制作合同模板匯總6篇
隨著法律觀念的日漸普及，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的制作合同6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
制作合同 篇1
定作方（簡稱甲方）： 承攬方（簡稱乙方）:
根據(jù)《合同法》及相關法律的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商達成一致，就甲方向乙方定制員工職業(yè)裝事宜，特訂合同如下：
一、 服裝品牌、名稱、款式、數(shù)量、單價、金額： 品牌：希努爾“SINOER”
二、 質(zhì)量保證及售后服務：
1、服裝質(zhì)保期為1年，保修期內(nèi)出現(xiàn)的問題，如領口起泡、內(nèi)襯非認為損壞等非人為損壞的質(zhì)量問題，乙方進行無償返修；
2、乙方提供給甲方的服裝應與本合同中已約定的工藝、款式、面料、顏色、輔料等一致；
3、訂購的所有服裝需在乙方本公司內(nèi)生產(chǎn)，不得轉(zhuǎn)包第三方；
4、服裝成品要求符合GB18401-20xx國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范，并符合服裝環(huán)保要求；
5、乙方對甲方制作服裝的面料、輔料保留庫存，甲方新增人員或補單時，乙方保證按原樣品質(zhì)量、原價格追加制作；
6、由于乙方造成的`成衣尺寸與量體的實際尺寸不符，導致甲方員工無法穿著或穿著不合體的，由乙方負責免費重新修改或調(diào)換； 7、修改服裝在15天內(nèi)返修完畢，送交客戶手中。
三．結(jié)算方式
甲方在合同簽定之日起一星期內(nèi)向乙方支付合同總金額 30% 的預付款，待貨到甲方并驗收合格后，甲方在15個工作日內(nèi)支付合同總金額 65% 的貨款給乙方，剩余的5%貨款，如無質(zhì)量問題且乙方服務合格，甲方驗收合格3個月后支付。
四．交貨時間、地點及方式 交貨地點：
交貨日期：雙方合同簽訂后45天交貨；
交貨方式：乙方送貨上門，交通費、運輸費均等相關費用均由乙方承擔。
五．服裝包裝乙方提供的服裝全部按零售式樣包裝，每套服裝均有包裝袋，報裝上寫明甲方工作人員姓名，以便識別。
六．違約責任
1、乙方未在約定時間內(nèi)送達全部產(chǎn)品，需向甲方支付違約金，金額為每延誤一天，支付總價款的千分之五，違約金將從總價款中扣除。
2、甲方在驗收檢查后，結(jié)果與本合同約定不符，或服裝成品釋放甲醛標準未達到服裝環(huán)保要求，甲方有權(quán)全部退貨，乙方承擔全部經(jīng)濟損失。
七．其它
本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。合同經(jīng)雙方法定代表人或被授權(quán)人簽字并加蓋合同專用章或公章后生效。
甲方： 乙方：
代表人（蓋章/簽字）：代表人（蓋章/簽字）： 開戶行：開戶行： 帳 號：帳 號： 地址： 地址： 電話：電話： 傳真： 傳真： 簽訂時間： 簽訂時間：
制作合同 篇2
定做方:(甲方):
承攬方:(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國廣告法》,《中華人民合同法》及國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方制作及安裝的事宜,達成一致意見,特簽訂本合同，以資信守。
一、承攬方式及范圍
本合同承攬方式為以下第
1.本工程由定作方根據(jù)承攬方要求提供原材料，承攬方包工、包制作、包安裝、包質(zhì)量、包工期，制作過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結(jié)算。
2.本工程采用包工、包料、包制作、包安裝、包質(zhì)量、包工期、包安全,乙方采用以固定總價包干形式進行包干，制作過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結(jié)算。
二、總費用及付款方式
1、本合同總費用￥：xx，大寫：元整。
2、甲方在本合同簽訂后待全部工作完成且通過甲方驗收合格后部付清全部款項。乙方收到上述款項后，應當給甲方開具正式發(fā)票，開具相關稅票的費用由乙方負責。
3、以上付款甲方將以的方式支付,支付的同時乙方必須提供相應發(fā)票。
三、制作材料及要求、價格明細、成品規(guī)格
見附件1(在此附件中標明以上標題各款內(nèi)容，材料提供方，并在頁尾加雙方簽章)
四、制作安裝時間:
乙方應在xx年xx月xx日之前制作安裝完畢，雙方應在xx年xx月xx日之前驗收完畢。
五、驗收流程
1.制作標準:乙方必須按照經(jīng)甲方確認的制作工藝及材料進行制作安裝,如制作工藝及材料需要有變動的必須要事先經(jīng)甲方同意,否則甲方有權(quán)不再履行本合同之任何條款。
2.制作安裝:甲方根據(jù)乙方提供的制作原材料的工藝標準驗收,并由乙方安全可靠的安裝完畢,甲方現(xiàn)場簽字驗收合格。
六、雙方責任
1.用承攬方原材料完成工作的，定作方有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬方隱瞞隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重做、修理、減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的，承攬方應在收到原材料時進行檢驗，對不符合要求的應立即通知定作方調(diào)換或補齊，完成定做任務后原材料有剩余的，仍歸定作方所有。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權(quán)解除合同，并由承攬方承擔相應的損害賠償責任。
3.甲方按本合同的`的規(guī)定,按期如數(shù)向乙方支付廣告制作、安裝費。
4.乙方必須按本合同的約定在規(guī)定的時間內(nèi)保質(zhì)保量完成所有安裝制作工程。
5.承攬方對定制物保修期為年。保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，承攬方應在得到定作方通知后24小時內(nèi)負責修復或退換。保修期內(nèi)招牌由于質(zhì)量問題導致定作方損失的，定作方有權(quán)向承攬方追償損失。
七、違約責任
1.甲方應按本合同規(guī)定的金額和時間向乙方支付費用,逾期不付的,每天違約金按照總額1%累計計算。
2.乙方應按合同的規(guī)定時間完成制作安裝工作，逾期不能完成工作的，每天違約金按照總額1%累計計算。
2.合同生效后,甲方無正當原因要求終止或解除合同,應賠償乙方的損失。乙方擅自終止或解除合同的,應向甲方雙倍返還已付款項和賠償甲方損失。xx
3.乙方不得向第三方泄露、轉(zhuǎn)讓甲方提交的資料及所完成的本合同規(guī)定的承攬項目,否則甲方有權(quán)向乙方主張違約責任，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。
八、解決爭議的方法
凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、其他
1.如若終止合同,任何一方均需以書面提出,經(jīng)雙方協(xié)商同意,方可終止。
2.由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協(xié)商解決。
3.本合同在甲、乙雙方簽署后即生效,雙方履行完本合同的職責后,本合同即自行終止。
4.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
5.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,每份均有同等法律效力。
6.其它約定。
甲方(蓋章)：
委托代理人：
公司地址：
電話：
傳真：
開戶銀行：
乙方(蓋章)：xx
委托代理人：
公司地址：xx
電話：
傳真：xx
開戶銀行：
制作合同 篇3
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商致同意，就乙方承包甲方高炮廣告牌建設相關事宜，雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則和根據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合作協(xié)議，由雙方共同遵守。
一、甲方將位于發(fā)啟裝飾城B區(qū)路邊高炮廣告牌一座的工程建設及材料承包給乙方，不含基礎。地面至高炮最頂?shù)目偢邽?5.2米，牌面尺寸為18米×6米雙面。
二、高炮廣告牌承包價共計人民幣壹拾萬零捌仟元整（￥108000元），不含稅。
三、付款方式：即簽訂合同后付元，完工后一次性付清元。乙方收到款后正常施工，10日內(nèi)完工。
四、此高炮必須能抗十二級臺風，其它自然災害與乙方無關。
五、甲方責任
1、甲方提供施工場地、運輸車輛的通行方便，保證電源的接用，調(diào)解工程期間一切的相關地方矛盾。
2、該高炮廣告牌的建立，甲方必須經(jīng)市容、路政等相關政府機關部門審批同意后方可建造，否則產(chǎn)生的一切費用由甲方自行承擔。
3、甲方如因沒有完整手續(xù)或其它矛盾造成工期延誤或停工，應按實際造成的損失進行賠償。
4、甲方每年需對該高炮廣告牌進行一次防銹加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的后果乙方不承擔責任和損失。
六、乙方責任
1、乙方所組織的.施工人員，吃、住、行乙方自行安排。
2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具。
3、施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規(guī)程施工，同時乙方應該嚴格要求現(xiàn)場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現(xiàn)的安全事故均由乙方自負。
七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：
a）因甲方提出變更、增加施工項目、改動線路及施工中改動安裝等。
b）因天災或人力不可抗拒的原因（如大風雨、雪天氣）。
c）因甲方未按合同支付預付款及工程進度款所延誤的工期。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，并作為合同附件，雙方簽字蓋章后與本合同具同等法律效應。如雙方協(xié)商不成，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
制作合同 篇4
甲方: （以下簡稱甲方）
乙方: （以下簡稱乙方）
甲乙本著誠實信用、平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方負責制作、安裝、甲方在_____________________店面招牌的有關事宜達成如下條款，供雙方共同遵守：
一、 由甲方選定有關廣告牌安裝地點,并提供審批安裝廣告所需的相關證件資料。
二、 乙方負責向店面招牌進行正常制作、安裝。
三、 廣告招牌設計、制作、安裝要求:
1、 嚴格按照公司VI形象進行制作，且設計稿須得到甲方的認可。
2、 材料、制作要求以現(xiàn)場所需要求為準。
3、 安裝、整體外觀要求。安裝要求必須用拉釘和焊制,圖面必須整齊、平滑；整體美觀、精致。
4、 自接到訂單后___7___日內(nèi)，乙方完成制作、安裝工作。
四、 費用及支付方式：
1. 費用:以每平方米單位為計算，價格以（珠海市恒林廣告公司價目表為準）人民幣計算。
2. 付款方式:甲方在收到發(fā)票及相片一個月內(nèi)以銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。
收款方：****廣告有限公司，
開戶銀行：中國工商銀行****支行
銀行帳戶：200202*************
五、 發(fā)單、簽收：
1. 乙方安裝完畢每塊招牌后須拍一張五寸彩照提供給甲方, ,以供甲方簽收核對。
2. 每月月底28號前把本月制作的店招明細表（店招明細表格式由甲方提供，要求商務部（辦）負責人、經(jīng)辦人、制作單位簽名蓋章）交至甲方交接人員轉(zhuǎn)回總部，以供甲方簽收核對。
3. 總部巡驗：由于路途遙遠，甲方對廣告牌的簽收可能采取核對照片的形式。因此，甲方保留1年內(nèi)由總部派員進行巡查驗收的權(quán)利，總部巡驗的指標僅包括：實際尺寸、材料。乙方對此表示理解。對于尺寸、材料的總部巡驗的結(jié)果與驗收的結(jié)果不同的，以總部巡驗的結(jié)果為準。如果乙方在制作簽收書的時候因任何原因錯報尺寸、材料，導致實際尺寸小于驗收尺寸或者材料與雙方書面認可的材料不同，實際費用產(chǎn)生差額的.，則乙方按相應差額的3倍向甲方支付質(zhì)量違約金。
六、 維護：
1. 廣告牌保質(zhì)期為_1____年。
2. 施工結(jié)束之日起十二個月內(nèi)為保修期，乙方負責免費對安裝的廣告牌進行（質(zhì)量方面的維修）(人為故意破壞及八級以上大風等不可抗因素造成的維修費用在維修成本以下由雙方協(xié)商解決)，維修后的廣告牌(含安裝)質(zhì)量須達到安裝時的制作要求。
3. 在安裝期間，廣告牌如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方在接到甲方通知后五天內(nèi)派人檢查并免費維修。
七、 廉潔條款：雙方工作人員不得以拿、要、借用、接受饋贈等任何形式以任何
理由接受對方任何款物、服務。如果任何一方以此類方式或者變相利用此類方式給予對方工作人員物質(zhì)或者非物質(zhì)利益，則視為嚴重違約，違約一方須將對應的利益無條件返還或賠償給另一方，且承擔由此引起其他法律責任。
八、 雙方認為需要約定的其它事項：___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
九、 合同生效條款：
1. 基于本合同的簽訂，乙方明確知道并且同意：任何以甲方名義出具的承諾書、
確認函、訂單、驗收單、對帳函等設立、變更、終止權(quán)利義務的文件，只有經(jīng)甲方法定代表人或者其有效授權(quán)的人簽字并加蓋公章后，始對甲方產(chǎn)生法律效力；其他甲方人員實施上述行為，視為效力待定行為，須經(jīng)甲方書面追認后始對甲方產(chǎn)生法律效力。
2. 乙方有義務對甲方出具的任何設立、變更、終止權(quán)利義務的文件的簽署人、簽署行為的適格性進行審查。乙方怠于履行審查義務或者履行不當?shù)模虼嗽斐梢曳交蛘叩谌藫p失的，甲方不負任何責任。
十、 優(yōu)惠承諾：鑒于雙方的長期合作關系，乙方承諾全部產(chǎn)品和服務的報價不高
于乙方提供給其他客戶的報價且不高于正常的市場價格。
十一、解決爭議的方法。
1. 在履行合同過程中，如發(fā)生爭議，甲、乙雙方應協(xié)商解決，并可簽訂與本協(xié)
議手續(xù)相同的補充協(xié)議，該補充協(xié)議的效力高于本協(xié)議。
2. 不愿協(xié)商或協(xié)商不成的，管轄法院為甲方所在地人民法院。
十二、本合同有效期為兩年,自20____年月日起至20____年月日止。 十三、本合同一式四份,甲方持三份，乙方持一份。合同自三方簽字蓋章后生效，其
中甲方應由商務代表和廣告部代表雙方簽字方生效。
甲方:
商務部代表:乙方代表:
日期：______年____月___日
乙方:
廣告部代表：
日期：______年____月___日
年 月 日
制作合同 篇5
甲方：______________(委托方)
地址：________________________
電話：________________________
乙方：______________(承制方)
地址：________________________
電話：________________________
印刷品名稱：__________________
成品尺寸：____________________
印數(shù)：________________________
色數(shù)：________________________
用紙要求：____________________
后期特殊工藝要求：
亮膜 □ 起凸 □ 亞膜 □ 后粘兜 □ 過uv □ 模切 □
裱糊 □ 膠訂 □ 過油 □ 騎馬訂 □ 打孔 □
其它：______________________________________________________。
單價：_______元/______總價：___________元，大寫：______________________。
付款方式：(1)看樣定稿后預付___________元，大寫：___________(2)按質(zhì)量要求印刷完畢送貨到甲方后，余款___________元付清，大寫：_________________。貨時間：______________________交貨地點：___________________。
本合同一式兩份，甲、乙方各持一份。甲、乙雙方本著誠實守信、平等互利的原則，在協(xié)商的基礎上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定簽定本合同，雙方蓋公章或簽字生效。
違約責任：___________________________________________________。
合同糾紛解決方式：___________________________________________。
備注：_______________________________________________________。
甲方委托代理人：___________ 乙方委托代理人：___________
_______年______月________日 _______年______月________日
制作合同 篇6
甲方：（委托方）
乙方：（承制方）
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)相關法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬 廣告牌（以下簡稱廣告牌）的制作、安裝事宜達成如下一致協(xié)議：
一、廣告牌制作
1、廣告牌規(guī)格：
2、材質(zhì)：
3、要求：
二、廣告牌安裝安裝地點：
三、工程造價及支付方式
1.廣告牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣 元，大寫元整。
2.支付方式：
a.合同簽訂時甲方預付程款 元，大寫 元。
b.制作安裝完成后，經(jīng)甲方驗收合格，即付清所有工程款項。
四、工程期限
1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起 天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權(quán)利、義務
甲方：
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關費用。
2、有權(quán)對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工，因未實際測量導致的人、財、物的損害由甲方承擔。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、負責提供施工現(xiàn)場的'水、電等設施齊全，供乙方使用。
6、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、確保施工嚴格按照規(guī)定操作，未按規(guī)定操作所造成的人、財、物的損害，由乙方負責。
六、關于驗收
1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
2、廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應當牢固，抗風力應達到6級。
七、違約責任：
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風力等指標達到相關標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，預付工程款項不予退還，乙方有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部制作作費。
八、因廣告所產(chǎn)生的責任的承擔：
1、在本廣告的制作、安裝過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產(chǎn)損害，均與甲方無關。
2、本廣告安裝制作完畢后，因不可抗力的因素如重大自然災害（颶風、地震、高空墜物等）、安裝建筑物本身質(zhì)量問題等，造成的廣告牌損壞以及由廣告損壞、墜落等所造成的人、財、物的損壞，乙方不承擔任何責任。
3、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛與乙方無關。
九、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目保修壹年。人為損毀乙方不負責保修。
2、 保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
十、本合同除簽章部分外，均為打印，手寫、涂改無效。
十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
十二、本協(xié)議自簽訂之日起一年后自動失效。
十三、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日 年 月 日
【制作合同】相關文章：
制作合同范本設計制作合同范本12-06
廣告制作合同06-26
網(wǎng)頁制作合同03-07
光盤制作合同10-10
網(wǎng)頁制作合同11-23
制作廣告合同11-21
視頻制作合同01-16
電影制作合同11-29
茶葉制作合同02-07
廣告制作的合同02-28