄市及部分設區(qū)的市設立的仲裁委員會；三是其它國際商事仲裁機構，如國際商會仲裁院、瑞典斯德哥爾摩仲裁院、香港國際仲裁中心等）
2、訴訟方式：因本合同引起、產生于本合同或與本合同有關的任何爭議應由雙方通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商無法解決，則任何一方有權依法向[]人民法院（或[]鐵路法院）起訴。
（1）各地鐵路法院受理范圍有所差別，但鐵路法院對我公司最有利；
（2）根據我國《民事訴訟法》第25條“合同的雙方當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反本法關于級別管轄和專屬管轄的規(guī)定�！盷（注：當事人在選擇爭議解決方式時，應選擇比較了解、熟悉，能依法、客觀、公正處理糾紛的機構。特別是可以選擇與合同有關的鐵路法院進行爭議處理。仲裁和訴訟只能選擇其一，如二者都選，將導致仲裁條款無效。對于仲裁機構的名稱應準確，否則可能會出現(xiàn)不同的理解，可能會導致仲裁條款無效。）
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。注：合同期限表述方式任選其一：
�。�1）至____________年____________月____________日終止；
�。�2）在本合同雙方權利義務履行完畢時終止；
�。�3）至固定期限日/后終止。
2、未盡事宜由本合同雙方另行協(xié)商確定。對本合同的任何補充或修訂需經雙方以書面形式簽署為有效。書面補充協(xié)議構成本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。
4、簽約地點：____________[建議填寫我方簽約主體所在地]
�。ㄗⅲ焊鶕睹袷略V訟法》第25條“合同的雙方當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反本法關于級別管轄和專屬管轄的規(guī)定�！焙灱s地點關系到發(fā)生爭議情況下，何地法院有管轄權的問題，因此簽約地點應盡量填寫對我方有利的地點，無論是否真實、客觀。建議將合同簽約地點確定為我方簽約主體所在地。）
甲方（蓋章）：____________
授權代表（簽字）：____________
____________年____________月____________日
乙方（蓋章）：____________
授權代表（簽字）：____________
____________年____________月____________日
貨物買賣合同10
合同編號：_________
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》及有關法律、法規(guī)，經協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條乙方按下表所列要求購買甲方商品：
第二條質量要求：甲方所出售的.商品必須符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。
第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，甲方不能履行合同，雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。
第五條爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。申請青島仲裁委員會仲裁;依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項：_________
第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________簽訂地點：_________簽訂地點
貨物買賣合同11
買 方：____________ 地址：________________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：________________ 國籍：____________
賣 方：____________ 地址：________________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：________________ 國籍：____________
買賣雙方在平等、互利原則上，經充分協(xié)商一致，由買方購進，賣方出售下列貨物，并按下列條款履行：
第一條 貨物名稱、規(guī)格、生產國別、制造工廠、包裝及嘜頭。
每件貨物上用不褪色的涂料標明貨號、毛重、凈重、編號、尺碼、目的口岸，并標明下列嘜頭
第二條 數量、單價、總值。
第三條 裝運期限：
每月交貨數量必須一次交清，不得分批裝運。
第四條 裝運口岸：
第五條 目的口岸：
第六條 付款條件：買方在收到賣方關于預計裝船日期及準備裝船的數量的通知后，應于裝運前20天通過________銀行開立以賣方為受益人的不可撤消的信用證。該信用證憑即期匯款票及本合同規(guī)定的單據在開證行付款。
第七條 單據：各項單據均須使用與本合同相一致的文字，以便買方審核查對：
A.填寫通知目的口岸對外貿易運輸公司的空白抬頭、空白背書的全套已裝船的清潔提單(如本合同為FOB價格條件時，提單應注明“運費到付”或“運費按租船合同辦理”字樣;如本合同為CFR價格條件時，提單應注明“運費已付”字樣)。
B發(fā)票：注明合同號、嘜頭、載貨船名及信用證號;如果分批裝運，須注明分批號。
C.裝箱單及/或重量單：注明合同號及嘜頭，并逐件列明毛重、凈重和貨號。
D.制造工廠的品質及數量/重量證明書。
品質證明書內應列入根據合同規(guī)定的標準按貨號進行化學成分、機械性能及其他各種試驗的實際試驗結果。數量/重量證明書應按貨號列明重量。
單證
份數
寄送A B C D E F
送交方議付銀行3 4 3 1
送交議付銀行(副本)
1
空郵目的岸外運公司(副本)
2
E.按本合同規(guī)定的裝運通知電報抄本。
F.按本合同規(guī)定的航行證明書(如本合同為CFR價格條件時，需要此項證明書;如本合同為FOB價格條件時，則不需此項證明書)。
第八條 裝運條件：
A.離岸價條款：
(a)裝運本合同貨物的船只，由買方或賣方運輸代理人________租船公司租訂艙位。賣方負擔貨物的一切費用風險到貨裝到船面為止。
(b)賣方必須在合同規(guī)定的交貨期限30天前，將合同號碼、貨物名稱、數量、裝運口岸及預計貨物運達裝運口岸日期，以電報通知買方以便買方安排艙位。并同時通知買方在裝貨港的船舶代理，若在規(guī)定期限內買方未接到前述通知，即作為賣方同意在合同規(guī)定期內任何日期交貨，并由買方主動租訂艙位。
(c)買方應在船只受載期12天前將船名、預計受載日期、裝載數量、合同號碼、船舶代理人，以電報通知賣方，賣方應聯(lián)系船舶代理人配合，按期備貨裝船。如買方因故需要變更船只或更改船期時，買方或船舶代理人應及時通知賣方。
(d)買方所租船只按期到達裝運口岸后，如賣方不能按時備貨裝船，買方因而遭受的一切損失包括空艙費、延期費及/或罰款等由賣方負擔。如船只不能于船舶代理人所確定的受載期內到達，在港口免費堆存期滿后第16天起發(fā)生的倉庫租費、保險費由買方負擔，但賣方仍負有載貨船只到達裝運口岸后立即將貨物裝船之義務并負擔費用及風險，前述各種損失均憑原始單據核實支付。
B.成本加運費價條款：
賣方負責將合同所列貨物由裝運口岸裝班輪到達目的口岸，中途不得轉船。貨物不得用懸掛買方不能接受的'國家的旗幟的船只裝運。載貨船只在駛抵本合同規(guī)定的口岸前不得停靠________或________附近地區(qū)。
第九條 裝運通知：賣方在貨物裝船后，立即將合同號、品名、件數、毛重、發(fā)票金額、載貨船名及裝船日期以電報通知買方。
第十條 保險：自裝船起由買方自理，但賣方應按本合同規(guī)定通知買方。如賣方未能按此辦理，買方因而遭受的一切損失全由賣方負擔。
第十一條 檢驗和索賠：貨卸目的口岸，買方有權申請____ 國商品檢驗局進行檢驗。如發(fā)現(xiàn)貨物的品質及/或數量/重量與合同或發(fā)票不符，除屬于保險公司及/或船公司的責任外，買方有權在貨卸目的口岸后90天內，根據____ 商品檢驗局出具的證明書向賣方提出索賠，因索賠所發(fā)生的一切費用(包括檢驗費用)均由賣方負擔。FOB價格條件時，買方有權同時索賠短重部分的運費。
第十二條 不可抗力：由于人力不可抗拒事故，使賣方不能在合同規(guī)定期限內交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方，并以掛號函向買方提出有關政府機關或者商會所出具的證明，以證明事故的存在。由于人力不可抗拒事故致使交貨延期一個月以上時，買方有權撤消合同，賣方不能取得出口許可證，不得作為不可抗力。
第十三條 延期交貨及罰款：除不可抗拒原因外，如賣方不能如期交貨，買方有權撤銷該部分的合同，或經買方同意在賣方繳納罰款的條件下延期交貨。買方可同意給予賣方15天的優(yōu)惠期。罰款率為每10天按貨款總額的1%。不足10天者按10天計算。罰款自第16天起計算，最多不超過延期貨款總額的5%。
第十四條 仲裁：一切因執(zhí)行本合同或與本合同有關的爭執(zhí)，應由雙方通過友好方式協(xié)商解決。如經協(xié)商不能得到解決時，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照該仲裁委員會仲裁程序進行仲裁。仲裁委員會的裁決為終局裁決。對雙方均有約束力，仲裁費用除仲裁委員會另有決定外，由敗訴一方負擔。
第十五條 本合同于____年____月____日于____國____市用____文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各持一份。
買 方：________ (蓋章)
代表人：________
賣 方：________ (蓋章)
代表人：________
簽署日期：____年__月__日
貨物買賣合同12
買方： 賣方：
買方經辦人： 賣方經辦人：
買方e-mail： 賣方e-mail：
合同簽定地點： 用戶編碼：
合同簽定時間： 合同編碼：
買賣雙方經友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
1、產品名稱、型號及規(guī)格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、合同總金額：
┌──┬──────────┬───────┬──┬───┬───┬───────┬───────┐
│序號│ 產品名稱 │產品型號及規(guī)格│單位│ 數量 │到貨期│單價(人民幣 │金額(人民幣 │
│ │ │ │ │ │ │￥)(單位：元) │￥)(單位：元) │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 01 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 02 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 03 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 04 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 05 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 06 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 07 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 08 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 09 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 10 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┴──────────┴───────┴──┴───┴───┼───────┼───────┤
│運費費用： │ / │ / │
├────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│包裝費用： │ / │ / │
├────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│運輸貨物保險費用： │ / │ / │
├────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│合同總金額(大寫)： │合計(小寫)： │ / │
└────────────────────────────────┴───────┴───────┘
2、產品驗收
質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執(zhí)行。
對于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地制造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。
買方如發(fā)現(xiàn)產品存在質量問題，在收到貨物后____天內應及時向賣方反映，并發(fā)給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯(lián)系，并負責最終妥善解決。
3、交貨地點：買方填寫 __________________________
4、發(fā)運方式及運輸、
保險的價格計算：
買方選擇發(fā)運方式：
○特快專遞：小于等于200克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過200克再加10元。
○航空快遞：小于等于500克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過500克再加10元。
○平郵包裹：小于等于1千克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過1千克再加10元。
○航空運輸：小于等于45千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以后每超過1千克再加10元。
○鐵路快運：小于等于5千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以后每超過1千克再加10元。
以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算：
每件包裹重量在0.2千克左右的'貴重ic：如內存，cpu等 40元/個（塊）
每件包裹重量在0.5千克左右的配件：顯卡，聲卡，硬盤等 60元/個（塊）
每件包裹重量在1千克左右的配件和小設備：主板，光驅，數碼相機等 100元/個（塊）
注意上述收費不包括包裝費、保險費。
買方選擇投保金額：
買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣：元
保險費率按 ○1%（特快專遞） ○0.5%（航空快遞） ○0.3%（平郵包裹，航空運輸，鐵路快運）
5、包裝方式：
買方選擇包裝方式：
○廠家原包裝（或供方散包）加郵局硬紙盒包裝：小于等于200克貨物包裝費20元；
小于等于0.5千克貨物包裝費25元；
小于等于1千克貨物包裝費30元；
小于等于45千克貨物包裝費40元。
○廠家原包裝（或供方散包）加定制木箱包裝：小于等于200克貨物包裝費40元；
小于等于0.5千克貨物包裝費50元；
小于等于1千克貨物包裝費60元；
小于等于45千克貨物包裝費80元。
6、匯款方式：買方選擇：
○銀行電匯 ○郵政匯款 ○在線支付 ○信用卡支付
（1）銀行電匯： （2）郵局匯款：
單位名稱： 單位名稱：
開戶銀行： 收款人：
銀行帳號： 詳細地址：
郵政編碼：
�。�3）在線支付：
單位名稱： （4）信用卡支付：
開戶銀行： 招商銀行一卡通：
銀行帳號： 收款人：
7、付款方式：預付款支付方式：
賣方與生產廠家落實貨源后，買方按上述合同總金額的50%（即￥××××××元）在合同簽字后7日內（即××××年××月××日之前）匯出預付款給賣方，如買方在合同簽字后7日內未發(fā)出預付款，買方需供方重新確認。
所剩余款支付方式：
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩余款。買方可選擇一次性付清余款或分兩次付清余款（與下一條款發(fā)貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應）。
○一次性付清所剩余款時間：××××年××月××日
一次性付清所剩余款金額：￥××××××元
○分兩次付清所剩余款，第一次交付余款時間：××××年××月××日
第一次交付余款金額：￥××××××元
第二次交付余款時間：××××年××月××日
第二次交付余款金額：￥××××××元
8、發(fā)貨時間：買方選擇： ○賣方在收到買方全部貨款后7個工作日內發(fā)貨。一次全部交貨。
○由于到貨期分散時間較長，按照買方要求先到的貨先交貨，共分兩次交貨：
第一次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內發(fā)貨，交貨內容：序號×數量、序號×數量、……序號×數量；
第二次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內發(fā)貨，交貨內容：序號×數量、序號×數量、……序號×數量。
9、違約責任：賣方責任： 買方付清余款后，賣方如未能按期交貨，賣方保證在買方認為有必要終止采購后應無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的信息、記錄等情況發(fā)生時，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔違約責任。除以上情況之外，由于賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發(fā)生時，賣方應與買方協(xié)商，對給買方造成的直接損失予與賠償，但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責任：買方保證按上述付款日期及時交付貨款，如未能及時交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發(fā)生，應由買方承擔全部責任。
如買方未能按照上述時間付款，經賣方多次催交貨款（一般情況下，在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期后一周，一月，三月，六月，賣方會向買方發(fā)出催交貨款通知書。注：如賣方未按上述日期發(fā)出催交貨款通知書，賣方不承擔違約責任），買方仍未及時付款，至使拖交貨款達___個月以上的情況發(fā)生時，由此而給賣方造成的直接經濟損失，應由買方承擔全部責任。
10、其它條款：合同編碼：××××××××××。買方匯款時請注明合同編碼。
合同附件共計____份，指買方填寫的確認回單，是本合同的組成部分，具同樣的法律效力。
本合同生效期：自買方付款到賬后即日生效，至本合同各項條款全部執(zhí)行完畢時截止。
如合同在執(zhí)行過程中買賣雙方之間發(fā)生糾紛，雙方應本著友好協(xié)商的方法解決，如協(xié)商未果，按國家《合同法》有關條款執(zhí)行。
買 方： 賣 方：
公司注冊地址： 公司注冊地址：
郵 編： 郵 編：
聯(lián) 系 地 址： 聯(lián) 系 地 址：
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
銀 行 帳 號： 銀 行 帳 號：
納稅人登記號： 納稅人登記號：
買方代表簽名： 賣方代表簽名：
貨物買賣合同13
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人：某某 職務：董事長。
被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負責人：某某，經理。
上訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發(fā)回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
�。ㄒ唬┰撆袥Q對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現(xiàn)金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
�。ǘ┰撆袥Q認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認定的事實顯含糊其辭。
�。ㄈ┰撆袥Q認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。
上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的.數額和來源予以查實確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求！謝謝！
此致
某某市中級人民法院
上訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日
貨物買賣合同14
買 方：____________________________________
地 址： 郵編：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
賣 方：____________________________________
地 址： 郵編：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
XX和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協(xié)商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條 品名、規(guī)格、數量及單價
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
第二條 合同總值
第三條 原產國別及制造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
分運：
轉運：
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。
第八條 嘜頭
賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、"此端向上"、"小心輕放"、"保持干燥"等字樣及下列嘜頭：
第九條 保險
在CIF條款下：
由賣方出資按110%發(fā)票金額投保。
在CFR條款下：裝運后由XX投保。
第十條 付款條件
1.XX在裝運期前30天，通過 銀行開立由XX支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____%，計 .該信用證在 銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明"運費已付"、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸 運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。
XX已交付全套技術文件的確認書一式兩份。
XX.裝運后即刻發(fā)給XX的已裝運通知電報/電傳附本一份。
XX在CIF條款下
1.全套按發(fā)票金額110%投保 的保險費。
2.賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(XX除外)一份寄給XX，兩份寄目的港____________運輸公司。
3.銀行在收到合同中規(guī)定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為 。
4.按本合同第15條和18條，規(guī)定XX在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
5.所有發(fā)生在XX國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發(fā)生在XX國境外的銀行費用應由____方承擔。
第十一條 裝運條件
1.賣方必須在裝運前40天向XX通知預訂的船只及其運輸路線，供XX確認。
2.賣方必須在裝運前20天通知XX預計發(fā)貨時間、合同號、發(fā)票金額、發(fā)運件數及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報/電傳方式向XX通知貨物名稱、數量、毛重、發(fā)票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達到或超過 噸，長 米，寬 米，賣方須在裝船期前50天向XX提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便XX安排內陸運輸。
5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按11條第(3)款執(zhí)行，以致XX未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。
第十二條 技術文件
1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運：
a.基礎設計圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
XX安裝、操作和維修說明書。
2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向XX或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規(guī)定的技術文件，否則，XX有權拒開信用證或付貨款。
第十三條 保質條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。
第十四條 檢驗
1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規(guī)格和數量，簽發(fā)質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物質量、規(guī)格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節(jié)和結果的書面報告附在質量說明書內。
2.在貨物抵達目的地港之后，XX須申請____ 國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規(guī)格和數量進行初步檢驗，并簽發(fā)檢驗證明書。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質量、規(guī)格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，XX在貨物抵達目的港后____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物的質量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，XX將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。
4.如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，XX應電告賣方延長商檢期____ 天。
第十五條 索賠
1.若賣方對貨物與合同規(guī)定不符，且XX在本合同第13條、第14條規(guī)定的`檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得XX同意后，須按下列之一種或幾種索賠：
a.同意XX退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還XX，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監(jiān)管保護所退貨物的一切其他必要費用。
b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和XX蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定的規(guī)格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔XX所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。
2.若賣方在收到XX上述索賠書后一個月之內未予答復，則視為賣方接受索賠。
第十六條 不可抗力
1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。
2.受阻方應在不可抗力發(fā)生和終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
3.不可抗力事件持續(xù)超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條 仲裁
由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應通過友好協(xié)商解決，如果不能解決，按下述第 項仲裁：
1.提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其程序仲裁。
2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。
仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。
仲裁期間，雙方應繼續(xù)執(zhí)行除爭議部分之外的合同其他條款。
第十八條 延期和罰款
如賣方不能按合同規(guī)定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，XX應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10星期，XX有權撤消合同，盡管撤消了合同，賣方仍須向XX立即支付規(guī)定罰款。
第十九條 附加條款
本合同由雙方于 年 月 日在________國________市用____ 文簽署，正本一式 份，買賣雙方各執(zhí) 份，合同以下述 款為生效方式：
1.立即生效。
2.合同簽署后____ 天內，由雙方交換確認書后生效。
簽名：____________
賣方：
簽名：____________
署日期： 年 月 日
貨物買賣合同15
簽字日期：
賣方 中國 公司
地 址： 電報掛號： 電傳：
買方 ×國 公司
地 址： 電報掛號： 電傳：
雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│ (1) 貨物名稱、規(guī)格包裝及嘜頭 │ (2) 數量│ (3) 單價│ (4) 總值│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────┴─────┴─────┤
│ │ 賣方有權在＿＿％以內多裝或少裝 │
└────────────────┴─────────────────┘
（５）裝運期限：
�。ǎ叮┭b運口岸：
�。ǎ罚┠康目诎叮�
�。ǎ福┍ｋU：由賣方按發(fā)票金額１１０％投保。
�。ǎ梗└犊顥l件：
買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的.中國銀行見單即付。該信用證必須在＿＿＿＿＿＿＿前開出。信用證有效期為裝船后＿＿天在中國到期。
�。ǎ保埃﹩螕嘿u方應向議付銀行提供已裝船清潔提單（或集裝箱運輸的已裝船提單）、發(fā)票、品質證明、數量／重量鑒定書；如果本合同按ｃｉｆ條件，應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。
（１１）裝運條件（ｃｉｆ／ｃ＆ｆ）
�。保d運船只由賣方安排，允許分批裝運、允許轉船、允許集裝箱運輸。
�。玻u方于貨物裝船后，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。
（１２）品質與數量、質量的異議與索賠：貨到目的口岸后，買方如發(fā)現(xiàn)貨物品質及／或數量／重量與合同規(guī)定不符，除屬于保險公司及／或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須于貨到目的口岸之日起３０天內提出，數量／重量異議須于貨到目的口岸之日起１５天內提出。賣方應于收到異議后３０天內答復買方。
�。ǎ保常┤肆Σ豢煽咕埽河捎谌肆Σ豢煽咕苁鹿�，使賣方不能在本合同規(guī)定期限內交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求，賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發(fā)生事故的證明文件。
�。ǎ保矗┲俨茫悍惨驁�(zhí)行本合同或與本合同有關事項所發(fā)生的一切爭執(zhí)，應由雙方通過友好方式協(xié)商解決。如果不能達成協(xié)議時，則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程序規(guī)則進行仲裁。仲裁決定是終局的，對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構另有決定外，均由敗訴一方負擔。
�。ǎ保担┭a充條款：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同正本共２份，采用中、英（略）文書就，兩種文字具有同等效力。簽字后正式生效，雙方各執(zhí)１份為憑。
賣方 買方
中國 公司 ×國 公司
代表：（簽字） 代表：（簽字）
見證人
�。ā痢痢谅蓭煟�
（簽字）
簽約地點：
【貨物買賣合同】相關文章：
貨物買賣合同[經典]08-12
(精選)貨物買賣合同07-14
貨物買賣合同【精選】07-17
貨物的買賣合同02-07
貨物買賣合同05-09
貨物買賣合同06-13
貨物買賣合同【熱】06-19
貨物買賣合同【熱門】06-19
【精】貨物買賣合同06-17
貨物買賣合同【推薦】06-18