建設(shè)工程合同(通用15篇)
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同對我們的幫助越來越大，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的建設(shè)工程合同，希望能夠幫助到大家。
建設(shè)工程合同1
建設(shè)工程合同除雙方當(dāng)事人意思表示達(dá)成一致外，還應(yīng)當(dāng)采用書面形式明確雙方的權(quán)利義務(wù)。
合同按照其訂立方式可分為口頭合同、書面合同以及采用其他方式訂立合同。凡當(dāng)事人的意思表示采用口頭形式而訂立的合同，稱為口頭合同;凡當(dāng)事人的意思表示采用書面形式而訂立的合同，稱為書面合同。以口頭形式訂立合同具有簡便、迅速、易行的特點(diǎn)，是實(shí)際生活中大量存在的合同形式，如消費(fèi)者在市場購物時(shí)與商店?duì)I業(yè)員之間產(chǎn)生的貨物買賣合同關(guān)系，就是典型的口頭合同。但是口頭合同由于沒有必要的憑證，一旦發(fā)生合同糾紛，往往舉證困難，容易產(chǎn)生推卸責(zé)任，相互扯皮的現(xiàn)象，不易分清責(zé)任。而書面形式的合同由于對當(dāng)事人之間約定的權(quán)利義務(wù)都有明確的文字記載，能夠提示當(dāng)事人適時(shí)地正確履行合同義務(wù)，當(dāng)發(fā)生合同糾紛時(shí)，也便于分清責(zé)任，正確、及時(shí)地解決糾紛。建設(shè)工程合同一般具有合同標(biāo)的額大，合同內(nèi)容復(fù)雜、履行期較長等特點(diǎn)，為慎重起見，更應(yīng)當(dāng)采用書面形式。為此本條特別明確規(guī)定。
書面形式是指合同書、信件以及數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的`形式。在實(shí)踐中，較大工程建設(shè)一般采用的是合同書的形式訂立合同。通過合同書，當(dāng)事人寫明各自的名稱、地址，工程的名稱和工程范圍，明確規(guī)定履行內(nèi)容、方式、期限，違約責(zé)任以及解決爭議的方法等。工程承包合同，還應(yīng)當(dāng)明確承包的內(nèi)容以及承包方式�？辈�、設(shè)計(jì)合同，還應(yīng)當(dāng)明確提交勘察或者設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料、設(shè)計(jì)文件(包括概預(yù)算)的期限，設(shè)計(jì)的質(zhì)量要求、勘察或者設(shè)計(jì)費(fèi)用以及其他協(xié)作條件等內(nèi)容。施工合同，還應(yīng)當(dāng)明確工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、交工驗(yàn)收、質(zhì)量保證期、雙方互相協(xié)作等內(nèi)容。當(dāng)事人也可以選擇有關(guān)的合同示范文本作為參照訂立建設(shè)工程合同。
建設(shè)工程合同2
甲方： （項(xiàng)目部（施工局）全稱）
乙方：（營業(yè)執(zhí)照登記名稱，全稱）
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為確保工程優(yōu)質(zhì)、按期完工，甲乙雙方本著誠實(shí)信用原則，經(jīng)自愿、平等協(xié)商就
工程施工事項(xiàng)達(dá)成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各項(xiàng)格式條款的約定，并自愿履行由此產(chǎn)生的全部義務(wù)，特訂立本合同。
1、項(xiàng)目概況
1.1 項(xiàng)目名稱：
1.2 項(xiàng)目地點(diǎn)：
2、合同范圍
2.1 主要合同內(nèi)容
具體以施工圖（含業(yè)主同意變更的部分）為準(zhǔn)。
2.2 主要施工工序
�。�1） ，
�。�2） ，
（3） ，
以及為完成本合同工程所做的其它一切準(zhǔn)備工作。
2.3 主要工程量
序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 備注
2.4 合同工期
2.4.1 開工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日。節(jié)點(diǎn)控制工期見下表：
節(jié)點(diǎn)工期要求
序號 項(xiàng)目名稱 完工日期 備注
2.4.2 工期延誤
如果關(guān)鍵線路的節(jié)點(diǎn)工期在發(fā)生以下情形之一而造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期順延：
a.重大設(shè)計(jì)變更；
b.不可抗力；
c.由于業(yè)主原因要求停工；
d.甲方書面同意工期順延的其它情況。
2.4.3 乙方應(yīng)在發(fā)生工期延誤造成窩工事實(shí)后7日內(nèi)就延誤內(nèi)容和因此發(fā)生的費(fèi)用向甲方書面報(bào)告，甲方就相關(guān)事項(xiàng)及時(shí)向業(yè)主提交報(bào)告。如乙方未提交或逾期提交的，則視為乙方放棄順延工期及賠償?shù)臋?quán)利。如乙方雖按約定提交上述書面報(bào)告，但遇業(yè)主不同意或不完全同意時(shí)，則乙方認(rèn)可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見。
2.4.4 因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，工期不予順延，且由乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和趕工費(fèi)用。
2.4.5 業(yè)主及甲方需提前完成工期時(shí)，有關(guān)事宜由雙方協(xié)商解決另行約定。
3、承包方式
根據(jù)本合同的施工內(nèi)容及主要施工工序，乙方同意按 （單價(jià)或總價(jià)）方式進(jìn)行承包。本合同
（單價(jià)或總價(jià)）在合同執(zhí)行期間，無論工程量是否變化合同價(jià)格均不做調(diào)整。
若在合同簽訂
個(gè)日歷天之后，因國家頒布新的法律、法規(guī)等導(dǎo)致燃油費(fèi)（柴油）等其它原材料價(jià)格的上漲，并且主合同有相關(guān)補(bǔ)償條款時(shí)，雙方才可以協(xié)商調(diào)整合同執(zhí)行期間受影響項(xiàng)目的單價(jià)或總價(jià)；否則合同價(jià)格不做調(diào)整。由于非上述原因影響的燃油費(fèi)（柴油）等其它原材料價(jià)格的上漲，合同單價(jià)或總價(jià)均不得調(diào)整。
4、合同價(jià)格
4.1 合同總價(jià)
合同總價(jià)：（人民幣）大寫 元，小寫： （含 %稅金），固定總價(jià)/暫定總價(jià)。
4.2 合同單價(jià)
合同單價(jià)見附件 b
《工程量計(jì)價(jià)清單》。合同單價(jià)包括完成施工項(xiàng)目所需人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)，包括施工所需各種材料運(yùn)輸及配合人工費(fèi)用；包括人員和機(jī)械的進(jìn)出場費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、綜合管理費(fèi)、合理利潤、%稅金等所有可能發(fā)生一切費(fèi)用；包括因氣候季節(jié)以及工序協(xié)調(diào)等因素導(dǎo)致的施工停滯窩工費(fèi)等；乙方應(yīng)充分考慮本工程施工的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用已含在合同單價(jià)中，甲方不再承擔(dān)由于任何風(fēng)險(xiǎn)引起的費(fèi)用。
4.3 稅費(fèi)的承擔(dān)
營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加費(fèi)等均由乙方承擔(dān)，稅金 %；甲方負(fù)有代扣代繳的義務(wù)，并在乙方每月進(jìn)度款結(jié)算中扣除。其他稅費(fèi)已包含在合同價(jià)格中，由乙方自行繳納。
5、雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方權(quán)利與義務(wù)
5.1.1 甲方負(fù)責(zé)工程施工期間工程總進(jìn)度計(jì)劃安排、組織、協(xié)調(diào)工作及工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保、文明施工的管理、監(jiān)督、檢查。
5.1.2 甲方負(fù)責(zé)提供施工圖紙、有關(guān)施工文件，并提供施工場所。
5.1.3 甲方負(fù)責(zé)組織相關(guān)施工圖紙的技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等交底工作。
5.1.4 甲方負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。
5.1.5 甲方負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)單位的各種工作聯(lián)系（包括協(xié)商、簽證等）。
5.1.6 甲方負(fù)責(zé)向乙方發(fā)布書面開工通知，并向乙方下達(dá)承包工程總體進(jìn)度計(jì)劃、月工程進(jìn)度計(jì)劃及周進(jìn)度計(jì)劃。
5.1.7 甲方有派專業(yè)技術(shù)人員對乙方進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督的權(quán)利。
5.1.8 就承包工程范圍內(nèi)的有關(guān)工作，甲方隨時(shí)可以向乙方發(fā)出指令，乙方應(yīng)執(zhí)行甲方根據(jù)本合同和甲方項(xiàng)目管理規(guī)章制度所發(fā)出的所有指令。乙方拒不執(zhí)行指令，甲方有權(quán)采取相應(yīng)措施或直接委托其他施工單位完成該指令事項(xiàng)，發(fā)生的費(fèi)用（包括因拒不執(zhí)行指令給甲方造成的其它損失，含業(yè)主的罰款、重新安排隊(duì)伍施工造成的單價(jià)差、趕工費(fèi)等）由乙方承擔(dān)，乙方同意從工程結(jié)算款中扣除。
5.1.9 甲方負(fù)責(zé)按照合同約定支付工程款。
5.1.10 甲方負(fù)責(zé)對乙方完成的工程量進(jìn)行審核、計(jì)價(jià)結(jié)算，并按業(yè)主資金到位情況進(jìn)行工程款的支付。
5.1.11 甲方有權(quán)要求乙方撤換不能勝任本職工作的管理及施工人員。
5.1.12 甲方有權(quán)對乙方的工程質(zhì)量等級、隱蔽工程和中間驗(yàn)收、維護(hù)、初驗(yàn)、檢查和返工、終驗(yàn)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
5.1.13 甲方有權(quán)對乙方施工工作面存在的安全隱患進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并督促乙方采取整改措施。
5.1.14 雙方約定甲方的其他權(quán)力與義務(wù)： 。
5.2 乙方權(quán)利與義務(wù)
5.2.1 在本合同簽訂后 日內(nèi)，乙方應(yīng)組織人員接受甲方的技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等交底。
5.2.2 乙方負(fù)責(zé)組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作。
5.2.3 乙方負(fù)責(zé)按規(guī)定每月 日向甲方提交已完成月工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
5.2.4 乙方必須按甲方要求的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受甲方對工程進(jìn)度的檢查、監(jiān)督和管理。工程實(shí)際進(jìn)度不滿足計(jì)劃進(jìn)度要求時(shí)，乙方應(yīng)向甲方提交整改措施和方案，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后執(zhí)行；但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應(yīng)由乙方承擔(dān)的一切損失責(zé)任。
5.2.5 乙方必須服從甲方的施工調(diào)度及甲方轉(zhuǎn)發(fā)的業(yè)主或監(jiān)理工程師與承包工程有關(guān)的指令。未經(jīng)甲方允許，乙方不得直接致函業(yè)主或監(jiān)理工程師，不得直接從業(yè)主處收取工程款。
5.2.6 乙方必須遵守國家及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)等法律、法規(guī)和甲方相關(guān)規(guī)定及制度，乙方必須嚴(yán)格質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)等管理，并及時(shí)提供相關(guān)各種見證資料及記錄，對所屬員工及因其過錯(cuò)造成他人人身、財(cái)產(chǎn)損失等負(fù)責(zé)。
5.2.7 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)持證上崗規(guī)定，確保所屬人員按規(guī)定持證上崗。技術(shù)崗位人員、特殊工種工人均應(yīng)持有通過國家或有關(guān)部門統(tǒng)一考試或考核的資格證明。在簽訂本合同時(shí)，應(yīng)將人員持證情況及有關(guān)證件復(fù)印件一并報(bào)送甲方備案。
5.2.8 為確保合同履行，乙方必須于 年 月 日前按照本合同14.1條要求安排人員進(jìn)場；并向甲方書面報(bào)告，便于甲方組織現(xiàn)場檢查。
5.2.9 為確保合同履行，乙方必須于 年 月 日前按照本合同14.2條安排進(jìn)場設(shè)備，并保證進(jìn)場設(shè)備完好率達(dá)到 %以上。在設(shè)備進(jìn)場后 日內(nèi)及退場前 日內(nèi)，乙方均須將設(shè)備情況書面報(bào)送甲方，便于甲方組織現(xiàn)場檢查驗(yàn)收。
5.2.10 乙方應(yīng)按甲方與業(yè)主的主合同、國家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及甲方提供的圖紙完成工程施工，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度及安全等滿足合同要求；保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達(dá)到甲方要求，并承擔(dān)因自身原因造成的損失和罰款。
5.2.11 乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的看護(hù)、保衛(wèi)及未完工程的安全工作，按時(shí)向甲方移交工程。保護(hù)期內(nèi)發(fā)生損壞的，由乙方自費(fèi)修復(fù)。
5.2.12 乙方應(yīng)對在保修期內(nèi)承包工程出現(xiàn)的缺陷進(jìn)行保修。如乙方未在甲方通知的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行修理的，甲方則有權(quán)另行指定第三方修理，所發(fā)生的一切費(fèi)用由甲方直接從乙方質(zhì)保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
5.2.13 如承包合同工程跨年度，乙方應(yīng)在其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證等相應(yīng)證書年檢或到期更換新證書后日內(nèi)將通過年檢或更換的新證書復(fù)印件（需加蓋乙方單位公章）送交甲方備案。
5.2.14 乙方確保其施工人員工資及時(shí)發(fā)放，并配合甲方對其施工人員工資發(fā)放情況的檢查和監(jiān)督工作。
5.2.15 乙方負(fù)責(zé)其施工人員的培訓(xùn)、安全教育、持證上崗、職業(yè)病防治、工資發(fā)放、各種社會(huì)保險(xiǎn)、傷亡事故處理、勞動(dòng)爭議等事宜，并負(fù)責(zé)因其施工人員作業(yè)不當(dāng)給第三人造成的人身、財(cái)產(chǎn)損失賠償。
5.2.16 乙方必須為其施工及管理人員辦理意外傷害（或雇主責(zé)任）保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5.2.17 乙方應(yīng)該及時(shí)提供年度及完工清算資料，以備甲方審核。
5.2.18 乙方不得以甲方的名義從事其它任何活動(dòng)。
5.2.19 業(yè)主或監(jiān)理工程師的指令，乙方必須無條件服從，業(yè)主或監(jiān)理工程師明確不予補(bǔ)償或賠償?shù)氖马?xiàng)，乙方不得向甲方提出補(bǔ)償或賠償要求。
5.2.20 乙方在簽訂本協(xié)議時(shí)，已經(jīng)充分了解到施工現(xiàn)場條件及自然地理環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)由該風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失和責(zé)任。
5.2.21 乙方確認(rèn) 為本合同工程項(xiàng)目經(jīng)理。乙方依據(jù)本合同發(fā)出的請求及通知，必須由分包項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)代表簽字，否則視為無效。
5.2.22 乙方的分包工程項(xiàng)目經(jīng)理須常駐工地或委托工地全權(quán)代表，全權(quán)負(fù)責(zé)乙方施工進(jìn)度、質(zhì)量、技術(shù)、安全、結(jié)算、民工管理等職責(zé)，分包工程項(xiàng)目經(jīng)理離開工地時(shí)，須以書面形式向甲方單位請假，經(jīng)甲方單位同意后方可離開工地。
5.2.23 乙方已全面了解并遵守甲方各項(xiàng)管理制度，服從甲方對施工現(xiàn)場管理的各項(xiàng)管理規(guī)定及指令。
5.2.24 乙方不得將本合同中乙方的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方（包括再次分包、事實(shí)上的轉(zhuǎn)包等）。
5.2.25 乙方須按照合同及甲方的管理要求，及時(shí)向甲方提供施工技術(shù)措施、施工報(bào)表、施工原始資料、竣工驗(yàn)收資料等相關(guān)資料。如不能按時(shí)提供資料，甲方有權(quán)暫停給乙方的工程款結(jié)算和支付。
5.2.26 雙方約定乙方應(yīng)做的其他工作： 。
6、施工輔助設(shè)施
6.1 施工供水
a（甲方供應(yīng)）甲方設(shè)置施工用水的主管路至工作面 米處，由 方裝表計(jì)量，并經(jīng)甲方驗(yàn)收確認(rèn)。乙方負(fù)責(zé)該點(diǎn)到工作面的支線管路的安裝、維護(hù)及拆除，相關(guān)費(fèi)用已包含在合同單價(jià)中，甲方不再另行支付；主管路由甲方管理維護(hù)。每月甲方按 元/m3的價(jià)格和實(shí)際用量在工程款支付時(shí)予以扣除。
b（自備）乙方自備水源時(shí)，其水池/泵站到各工作面的整個(gè)設(shè)施安裝、拆除方案要報(bào)經(jīng)甲方批準(zhǔn)，并由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和承擔(dān)運(yùn)行安全責(zé)任及費(fèi)用。
6.2 施工供電
a（甲方供應(yīng)）甲方負(fù)責(zé)向乙方提供 （電壓或容量）的電源端口（盤柜）至 處，由 方在端口處裝表計(jì)量，并經(jīng)甲方驗(yàn)收確認(rèn)。乙方負(fù)責(zé)該點(diǎn)到工作面的支線安裝、維護(hù)及拆除，相關(guān)費(fèi)用已包含在合同單價(jià)中，甲方不再另行支付。主線路由甲方負(fù)責(zé)管理維護(hù)。結(jié)算時(shí)每月甲方按 元/kwh的價(jià)格和乙方實(shí)際用量在工程款支付時(shí)予以扣除。
b（自備）乙方自備電源（備用電源）時(shí)，其發(fā)電站（機(jī)）到各工作面的整個(gè)設(shè)施安裝、拆除方案要報(bào)經(jīng)甲方批準(zhǔn)，并由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和承擔(dān)運(yùn)行安全責(zé)任及費(fèi)用。
6.3 施工用風(fēng)
a（甲方供應(yīng)）甲方設(shè)置施工用風(fēng)的主管路端點(diǎn)至距現(xiàn)場作業(yè)面 米處，該點(diǎn)以上管路由甲方管理維護(hù)，該點(diǎn)以下至工作面的支管路由乙方安裝維護(hù)并拆除。結(jié)算時(shí)甲方按 元/立方米的價(jià)格和乙方實(shí)際用量在工程款支付時(shí)予以扣除。
b（自備）乙方自建自營施工用風(fēng)系統(tǒng)，其壓氣站（含移動(dòng)式）、供水站、池（含移動(dòng)式）和相應(yīng)管路設(shè)施布置要符合甲方現(xiàn)場總體要求并報(bào)甲方批準(zhǔn)，同時(shí)做好日常維護(hù)。
6.4 現(xiàn)場施工道路
a（甲方提供）甲方按工程主合同要求（另見圖表）向乙方無償提供如圖所示的施工道路，該道路的維護(hù)保養(yǎng)由乙方負(fù)責(zé)，完工退場時(shí)乙方將道路及道路設(shè)施恢復(fù)為起始狀交還給甲方。
b（自建）乙方自建臨時(shí)施工道路要事前報(bào)甲方批準(zhǔn)并符合甲方總體現(xiàn)場要求和技術(shù)要求，同時(shí)應(yīng)無償提供給業(yè)主、監(jiān)理、甲方和其他施工方使用。
6.5 施工住房
a（甲方供應(yīng)）乙方使用甲方提供的臨時(shí)房屋 平方米。使用期間，其上述區(qū)域內(nèi)的安全責(zé)任、文明建設(shè)責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)并接受甲方監(jiān)督、檢查。若有償使用臨時(shí)房屋，每月由甲方按 元/m2向乙方收取費(fèi)用。生活用電 元/kwh，生活用水 元/m3按表計(jì)量收費(fèi)。其以上費(fèi)用在工程款支付時(shí)予以扣除。
b（自備）乙方自建住房或營地（包括其它臨時(shí)設(shè)施和場地）要符合甲方現(xiàn)場的總體要求并報(bào)經(jīng)甲方批準(zhǔn)，該住房或營地的安全責(zé)任和文明建設(shè)責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)并接受甲方監(jiān)督、檢查。
6.6 其它： 。
7、材料供應(yīng)
7.1本合同工程施工所需的統(tǒng)供材料（見下表），由甲方按約定消耗量向乙方有償提供，按月進(jìn)行核銷，且超耗部分的材料按核銷日市場價(jià)（含采保費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)；若采購時(shí)價(jià)格高于核銷日市場價(jià)，則按照采購時(shí)價(jià)格計(jì)算）加計(jì) %費(fèi)用收取材料款。
7.2上述統(tǒng)供材料，乙方必須提前 天向甲方報(bào)送使用計(jì)劃；使用時(shí)由乙方書面授權(quán)指定專人出示身份證明到甲方指定的倉庫（或地點(diǎn)）進(jìn)行調(diào)撥，發(fā)生的轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用已包含在合同單價(jià)中。
7.3若屬構(gòu)成工程實(shí)體的其它主要材料 ，乙方必須委托甲方代為采購。并提前 天向甲方報(bào)送使用計(jì)劃，材料價(jià)款為采購價(jià)格加 %采保費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)，在每次工程結(jié)算時(shí)予以扣除。
7.4乙方從甲方倉庫領(lǐng)用的材料，出庫后材料管理的責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方領(lǐng)用及采購材料的堆放和管理要符合甲方總體規(guī)劃的要求，并且按甲方標(biāo)準(zhǔn)化要求設(shè)置標(biāo)識。
7.5乙方為完成本合同項(xiàng)目所需的特殊材料： ，由甲方統(tǒng)一管理，并服從甲方有關(guān)特殊材料的管理制度。
7.6周轉(zhuǎn)性材料的管理
乙方自備周轉(zhuǎn)性材料必須在甲方物資部門進(jìn)行備案，退場時(shí)由甲方物資部門對其周轉(zhuǎn)性材料進(jìn)行核實(shí)，辦理周轉(zhuǎn)性材料退場的相關(guān)手續(xù)。
乙方使用甲方周轉(zhuǎn)性材料另行簽訂租賃協(xié)議。
7.7乙方領(lǐng)用的材料僅限在本合同工程中使用，不得改變其材料的用途。否則應(yīng)承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任。
7.8其他： 。
8.施工設(shè)備
8.1本合同工程施工時(shí)由乙方自備的設(shè)備，并按甲乙雙方約定按時(shí)進(jìn)場（按照本合同第 5.2.9 條及第14.2條要求）。乙方施工設(shè)備進(jìn)場后，應(yīng)通知甲方現(xiàn)場書面認(rèn)定并備案。乙方施工設(shè)備未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得擅自離開現(xiàn)場，否則應(yīng)承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任。
8.2乙方設(shè)備停放與管理要服從甲方現(xiàn)場總體要求，不得隨意進(jìn)出特定區(qū)域和亂停亂放。
8.3乙方使用甲方設(shè)備，必須書面申請，由甲方統(tǒng)一安排，并簽訂租賃合同，雙方按租賃合同進(jìn)行管理和結(jié)算，乙方應(yīng)每月向甲方上報(bào)運(yùn)行記錄。零星使用甲方設(shè)備由甲乙雙方協(xié)商確認(rèn)計(jì)量方式及臺時(shí)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用在工程款結(jié)算時(shí)扣除。
8.4對于甲方零星使用乙方機(jī)械設(shè)備，由甲方 部門簽證及 審查后按第8.3條同等原則結(jié)算。
8.5乙方每月應(yīng)將自有主要設(shè)備的完好、使用、維修等情況上報(bào)甲方 部門，供甲方對施工資源與生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行及時(shí)分析和掌握。
8.6乙方施工設(shè)備應(yīng)安全裝置齊全、性能可靠，其施工設(shè)備的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。使用甲方施工設(shè)備造成損壞的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
8.7其它： 。
9、質(zhì)量要求
9.1 質(zhì)量目標(biāo)與要求
本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按 執(zhí)行，工程質(zhì)量全面達(dá)到設(shè)計(jì)要求和標(biāo)準(zhǔn)。其中：單元驗(yàn)收合格率 %（優(yōu)良率達(dá) %）以上，工程綜合驗(yàn)收質(zhì)量評定達(dá) 標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄒ罁�(jù)主合同條款補(bǔ)充具體工序的標(biāo)準(zhǔn)、要求）
9.2 質(zhì)量檢查與驗(yàn)收
9.2.1 乙方應(yīng)確保承包工程的質(zhì)量達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，并就承包工程向甲方承擔(dān)主合同相應(yīng)項(xiàng)目約定的甲方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。
9.2.2 本合同工程所約定的工程范圍內(nèi)施工測量由 方負(fù)責(zé)（包括按規(guī)定填報(bào)資料），費(fèi)用由 方承擔(dān)（視工程項(xiàng)目具體情況約定）。
9.2.3 本合同工程所約定的工程范圍內(nèi)施工檢驗(yàn)、試驗(yàn)由 方負(fù)責(zé)，費(fèi)用由 方承擔(dān)。
9.2.4 乙方須允許并配合甲方或監(jiān)理工程師進(jìn)入乙方施工場地檢查工程質(zhì)量。工程具備覆蓋、隱蔽條件或達(dá)到合同約定的中間驗(yàn)收要求時(shí)，乙方必須在自檢合格以后，及時(shí)申請甲方驗(yàn)收。乙方的施工必須經(jīng)過甲方質(zhì)檢人員及監(jiān)理工程師的檢查、驗(yàn)收達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并簽字蓋章后方可進(jìn)行下一道工序。甲方的檢查和檢驗(yàn)不免除乙方按合同規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
9.2.5 工程經(jīng)甲方驗(yàn)收后，仍需業(yè)主、國家或地方質(zhì)檢部門驗(yàn)收合格后方視為正式驗(yàn)收。
9.2.6 因乙方原因造成工程質(zhì)量不合格，乙方應(yīng)無條件進(jìn)行返工或修理，使工程達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)所有費(fèi)用，并賠償甲方損失，且工期不予順延。如乙方在甲方指定的時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行整改，則甲方有權(quán)指定第三方整改，并有權(quán)將發(fā)生的全部費(fèi)用直接從乙方結(jié)算款項(xiàng)內(nèi)扣除。
9.2.7 乙方必須服從甲方對本工程質(zhì)量管理的規(guī)章制度。
9.2.8 本合同提前解除的，不免除乙方應(yīng)承擔(dān)的工程質(zhì)量責(zé)任。
9.2.9 其它： 。
10、安全生產(chǎn)與文明施工
10.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，遵守甲方的安全規(guī)章制度和現(xiàn)場防護(hù)要求，確保施工安全。并簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，見附件 c，并應(yīng)向甲方繳納安全保證金。乙方發(fā)生安全事故及重大環(huán)境事故，該保證金不退還。
10.2乙方負(fù)責(zé)管理本合同工程的施工作業(yè)安全以及消防、防汛和抗災(zāi)等工作。乙方必須配備合格的專職安全管理人員 名、兼職安全管理人員名，加強(qiáng)施工作業(yè)的安全管理。
10.3乙方必須對所屬施工人員進(jìn)行安全教育，認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范、嚴(yán)格遵守安全制度、落實(shí)安全措施、確保施工安全，并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。由于乙方違章作業(yè)或安全措施不力等原因造成傷亡事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
10.4甲方安全管理人員有權(quán)對乙方人員進(jìn)行安全培訓(xùn)及安全生產(chǎn)作出指導(dǎo)，并對其安全生產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查以及按甲方有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
10.5乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮。若甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩杉追匠袚?dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
10.6乙方在施工現(xiàn)場內(nèi)必須使用合格的安全保護(hù)用品，費(fèi)用已包含在合同價(jià)格中。
10.7發(fā)生重大傷亡及其他安全事故時(shí)，乙方應(yīng)采取必要的措施，及時(shí)搶救傷員，并防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大、減少損失，同時(shí)須立即報(bào)告甲方。
10.8乙方必須為其施工人員辦理意外傷害（或雇主責(zé)任）保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。同時(shí)，乙方須將保單復(fù)印件在簽訂合同后 天內(nèi)報(bào)送甲方備案。超過 天未辦理保險(xiǎn)的，由甲方代為購買，費(fèi)用在工程款支付時(shí)扣除。
10.9乙方應(yīng)教育其施工及管理人員遵紀(jì)守法，服從工地各種管理規(guī)定，共同維護(hù)工地的社會(huì)治安，協(xié)助現(xiàn)場治安管理機(jī)構(gòu)做好施工工地和生活區(qū)的治安保衛(wèi)工作。
10.10乙方必須遵守甲方有關(guān)文明施工的管理制度。乙方應(yīng)保持自己生活區(qū)及施工區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，并做好環(huán)境保護(hù)工作。本合同工程完工退場時(shí)，要清理施工場地和生活住地的垃圾，保障環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔。
10.11非甲方原因，乙方遭受到財(cái)產(chǎn)和人員（包括乙方雇員、乙方施工范圍內(nèi)其他人員）生命、健康損失由乙方自行承擔(dān)。如果因此給甲方或第三方造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償，交納的安全保證金不予退回。由第三者造成乙方的生命財(cái)產(chǎn)損失的由第三者負(fù)責(zé)，由不可抗力造成乙方的生命財(cái)產(chǎn)損失的由乙方從保險(xiǎn)公司的賠償中補(bǔ)償，甲方給予協(xié)助，不能補(bǔ)償?shù)挠梢曳阶孕谐袚?dān)。
10.12其它要求： 。
11. 職業(yè)健康與環(huán)境保護(hù)
11.1 職業(yè)健康
11.1.1 乙方在簽訂本合同時(shí)須與甲方簽訂《職業(yè)健康安全責(zé)任書》，見附件d ，作為本合同的組成部分。
11.1.2 乙方應(yīng)為自己雇用人員配置勞動(dòng)防護(hù)用品，如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、防塵面罩、雨衣、雨鞋等勞動(dòng)防護(hù)用品。其費(fèi)用已包含在合同價(jià)格中，甲方不再另行支付。
11.1.3 乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和防止污染環(huán)境的要求組織施工，按國家有關(guān)規(guī)定保障安全投入的有效實(shí)施，并承擔(dān)由于自身有關(guān)措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費(fèi)用。
11.1.4 其他要求： 。
11.2 環(huán)境保護(hù)
11.2.1 在施工場地涉及危險(xiǎn)區(qū)域或有害因素等環(huán)境問題需要安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)措施實(shí)施時(shí)，乙方應(yīng)提出安全、環(huán)境防護(hù)措施方案，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后實(shí)施，發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
11.2.2 乙方對固體廢棄物進(jìn)行控制，工業(yè)垃圾按照指定要求進(jìn)行堆放棄渣，生產(chǎn)生活產(chǎn)生的廢棄物分類收集，統(tǒng)一處理，減少對環(huán)境的影響，危險(xiǎn)廢棄物/不可回收的廢物/可回收廢物分類收集、按規(guī)定統(tǒng)一處理。
11.2.3 乙方對危險(xiǎn)化學(xué)品、放射源實(shí)行有效管理、專人負(fù)責(zé)，放射源實(shí)行有效存放，專人負(fù)責(zé)，有效控制。
11.2.4 乙方對生產(chǎn)生活廢水做到規(guī)劃管理，污水排放符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)和滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求，不污染河域環(huán)境，生產(chǎn)生活廢水必須經(jīng)沉淀池、化糞池、隔油池處理。
11.2.5 乙方在工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi)進(jìn)行施工，不發(fā)生施工設(shè)計(jì)規(guī)劃以外的破壞環(huán)境保護(hù)性質(zhì)的施工行為。
11.2.6 乙方對工作生活場所大氣污染環(huán)境因素（源）進(jìn)行控制管理，大氣污染物排放符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
11.2.7 乙方生產(chǎn)、施工場界噪聲控制指標(biāo)應(yīng)符合《建筑施工場界噪聲限值》gb12523—90標(biāo)準(zhǔn)。
11.2.8 乙方應(yīng)加強(qiáng)節(jié)能降耗，控制高能耗設(shè)備和超產(chǎn)品能耗設(shè)計(jì)性能設(shè)備的使用。
11.2.9 乙方負(fù)責(zé)教育本單位現(xiàn)場工作人員，不斷提高環(huán)境意識。
11.2.10 乙方應(yīng)確保本單位在施工活動(dòng)中遵守國家、地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的法律和法規(guī)。
11.2.11 乙方應(yīng)遵守甲方環(huán)境管理規(guī)定，適時(shí)接受并配合甲方對環(huán)境管理工作實(shí)施的監(jiān)督檢查活動(dòng)。
11.2.12 其他要求： 。
11.3 責(zé)任劃分
乙方如發(fā)生職業(yè)健康安全、環(huán)境污染等事故時(shí)，應(yīng)立即通知甲方，同時(shí)接受甲方、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的調(diào)查處理。乙方承擔(dān)由此發(fā)生的一切費(fèi)用，包括承擔(dān)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門對此作出的責(zé)任追究及處罰。
12、技術(shù)條款
對于非臨時(shí)工程以甲方與業(yè)主主合同有關(guān)本合同項(xiàng)目的技術(shù)要求為準(zhǔn)，對本合同同樣有效；對于臨時(shí)工程以甲方對本合同項(xiàng)目的技術(shù)要求為準(zhǔn)。詳見附件 e 。
13、乙方人員工資保障措施
13.1乙方施工人員工資發(fā)放形式
a.為確保乙方施工人員工資及時(shí)發(fā)放，乙方委托甲方代發(fā)其施工人員工資。每月由乙方制作“員工工資發(fā)放表”，列明工資月份、姓名、工資數(shù)額，并經(jīng)乙方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交甲方。代發(fā)金額視為乙方收到工程款數(shù)額。
b.為確保乙方施工人員工資及時(shí)發(fā)放，甲方對其施工人員的工資發(fā)放進(jìn)行監(jiān)管。每次結(jié)算時(shí)，乙方應(yīng)向甲方提交上月“員工工資發(fā)放表”，列明工資月份、姓名、工資數(shù)額，并經(jīng)乙方負(fù)責(zé)人、員工本人簽字確認(rèn)后交甲方。不提交“員工工資發(fā)放表”或提交表格不合格、不真實(shí)的，甲方有權(quán)暫時(shí)拒絕支付工程款。
13.2 工資保證金
乙方同意：由甲方在每月結(jié)算中按當(dāng)月工程款的 %扣留其員工工資保證金，如合同執(zhí)行中發(fā)生拖欠員工工資需由甲方代為支付時(shí)，甲方有權(quán)從工資保證金中代付；如乙方未拖欠員工工資，提取的保證金分別于每年7月和次年1月返還累計(jì)扣留額的 %，剩余部分待工程完工驗(yàn)收且無拖欠員工工資情況時(shí)全部返還（不計(jì)利息）。
14、資源配置
乙方投入的人員及機(jī)械設(shè)備必須滿足工程項(xiàng)目實(shí)施的要求，并為其承諾投入的人員、設(shè)備負(fù)責(zé)。當(dāng)乙方資源配置影響承包項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，甲方有權(quán)要求增加人員及設(shè)備等資源的配置，相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
14.1 人力資源投入
序號 崗位 數(shù)量 進(jìn)場日期 簡要工作業(yè)績 備注
14.2 機(jī)械設(shè)備資源投入
序號 設(shè)備 型號/規(guī)格 數(shù)量 進(jìn)場日期 現(xiàn)在何處 備注
15、施工協(xié)作
15.1乙方應(yīng)配合甲方對其工作進(jìn)行初步驗(yàn)收，以及甲方按業(yè)主、監(jiān)理要求的.涉及乙方工作內(nèi)容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗(yàn)收及工程竣工驗(yàn)收；甲方或施工場地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時(shí)，乙方應(yīng)按甲方的指令予以配合。
15.2乙方按約定完成施工作業(yè)，必須由甲方或施工場地內(nèi)的第三方進(jìn)行配合時(shí)，甲方應(yīng)配合乙方工作或確保乙方獲得第三方的配合。
15.3乙方必須服從甲方現(xiàn)場有關(guān)的管理制度。
15.4其他要求： 。
16、計(jì)量原則及工程量確認(rèn)
16.1 計(jì)量原則
16.1.1 甲方按施工設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)規(guī)范規(guī)定的計(jì)量方法和標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，對乙方已完成的質(zhì)量合格的工程進(jìn)行驗(yàn)收、計(jì)量。隱蔽工程部分，乙方須通知甲方進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后才能進(jìn)行下一道工序的施工，辦理現(xiàn)場簽證方可計(jì)量。
16.1.2 乙方按照設(shè)計(jì)圖紙實(shí)際完成的、符合合同質(zhì)量要求的、經(jīng)甲方確認(rèn)的工程量才能作為結(jié)算的依據(jù)。對乙方超出設(shè)計(jì)圖紙范圍或因乙方原因造成返工的工程量不予計(jì)量，責(zé)任由乙方自行承擔(dān)，且不免除承擔(dān)因此造成甲方的損失的責(zé)任（含業(yè)主、監(jiān)理的罰款等）。對于規(guī)范允許的超挖超填工程量已計(jì)入單價(jià)中。
16.1.3 甲方與業(yè)主主合同的結(jié)算簽證，均不作為甲乙雙方之間結(jié)算的依據(jù)。
16.1.4 （根據(jù)本合同的專業(yè)性質(zhì)逐條列明清單項(xiàng)目的計(jì)量原則）
16.2 工程量確認(rèn)
16.2.1 甲方在計(jì)量或由監(jiān)理工程師計(jì)量前應(yīng)書面通知乙方，乙方為計(jì)量提供便利條件并派人參加。若乙方收到通知后不參加計(jì)量，則計(jì)量結(jié)果有效。
16.2.2 乙方的結(jié)算工程量以甲方確定為準(zhǔn)。乙方按照5.2.3條上報(bào)已完工程量報(bào)表，經(jīng)甲方 部門校核，經(jīng) 部門審核，經(jīng)批準(zhǔn)方作為結(jié)算依據(jù)。
17、結(jié)算與支付
17.1 結(jié)算方式
本合同執(zhí)行按 （按月結(jié)算或按工程進(jìn)度分階段結(jié)算）結(jié)算。
（本合同不設(shè)預(yù)付款。）
17.2 支付方式
17.2.1 本合同所有結(jié)算均采用銀行轉(zhuǎn)賬支付，乙方必須在 （地點(diǎn)） 銀行開設(shè)結(jié)算專門賬戶，在合同執(zhí)行期間甲方不提供現(xiàn)金。
17.2.2 工程結(jié)算時(shí)段為每月 日至 日，過期不予辦理，乙方憑甲方確認(rèn)的工程量、驗(yàn)收報(bào)告及庫房領(lǐng)用材料結(jié)算單統(tǒng)一結(jié)算，從每月結(jié)算款扣除 %為質(zhì)保金、 %為履約保證金、 %為安全生產(chǎn)保證金、 %為乙方雇傭人員工資保證金。
17.2.3 甲方有義務(wù)代扣代繳乙方承擔(dān)的營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加費(fèi)等稅金 %，并在乙方每月進(jìn)度款結(jié)算中扣除。其他稅費(fèi)已包含在合同書價(jià)款、單價(jià)中，由乙方自行繳納。
17.2.4 原則上工程款支付與業(yè)主給甲方結(jié)算同步同比例支付，工程余款根據(jù)業(yè)主給甲方實(shí)際支付一次或分期支付（不計(jì)息）。
17.2.5 若本合同工期超過12個(gè)月，則在每年1月份須對前一年的完工項(xiàng)目進(jìn)行清算。乙方能夠按合同履行義務(wù)，在年度清算時(shí)，返還已扣留履約保證金的 （不超過25%）。
17.2.6 乙方雇傭人員工資保證金返還按照本合同13.2條執(zhí)行。
17.2.7 在本合同項(xiàng)目施工結(jié)束后，乙方按期足額發(fā)放了本單位工人的工資、并清理完自己的債務(wù)后，甲方在 個(gè)工作日內(nèi)一次付清不計(jì)息的剩余履約保證金。
17.2.8 施工期未發(fā)生任何安全事故，在完工驗(yàn)收后，甲方在 個(gè)工作日內(nèi)一次付清不計(jì)息的安全生產(chǎn)保證金。若發(fā)生安全生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)保證金按照安全生產(chǎn)責(zé)任書規(guī)定進(jìn)行部分返還或罰沒處理。
17.2.9 在本工程保質(zhì)期屆滿后 個(gè)工作日內(nèi)一次付清不計(jì)息的質(zhì)保金。
18、變更
18.1施工中如需對原工作內(nèi)容進(jìn)行變更，甲方應(yīng)提前 天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知，并提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。乙方按照甲方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行施工。
18.2在緊急（防洪、搶險(xiǎn)、救災(zāi)等）情況下，乙方應(yīng)立即執(zhí)行甲方的變更指令。
18.3施工中乙方不得擅自對原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。否則，由此發(fā)生的費(fèi)用和導(dǎo)致甲方的損失，由乙方承擔(dān)。
18.4 變更處置原則
a若變更引起工期變化時(shí)，則按以下原則調(diào)整工期：
若變更需要延長工期時(shí)，應(yīng)按第 2.4.2 、2.4.3款的規(guī)定辦理；
若變更使合同工作量減少，甲方認(rèn)為應(yīng)予提前變更項(xiàng)目的工期時(shí)，由雙方協(xié)商確定，但確定的完工日期不得晚于業(yè)主對該項(xiàng)工作批復(fù)的完工日期。
b 若變更需要調(diào)整合同價(jià)格時(shí)，則由雙方協(xié)商確定新的單價(jià)或合價(jià)，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
19、竣工驗(yàn)收與完工結(jié)算
19.1 竣工驗(yàn)收
19.1.1 乙方施工完畢，應(yīng)向甲方提出驗(yàn)收申請，由甲方在 日內(nèi)組織驗(yàn)收。若由于業(yè)主、監(jiān)理原因不能及時(shí)驗(yàn)收，乙方應(yīng)予充分理解，不能以此要求增加任何費(fèi)用，但甲方應(yīng)該積極協(xié)調(diào)，盡快組織驗(yàn)收。
19.1.2 如乙方所完成工程質(zhì)量，經(jīng)驗(yàn)收不符合本合同約定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工或修復(fù)。乙方如未在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)返工或修復(fù)時(shí)，由甲方組織人員返工或修復(fù)，由此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在質(zhì)量保修期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)處理，直至符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)；否則，由甲方組織人員修復(fù)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
19.1.3 乙方應(yīng)注意成品的防護(hù)工作，不以中間交工驗(yàn)收免除乙方成品的保護(hù)責(zé)任。
19.1.4 其他要求： 。
19.2 完工結(jié)算
19.2.1 完工結(jié)算時(shí)，乙方須遞交證明不拖欠雇傭人員工資的文件、已完成與工程有關(guān)債務(wù)的清算文件、與項(xiàng)目部各部門手續(xù)清理文件、質(zhì)量證明文件、完工工程量統(tǒng)計(jì)表、完工結(jié)算統(tǒng)計(jì)表等其他甲方認(rèn)為應(yīng)該遞交的相關(guān)文件。
19.2.2 甲方收到乙方遞交的相關(guān)文件，在 工作日內(nèi)審查完畢，無誤后再進(jìn)行完工結(jié)算，乙方遞交的工程量統(tǒng)計(jì)表經(jīng)乙方簽字、甲方審核后生效，方可作為結(jié)算依據(jù)。
19.2.3 經(jīng)完工驗(yàn)收合格后， 天內(nèi)雙方完成完工結(jié)算。
20、質(zhì)保期
本合同質(zhì)保期為 年，時(shí)間從完工驗(yàn)收之日算起。
21、擔(dān)保及保險(xiǎn)
21.1乙方必須按照本合同 5.2.16 條及10.8條的要求為其進(jìn)場人員辦理保險(xiǎn)。
21.2乙方應(yīng)保障甲方免于承受在本項(xiàng)目實(shí)施全過程中引起的下列損失、索賠及與此有關(guān)的索賠、訴訟、損害賠償：
a.人員的傷亡；
b.承包工程以外的任何財(cái)產(chǎn)的損失或損害。
21.3 工程（包括材料和工程設(shè)備）發(fā)生以下各種風(fēng)險(xiǎn)造成的損失和損壞，均應(yīng)由乙方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
a.由于乙方對工程（包括材料和工程設(shè)備）照管不周造成的損失和損壞。
b.由于乙方的施工組織措施失誤造成的損失和損壞。
c.由于乙方其他原因造成的損失和損壞。
22、暫停施工與補(bǔ)償
由于施工工序、施工工藝及進(jìn)度安排的暫停施工引起的誤工已包含在合同價(jià)格中，甲方不再另外承擔(dān)暫停施工的施工人員、設(shè)備停工補(bǔ)償。
發(fā)生暫停施工事件時(shí)，乙方應(yīng)服從甲方安排，將暫停施工發(fā)生的人員、設(shè)備盡可能協(xié)調(diào)分流到其它施工工作面施工，減少因暫停施工發(fā)生的施工人員、設(shè)備的窩工。
本工程對業(yè)主原因、甲方原因引起的暫停施工，均不予補(bǔ)償。
23、違約責(zé)任
23.1 甲方違約責(zé)任
23.1.1 若由于甲方原因，未按照本合同約定的條件和期限付款，承擔(dān)延期付款部分的同期銀行存款利息。若由于業(yè)主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，乙方應(yīng)予充分理解。
23.1.2 由于甲方原因造成乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方直接經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任。
23.1.3 雙方約定的甲方的其他違約責(zé)任 。
23.2 乙方違約責(zé)任
23.2.1 乙方不能按合同工期竣工或工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或發(fā)生合同列舉的健康、環(huán)境、安全等事故或不按合同約定履行其他義務(wù)、責(zé)任的，每發(fā)生一起承擔(dān)違約金 元至 元。
23.2.2 乙方不得轉(zhuǎn)包本合同范圍內(nèi)工程或施工工序。否則，甲方有權(quán)解除合同，沒收乙方履約保證金，同時(shí)乙方還應(yīng)承擔(dān)違約金 元及由此造成甲方的全部損失。
23.2.3 由于乙方原因不能繼續(xù)履行合同，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意可以解除合同，但乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元及甲方由此發(fā)生的全部損失。甲方根據(jù)乙方履行情況推斷出乙方無力繼續(xù)履行本合同的，經(jīng)甲方發(fā)出限期整改通知書后 天內(nèi)仍未提供確保合同履行的措施、方案的，甲方有權(quán)解除合同，同時(shí)乙方還應(yīng)承擔(dān)違約金 元及由此造成甲方的全部損失。
23.2.4 由于乙方原因造成工期逾期的，乙方應(yīng)按逾期天數(shù)以 元/天向甲方計(jì)付違約金，并承擔(dān)由此造成的甲方經(jīng)濟(jì)損失。
23.2.5 乙方在施工中發(fā)生并被甲方認(rèn)為有重大偷工減料行為時(shí)，甲方有權(quán)單方面解除合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元，并承擔(dān)由此造成的損失；工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)承擔(dān)返修及賠償損失責(zé)任；當(dāng)乙方質(zhì)保金不足以充抵的，以履約保證金充抵。造成工期逾期的，按23.2.4條執(zhí)行。
23.2.6 如發(fā)生乙方拖欠雇員工資，乙方同意甲方從其工資保證金或工程款中扣除直接支付給乙方雇員，同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元。
23.2.7 如乙方煽動(dòng)所使用的農(nóng)民工鬧事或因乙方拖欠農(nóng)民工工資導(dǎo)致聚眾鬧事時(shí)，均屬乙方違約，甲方有權(quán)書面通知乙方解除合同，乙方承擔(dān)由此增加費(fèi)用和工期延誤責(zé)任，乙方履約保證金和工資保證金不予退還。
23.2.8 雙方約定的乙方的其他違約責(zé)任： 。
23.3違約金總額限制
本合同執(zhí)行期間對乙方有關(guān)的違約金總額不得大于合同額（完工結(jié)算總額）的 %。
24、不可抗力及免責(zé)條款
24.1不可抗力
不可抗力系指：由于地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭等其他不可預(yù)見且對其發(fā)生和后果不能防止和避免，直接影響本合同履行的外部力量。不可抗力事件發(fā)生后，乙方應(yīng)立即通知甲方，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應(yīng)協(xié)助乙方采取措施。不可抗力結(jié)束后 天內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交損失情況和費(fèi)用的正式報(bào)告和有關(guān)資料。
24.2免責(zé)條款
若業(yè)主未能按時(shí)支付甲方工程款，乙方應(yīng)充分理解，不能因業(yè)主原因造成甲方未能按期支付而視甲方違約。
25、爭議與仲裁
25.1凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不果時(shí)：□提請北京仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力�！跸蚣追椒ㄈ怂诘氐娜嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
25.2合同履行過程中發(fā)生爭議，不得影響與爭議無關(guān)或不受影響義務(wù)的履行，但經(jīng)甲方同意的不在此限。若乙方因爭議暫停施工，且經(jīng)調(diào)查后被認(rèn)定為理由不充分的，乙方不得就暫停履行部分要求延長履約期限或免除合同責(zé)任，并應(yīng)承擔(dān)因此造成甲方的損失。
26、合同解除與終止
26.1合同解除
26.1.1按照本合同的約定或法律規(guī)定解除本合同時(shí)，應(yīng)提前 日通知違約方。
26.1.2乙方在履行本合同期間，甲方與業(yè)主的合同終止，則甲方與乙方合同自然終止。乙方接到甲方通知后 天內(nèi)辦理退場，甲方根據(jù)業(yè)主賠付情況支付乙方已完工程未支付的工程款。
26.1.3因不可抗力或因業(yè)主原因造成工程停建、緩建，致使本合同無法履行的，甲乙雙方可以解除合同。
26.1.4發(fā)生本合同其他條款約定解除合同的情況時(shí)，可以解除合同。
26.1.5合同解除后，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和剩余材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，按甲方要求撤出施工現(xiàn)場。合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算條款的效力。
26.2 合同終止
自合同雙方當(dāng)事人履行完畢合同全部義務(wù)，包括乙方向甲方交付符合約定的竣工工程，甲方支付完畢竣工結(jié)算價(jià)款后，本合同即告終止。
27、特別約定
27.1甲乙雙方的本工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須是各自單位的法定代表人或委托代理人，負(fù)責(zé)履行本合同的權(quán)利和義務(wù)，其他人員未經(jīng)書面授權(quán)簽字無效。
27.2乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后應(yīng)負(fù)責(zé)繳納地方政府規(guī)定征收的稅費(fèi)（如地方稅、暫住費(fèi)等）。
27.3因甲方企業(yè)文化建設(shè)需要，乙方人員、設(shè)備使用甲方標(biāo)志時(shí)，不代表設(shè)備為甲方所有，也不代表乙方人員與甲方有任何勞動(dòng)關(guān)系。
27.4乙方應(yīng)按甲方的質(zhì)量、環(huán)境、健康要求和認(rèn)證體系運(yùn)行，執(zhí)行甲方相關(guān)的體系文件和管理辦法，并簽訂《職業(yè)健康安全責(zé)任書》。
27.5甲乙雙方簽訂的《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，系本合同的組成部分，雙方須按其規(guī)定執(zhí)行。
27.6甲乙雙方應(yīng)簽訂《保廉合同》，雙方應(yīng)共同遵守其規(guī)定。
27.7本合同履約中甲乙雙方往來的通知、指示、要求、確認(rèn)、決定等均應(yīng)以書面函件為準(zhǔn)；緊急情況下可以先口頭通知，后補(bǔ)充書面材料；并應(yīng)送達(dá)約定地點(diǎn)和辦理簽收手續(xù)。
27.8本合同中的：
主合同為： ；
業(yè)主指： ；
監(jiān)理指： ；
設(shè)計(jì)指： 。
28、其他
本合同一式 份，其中正本2份、副本 份，正本甲乙雙方各1份，副本甲方 份、乙方 份。
本合同簽訂地為甲方法人住所地： 省 市 區(qū)（縣）
合同附件
a法人授權(quán)書
b工程量計(jì)價(jià)清單
c技術(shù)條款
d安全生產(chǎn)責(zé)任書
e職業(yè)健康安全責(zé)任書
f保廉合同
g雙方認(rèn)為應(yīng)該補(bǔ)充的其他材料
甲方：（ 項(xiàng)目部全稱） 乙方：（營業(yè)執(zhí)照標(biāo)注的單位名稱）
�。ü拢� （公章）
法人代表（委托代理人）： 法人代表（委托代理人）：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
建設(shè)工程合同3
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)、信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《爆破安全管理規(guī)程》GB6722-20、《爆破作業(yè)項(xiàng)目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》及轄區(qū)公安機(jī)關(guān)相關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方就位于
花漁洞的“花漁____區(qū)”工程
爆破工程的經(jīng)濟(jì)責(zé)任管理達(dá)成以下協(xié)議：
一、工程概況：工程名稱：花漁____區(qū)工程工程地點(diǎn)：工程內(nèi)容：布孔、鉆孔、驗(yàn)孔、裝藥、填塞、防護(hù)、聯(lián)絡(luò)網(wǎng)、警戒、起爆、爆后檢查、解除警戒。（所有作業(yè)的施工機(jī)械、水電費(fèi)及人工、材料費(fèi)用）
二、工程單價(jià)和工程量：
1、工程單價(jià)：含稅費(fèi)）
2、工程量：以甲乙雙方驗(yàn)收方量計(jì)算簽字為準(zhǔn)。
三、工程計(jì)價(jià)與結(jié)算：
1、
2、工程款工程量單價(jià)工程進(jìn)度款的支付：施工期間乙方應(yīng)于每月最后一周的正常工作日內(nèi)向甲方申報(bào)工程進(jìn)度，甲方按乙方申報(bào)的進(jìn)度在次月____日前支付實(shí)際完成工程量80%的進(jìn)度款，施工中如甲方不按時(shí)支付乙方進(jìn)度款，導(dǎo)致乙方無法正常施工的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
3、工程計(jì)量及結(jié)算：工程計(jì)量以雙方實(shí)測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，即工程計(jì)價(jià)款工程量單價(jià)；工程完工驗(yàn)收合格后15天內(nèi)，完成工程結(jié)算及支付手續(xù)，逾期不支付的，按工程款10%收取滯納金。
四、工期要求：本合同工期：________年____月____日至________年____月____日。
五、雙方責(zé)權(quán)利：甲方責(zé)權(quán)利：
1、甲方向乙方提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目立項(xiàng)審批文件、用地審批手續(xù)、中標(biāo)通知書、設(shè)計(jì)圖紙、地勘資料、爆破區(qū)域周邊重要設(shè)施情況，并保證相關(guān)資料真實(shí)性。
2、甲方負(fù)責(zé)周邊房屋現(xiàn)狀調(diào)查（爆前調(diào)查資料甲乙雙方各執(zhí)一份），并協(xié)調(diào)四鄰關(guān)系，因征地拆遷、堵工造成乙方窩工7個(gè)工作日以上經(jīng)濟(jì)損失的，由甲方承擔(dān)，窩工7個(gè)工作日以內(nèi)的費(fèi)用乙方自行承擔(dān)。
3、甲方應(yīng)按時(shí)按期支付乙方工程進(jìn)度款和辦理工程結(jié)算相關(guān)手續(xù)，因甲方未按合同規(guī)定執(zhí)行工程進(jìn)度款和工程結(jié)算的，按第三條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、每次爆破作業(yè)前，甲方負(fù)責(zé)清理施工便道及場地，為乙方安全運(yùn)送民爆物品爆破提供必要條件。
5、
1、乙方責(zé)權(quán)利：乙方必須按照所取得的《工程爆破設(shè)計(jì)施工資格證書》并按國家相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程進(jìn)行爆破施工，不包括甲方設(shè)計(jì)的'地下管線、地面建筑、國家一二級文物、極重要設(shè)施、極精密貴重儀器設(shè)備及重要建（構(gòu)）筑物等環(huán)境負(fù)責(zé)特殊要求的爆破作業(yè)。如甲方要求乙方對甲方涉及對以上情況進(jìn)行爆破作業(yè)，由此產(chǎn)生的各種費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)支付，不在此單價(jià)范圍內(nèi)。
2、乙方負(fù)責(zé)編制《爆破設(shè)計(jì)方案》《爆破施工方案》費(fèi)用乙方負(fù)責(zé)，辦理民用爆炸物品使用相關(guān)手續(xù)。
3、乙方須遵守爆破工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格根據(jù)經(jīng)審批后的《爆破設(shè)計(jì)方案》組織施工，由于爆破飛散物造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任及施工過程中施工人員的一切安全事故責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。
4、嚴(yán)謹(jǐn)違章作業(yè)、違章指揮、冒險(xiǎn)施工，乙方服從甲方現(xiàn)場施工管理人員的正確指揮，對違章指揮，乙方有權(quán)拒絕施工，因甲方違章指揮造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、乙方爆破作業(yè)人員必須持證上崗，并嚴(yán)格按安全作業(yè)證規(guī)定的作業(yè)級別進(jìn)行爆破作業(yè)
6、按照《爆破作業(yè)項(xiàng)目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》和《爆破安全規(guī)程》GB6722-20及相規(guī)定，必須進(jìn)行爆破安全評估和監(jiān)理的爆破作業(yè)項(xiàng)目，由此產(chǎn)生的爆破安全評估和安全監(jiān)理費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
7、乙方嚴(yán)格按照《爆破設(shè)計(jì)方案》《爆破施工方案》實(shí)施爆破，如有違反，所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
8、
9、各單項(xiàng)工程施工的人員、設(shè)備進(jìn)出場費(fèi)用由乙方自理。在合同執(zhí)行過程中，如遇國家出臺新法律、法規(guī)，本合同與新法律、法規(guī)有矛盾時(shí)，乙方有權(quán)修改本合同責(zé)權(quán)利，乙方按新法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
六、安全責(zé)任：
1、甲乙雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行《爆破作業(yè)項(xiàng)目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》、《爆破安全規(guī)程》等國家、省、市有關(guān)規(guī)定，做好安全防護(hù)工作。
2、乙方根據(jù)爆破區(qū)域?qū)嶋H條件及時(shí)優(yōu)化爆破參數(shù)，科學(xué)管理。精心施工，確保爆破震動(dòng)控制在國家規(guī)范允許范圍內(nèi)。
3、如發(fā)生重大爆破安全事故，乙方應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)定立即上報(bào)上級主管部門（同時(shí)通知甲方），并按政府有關(guān)部門規(guī)定處理，承擔(dān)一切責(zé)任。
七、違約責(zé)任除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承擔(dān)違約責(zé)任。
1、甲方不安合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)、支付款項(xiàng)及發(fā)生其他使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
2、如乙方原因不按期完工給甲方造成損失的，由乙方承擔(dān)并賠償甲方損失。
八、工程停建或緩建的處理：由于政策變化，不可抗力以及甲乙雙方之外的原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑�，是合同不能繼續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作；按甲方要求將自由機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經(jīng)濟(jì)支出，并按合同規(guī)定支付工程價(jià)款和賠償乙方相關(guān)損失。
九、工程計(jì)量結(jié)算支付完成后，本合同自行失效。
十、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方：
乙方：
法人（簽字）：
法人（簽字）：
________年____月____日________年____月____日
建設(shè)工程合同4
委托人：監(jiān) 理 人：
經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第1條 委托人委托監(jiān)理人監(jiān)理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下：
1、工程名稱：** 橋改造工程 。
2、工程地點(diǎn)： * 區(qū)境內(nèi) 。
3、工程規(guī)模：橋梁全長12米，寬5米 。
4、總 投 資： 。
第2條 本合同中的有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《標(biāo)準(zhǔn)條件》中賦予它們的`定義相同。
第3條 下列文件均為本合同的組成部分：
1、監(jiān)理投標(biāo)書或中標(biāo)通知書;
2、本合同標(biāo)準(zhǔn)條件;
3、本合同專用條件(包括補(bǔ)充合同)。
4、在實(shí)施過程中雙方共同簽署的補(bǔ)充與修正文件。
第4條 監(jiān)理人向委托人承諾，按照本合同的規(guī)定，承擔(dān)本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
第5條 委托人向監(jiān)理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監(jiān)理人支付報(bào)酬。
第6條 本合同自 年 月 日開始實(shí)施，至本工程備案驗(yàn)收完成之日(工程施工監(jiān)理期為日歷日 天)。
第7條 本合同一式 陸 份，均具有同等法律效力，其中，委托人 三 份，監(jiān)理人 三 份。
委 托 人： 監(jiān) 理 人：
(簽章) (簽章)
住 所： 住 所：
法定代表人：(簽章) 法定代表人：(簽章)
代 表： 代 表：
開 戶 銀行： 開 戶 銀行：
賬 號: 賬 號:
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
本合同簽訂于： 年 月 日
建設(shè)工程合同5
工程承包人(施工總承包人)：(甲方)
勞務(wù)分包人：(乙方)
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方就勞務(wù)分包事項(xiàng)達(dá)成一致，訂立本合同。
1、勞務(wù)分包工作對象及提供勞務(wù)內(nèi)容
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
分包范圍：
建筑面積：
2、分包工作限期：年月年日
3、工程質(zhì)量，本工程質(zhì)量按《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，建筑單位要求的施工標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到中級裝飾等級。
4、承包方式：承包范圍及承包單價(jià)
a)承包方式：清包人工費(fèi)
b)承包范圍：所有室內(nèi)外墻抹灰、外墻保溫、悶頂和天溝立面保溫及抹灰、樓梯抹灰及大理石鋪粘、室內(nèi)地面、屋面瓦、防水上保護(hù)層、煙囪抹灰及女兒墻抹灰(不包括天棚抹灰)。
c)本工程單價(jià)為/m2(按工程實(shí)際建筑面積計(jì)算)。
5、標(biāo)準(zhǔn)范圍
除工程合同外另有約定：
a) 如本工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更，甲乙雙方另行商議。
b)如因甲方材料供給及工費(fèi)不到位造成的工期延誤及乙方人工浪費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
C)如因乙方造成的工期延誤由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)
6、文明施工及安全責(zé)任
勞務(wù)分包人按工程總承包人要求做好文明施工及安全措施如發(fā)生安全事故由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
7、工具使用與材料管理
勞務(wù)分包人自帶小型工具，其它大型工具及鋁合金靠尺和消耗品由工程總承包方提供，現(xiàn)場使用材料由甲方提供，乙方不得浪費(fèi)材料，應(yīng)作到工完場清，如乙方造成的材料浪費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。
8、工期及付款方式
本工程由開工到每棟樓內(nèi)外墻抹灰完畢，甲方應(yīng)付給以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完畢，在付以完工程量的'80%，其它項(xiàng)目完工及工人退場后應(yīng)付剩余工程款的95%，余款等工程竣工驗(yàn)收后一次性付清。
9、其他
施工期間如遇到人力不可抗拒的自然災(zāi)害，工期相應(yīng)順延。
10、本合同一式三份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程合同6
借款方：___________________________________
法定代表人：_______________________________
職務(wù)：_____________________________________
地址：_____________________________________
郵碼：_____________________________________
電話：_____________________________________
貸款方：___________________________________
法定代表人：_______________________________
職務(wù)：_____________________________________
地址：_____________________________________
郵碼：_____________________________________
電話：_____________________________________
根據(jù)國家法律規(guī)定，借款方為進(jìn)行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途
第二條 借款金額
借款方向貸款方借款人民幣____（大寫）元。預(yù)計(jì)用款為一年____元；________年____元；________年_______元；________ 年____ 元；________ 年____元；
第三條 借款利率
自支用貸款之日起，按實(shí)際支用數(shù)計(jì)算利息，并計(jì)算復(fù)利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.
第四條 借款期限
借款方保證從________ 年____ 月起至________ 年_______月止，就國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預(yù)定為____ 年____ 元；________ 年____ 元；________ 年____ 元；________年____元；____ 年____元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調(diào)整計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時(shí)，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計(jì)算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計(jì)算相同。
第七條 貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的.經(jīng)營管理、計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其他事項(xiàng)，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第九條 本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報(bào)送主管部門、總行、分行各一份。
借款方：（蓋章）______________ 代表人：______________________
________年________月________日
貸款方：（蓋章）______________ 代表人：______________________
________年________月________日
建設(shè)工程合同7
甲方：xxx(以下簡稱甲方)
乙方：xxx(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國建筑法》和國家工商行政管理局，建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)工程施工合同》文本，并根據(jù)省、市有關(guān)規(guī)定、本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，結(jié)合本合同具體情況，雙方達(dá)成以下協(xié)議：
一、工程概況
工程名稱：新鄭市軒轅路芙蓉小區(qū)5號樓
⑴、承包范圍：乙方包工、甲方負(fù)責(zé)乙方所需的.工具及原材料。
�、�、外墻粉刷及貼磚(瓷磚規(guī)格為6__20)，所有側(cè)面全算，所有內(nèi)口不粉。
二、承包價(jià)格
空口實(shí)算36元/m2.
三、乙方承包此工程按甲方要求達(dá)到合格工程。
四、付款方式
乙方工人進(jìn)入工地，由甲方支付乙方前期生活費(fèi)。一部分完工付工程款的80%，下一部分完工后應(yīng)把上一部分的20%付清，并付本部分的80%,
整體完工后付清。
五、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設(shè)工程合同8
一、案件要旨
本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，這涉及到民事訴訟中的一項(xiàng)基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標(biāo)的是否一致，訴訟請求是否一致，當(dāng)事人是否一致，爭議事項(xiàng)是否一致，應(yīng)當(dāng)就具體案件結(jié)合當(dāng)事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進(jìn)行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計(jì)捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算。” 該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會(huì)民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標(biāo)的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容； 另經(jīng)法院對被告當(dāng)時(shí)主管工程的負(fù)責(zé)人查實(shí)，原告在（20xx）孟會(huì)民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點(diǎn)主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，一審法院審理認(rèn)為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計(jì)后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負(fù)責(zé)人核實(shí)的基本事實(shí)及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實(shí)存在，理由成立，二審法院審理認(rèn)為，洛基公司認(rèn)為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時(shí)，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會(huì)民初字第59號案件卷宗材料后，認(rèn)定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務(wù)、無論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認(rèn)為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來源
河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號
三、基本案情
被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，合計(jì)工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計(jì)捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算�！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會(huì)民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標(biāo)的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當(dāng)時(shí)主管工程的負(fù)責(zé)人（且又是（20xx）孟會(huì)民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實(shí)，原告在（20xx）孟會(huì)民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定�，F(xiàn)原告為要求被告應(yīng)支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負(fù)責(zé)人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復(fù)印件13張，共計(jì)款49550元。
四、法院審理
一審法院認(rèn)為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點(diǎn)，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會(huì)民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認(rèn)定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時(shí)效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點(diǎn)問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計(jì)后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負(fù)責(zé)人核實(shí)的基本事實(shí)及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實(shí)存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的`相關(guān)證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認(rèn)定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
二審法院審理認(rèn)為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進(jìn)行結(jié)算時(shí)，形成的結(jié)算協(xié)議書一式二份，楊治安一審?fù)彆r(shí)出示了該結(jié)算協(xié)議書原件，現(xiàn)洛基公司認(rèn)為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當(dāng)時(shí)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人朱遵壽所做的調(diào)查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時(shí)，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會(huì)民初字第59號案件卷宗材料后，認(rèn)定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務(wù)、無論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認(rèn)為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的結(jié)算協(xié)議上備注內(nèi)容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認(rèn)可該49550元工程款數(shù)額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國民事
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引
《中華人民共和國民事訴訟法》
第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
（一）依照行政訴訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
�。ǘ┮勒辗梢�(guī)定，雙方當(dāng)事人對合同糾紛自愿達(dá)成書面仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁；
（三）依照法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由其他機(jī)關(guān)處理的爭議，告知原告向有關(guān)機(jī)關(guān)申請解決；
�。ㄋ模⿲Σ粚儆诒驹汗茌牭陌讣�，告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
�。ㄎ澹⿲ε袥Q、裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當(dāng)事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準(zhǔn)許撤訴的裁定除外；
�。┮勒辗梢�(guī)定，在一定期限內(nèi)不得起訴的案件，在不得起訴的期限內(nèi)起訴的，不予受理；
（七）判決不準(zhǔn)離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個(gè)月內(nèi)又起訴的，不予受理。
建設(shè)工程合同9
甲方：
身份證號：
地址：
乙方：
身份證號：
地址：
鑒于：甲、乙雙方于 年 月 日與××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“開發(fā)商”）簽訂《商品房買賣合同》（以下簡稱《合同》），甲乙雙方共同向開發(fā)商購買“××市××區(qū) 苑 座102房產(chǎn)（以下簡稱102號房產(chǎn)）”；甲乙雙方已經(jīng)按照《合同》約定履行了全部付款義務(wù)；該102號房產(chǎn)已由乙方實(shí)際占有；雙方已委托開發(fā)商辦理房地產(chǎn)權(quán)屬登記但尚未取得房屋權(quán)屬證書�，F(xiàn)甲方擬將其依《合同》所享有的全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給乙方。經(jīng)雙方多次協(xié)商，就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議。
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的
甲方愿將其依《合同》以及該合同附件所享有的全部權(quán)利（包括但不限于：轉(zhuǎn)移房屋所有權(quán)請求權(quán)、要求開發(fā)商辦理房地產(chǎn)權(quán)屬登記請求權(quán)、違約責(zé)任請求權(quán)）轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方愿受讓該合同權(quán)利。
二、轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付方式
雙方確定本次合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的價(jià)款為人民幣叁拾伍萬元整（￥350,000.00元整）。乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起二個(gè)工作日內(nèi)付清該轉(zhuǎn)讓價(jià)款給甲方。乙方將轉(zhuǎn)讓價(jià)款存入甲方指定的'以下銀行賬戶，視為已經(jīng)支付：
戶名： 賬號： 開戶行： 。
三、雙方的承諾與保證
1、甲方保證其依本協(xié)議轉(zhuǎn)讓的合同權(quán)利的真實(shí)性與合法性，甲方對該合同權(quán)利具有完全的處分權(quán)。
2、甲方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起三個(gè)工作日內(nèi)，將本次合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓事宜書面通知開發(fā)商。
3、甲方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起三個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)乙方的要求，配合乙方到 公證處，在乙方申請房地產(chǎn)權(quán)屬登記所必需的、需要甲方簽署的有關(guān)文件上簽字，并配合乙方申請公證。
4、自本協(xié)議生效之日起，102號房產(chǎn)所產(chǎn)生的孳息由乙方享有，其全部風(fēng)險(xiǎn)也由乙方承擔(dān)；甲方履行本協(xié)議本條第2、3項(xiàng)規(guī)定的義務(wù)后，《合同》中約定的原由甲乙雙方共同享有的權(quán)利由乙方享有并行使，全部合同風(fēng)險(xiǎn)也由乙方承擔(dān)。
5、乙方承諾，本協(xié)議生效后，乙方辦理房地產(chǎn)權(quán)屬登記或者依《合同》主張權(quán)利的全部稅款或費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、有下列情形之一者，本協(xié)議終止：
1、雙方按本協(xié)議之約定全面履行了各自的義務(wù)；
2、雙方就解除本協(xié)議另行達(dá)成書面條款；
3、由于不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行。
五、違約責(zé)任
本協(xié)議生效后，各方均應(yīng)恪守，任何一方違約，應(yīng)當(dāng)向另一方賠償因其違約行為給對方造成的實(shí)際損失。
六、爭議解決及其他
1、因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不能達(dá)成一致的，任何一方有權(quán)向人民法院提起訴訟。
2、本協(xié)議一式三份，雙方各執(zhí)一份，甲方在送達(dá)合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓通知時(shí)附送本協(xié)議給開發(fā)商一份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字并由乙方付清本協(xié)議第二條約定的轉(zhuǎn)讓價(jià)款給甲方之日起生效；本協(xié)議由雙方于 年 月 日簽訂于 市 區(qū)。
甲方（簽名）： 乙方（簽名）：
建設(shè)工程合同10
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點(diǎn)： 1.3 承包范圍： 外門臉底商平開門、旋轉(zhuǎn)門、鐵藝裝飾門楣工程
1.4工期：本工程自 20xx年10月 15 日開工,于 20xx年12月 30日前竣工。
1.5工程質(zhì)量：達(dá)到國家規(guī)定的裝飾驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(JGJ73—91)
1.6結(jié)算方式： 按雙方約定單價(jià)為結(jié)算依據(jù)
注：(雙方約定單價(jià)明細(xì)為本合同附件)
1.7合同價(jià)款：
(人民幣大寫)：
注：(按雙方約定單價(jià)和實(shí)際工程量為結(jié)算依據(jù))
第2條 甲方工作
以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設(shè)計(jì)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
第3條 乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定及甲方的相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條 關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。
4.5、此工程于11月15日—20日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束，如不能封閉需考慮臨時(shí)封閉措施。
第5條 關(guān)于工程質(zhì)量驗(yàn)收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知7日內(nèi)組織驗(yàn)收、并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。乙方應(yīng)向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗(yàn)收。
第6條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定綜合單價(jià)。：
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款30%。
第二次付款工程完成70%以上，付款30%。
第三次付款工程完成90%，付款20%。
第四次付款按雙方商定結(jié)算價(jià)格結(jié)清，付款17%。
第五次付款尾款3%質(zhì)保金一年。
第7條 關(guān)于材料供應(yīng)的`約定
凡由乙方采購的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進(jìn)行修改方案，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
第9條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額1%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的1%日滯納金
9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.3、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第10條 爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，協(xié)商解決或向人民法院起訴。
第11條 未盡事宜，雙方另行簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第12條 其它
第13條 附則
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動(dòng)終止
甲方：乙方：年月日：
建設(shè)工程合同11
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則，結(jié)合工程的實(shí)際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容
二、工程地點(diǎn)
三、工程期限
1、本合同總工期為年月日開工，至年月日結(jié)束。
2、如遇下列情況，工期作相應(yīng)順延。
(1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;
(2)設(shè)計(jì)范圍內(nèi)重大設(shè)計(jì)變更;
(3)人力不可抗拒的自然災(zāi)害(如臺風(fēng)、地震及戰(zhàn)爭)而影響工程進(jìn)度;
(4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款。
乙方在以上情況發(fā)生的十天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向甲方提出報(bào)告。
甲方代表在收到報(bào)告后，在十天內(nèi)予以確認(rèn)和答復(fù)，逾期不予答復(fù)，乙方可視為要求已被確認(rèn)。
四、工程價(jià)款
工程總價(jià)：人民幣元整(￥元)。
五、付款方式
1、合同生效后，甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價(jià)50%作為預(yù)付款，即人民幣元整(￥元);
2、工程施工結(jié)束后，甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價(jià)40%的款項(xiàng)，即人民幣
元整(￥元);
3、工程驗(yàn)收結(jié)束后，甲方在一周內(nèi)向乙方付清全部余款，即人民幣元整(￥元)。
六、工程驗(yàn)收
1、當(dāng)該工程完工后，由乙方向甲方提出書面竣工驗(yàn)收申請。
甲方應(yīng)在7天內(nèi)安排驗(yàn)收工作，并告知乙方參加驗(yàn)收。
乙方自提出申請驗(yàn)收報(bào)告7天后，因甲方原因未安排驗(yàn)收的，則視為該工程符合設(shè)計(jì)和施工方案要求，運(yùn)行正常，通過驗(yàn)收。
2、工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方若需啟用，須與乙方協(xié)商，經(jīng)同意方可使用。
若未經(jīng)乙方同意啟用，將視為通過驗(yàn)收。
3、整個(gè)工程驗(yàn)收合格，則通過竣工驗(yàn)收的當(dāng)天即為竣工日期。
4、工程未通過驗(yàn)收，引起爭議時(shí)，請求第三方驗(yàn)收。
七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
本工程以相關(guān)設(shè)計(jì)方案、圖紙為依據(jù)，按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收;沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的，則按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
八、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方權(quán)利和義務(wù)
指派人員為工地代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方的相關(guān)事宜。
在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。
(1)負(fù)責(zé)本工程的監(jiān)督，積極協(xié)調(diào)施工配合關(guān)系。
(2)負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)度、安裝質(zhì)量、安全保護(hù)、綜合管理的監(jiān)督。
(3)提供有利施工的現(xiàn)場條件。
(4)審核工程計(jì)劃進(jìn)度表。
(5)負(fù)責(zé)對圖紙、方案的審核、確認(rèn)，負(fù)責(zé)對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、隱蔽工程、配套工程和合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及設(shè)計(jì)圖紙變更簽證，工程中間驗(yàn)收和其他必要的簽證。
(6)負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收工作，在收到乙方提交所有竣工資料后一周內(nèi)組織驗(yàn)收。
(7)按合同向乙方支付本合同規(guī)定的價(jià)款。
2、乙方權(quán)利和義務(wù)
(1)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖施工，質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)符合工程的各類標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。
(2)施工中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向甲方報(bào)告并提出解決方案。
(3)編制施工組織方案，施工總進(jìn)度計(jì)劃，材料進(jìn)場計(jì)劃，開竣工通知書等，及時(shí)送甲方。
(4)提供竣工驗(yàn)收技術(shù)資料，并準(zhǔn)備竣工技術(shù)圖紙，辦理工程竣工結(jié)算，參加竣工驗(yàn)收。
竣工資料應(yīng)滿足甲方要求。
(5)組織有技術(shù)水平的施工隊(duì)伍，明確現(xiàn)場技術(shù)及施工負(fù)責(zé)人、主要管理人員，技術(shù)人員不得隨意變動(dòng)。
九、服務(wù)條款
無。
十、違約責(zé)任
1、由于甲方原因，使工程延期完成，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。
違約金按合同總價(jià)×0.5%×延期天數(shù)計(jì)算，違約金總數(shù)不超過合同總價(jià)的10%。
2、由于乙方原因，使工程延期完成，則視乙方違約，乙方向甲方支付違約金。
違約金按合同總價(jià)×0.5%×延期天數(shù)計(jì)算，違約金總數(shù)不超過合同總價(jià)的10%。
3、由于甲方未按合同約定向乙方付款，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。
違約金按合同總價(jià)×0.5%×延期天數(shù)計(jì)算，違約金總數(shù)不超過合同總價(jià)的10%。
4、執(zhí)行過程中，任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金。
十一、合同的變更及解除
1、合同簽訂生效后，除不可抗力外(指戰(zhàn)爭、嚴(yán)重水災(zāi)、火災(zāi)、臺風(fēng)和地震以及經(jīng)雙方同意屬不可抗力的事故)，甲乙雙方不得無故變更或解除。
2、在履行合同過程中，因遇不可抗力事故，甲乙雙方均應(yīng)采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴(kuò)大。
若確需變更或解除合同時(shí)，要求變更一方應(yīng)及時(shí)通知對方，對方在接到通知3天內(nèi)給予答復(fù)，逾期未答復(fù)視為同意。
3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一筆款項(xiàng)的期限達(dá)到60日的，乙方有權(quán)中止本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行;甲方延期付款期限達(dá)到120日的`，乙方有權(quán)解除本合同，并且有權(quán)請求甲方給予相應(yīng)的賠償。
4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限達(dá)到60日的，甲方有權(quán)中止本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行;整個(gè)工程延期的期限達(dá)到120日的，甲方有權(quán)解除本合同，并且有權(quán)請求乙方給予相應(yīng)的賠償。
5、變更或解除合同，所造成的損失由雙方協(xié)商解決。
十二、爭議解決方式
凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，甲、乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。
十三、其他條款
在合同履行過程中，雙方可以根據(jù)實(shí)際情況，對合同未盡事宜協(xié)商確定。
合同簽定地：
十四、合同文本和效力
本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
附件為本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。
甲方:
地址：
郵編：
聯(lián)系電話：
開戶銀行：
帳號：
建設(shè)工程合同12
第一部分 建設(shè)工程檢測合同
委 托 人（以下簡稱甲方） 檢測機(jī)構(gòu)（以下簡稱乙方） 依照《中華人民共和國合同法》、國家及本市有關(guān)建設(shè)工程檢測管理的法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，雙方就本建設(shè)工程檢測事項(xiàng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方委托乙方檢測的工程概況如下： 工程名稱： 工程地址： 工程規(guī)模： 工程性質(zhì)： 建設(shè)單位： 設(shè)計(jì)單位： 監(jiān)理單位：
□ 房建 □ 市政 □ 軌道交通 □ 其他
總承包單位： 施工單位：
工程報(bào)建編號： 工程所屬區(qū)縣： 受監(jiān)質(zhì)監(jiān)站： 工程造價(jià)：
萬元（幣種： ）
二、下列文件均為本合同的組成部分： 1．建設(shè)工程檢測合同標(biāo)準(zhǔn)條件； 2．建設(shè)工程檢測合同專用條件；
3．在實(shí)施過程中雙方共同簽署的補(bǔ)充與修正文件； 4．附件： 建設(shè)工程檢測項(xiàng)目收費(fèi)表。
三、乙方向甲方承諾，按照本合同的規(guī)定，承擔(dān)本合同專用條例中議定范圍內(nèi)的建設(shè)工程檢測業(yè)務(wù)。
四、甲方向乙方承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向檢測單位支付合同價(jià)款。
合同訂立時(shí)間：_ _年__ 月_ _日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同正本一式__份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)__份。副本 份，各執(zhí) 份。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 開戶銀行： 開戶銀行： 賬號：賬號： 郵政編碼： 郵政編碼： 單位電話： 單位電話：
傳 真： 傳 真：聯(lián)系人： 聯(lián)系人： 聯(lián)系人手機(jī)：聯(lián)系人手機(jī)：
第二部分 建設(shè)工程檢測合同標(biāo)準(zhǔn)條件
詞語定義、適用范圍和法規(guī)
第一條 下列名詞和用語，除上下文另有規(guī)定外，有如下含義：
1．標(biāo)準(zhǔn)條件：根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程檢測的'需要訂立，通用于建設(shè)工程檢測的條款。
2．專用條件：雙方根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合具體工程實(shí)際，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補(bǔ)充或修改。
3．委托人：承擔(dān)直接投資責(zé)任和委托工程檢測業(yè)務(wù)的一方以及其合法繼承人，本合同甲方。
4．檢測機(jī)構(gòu)：承擔(dān)工程檢測業(yè)務(wù)和檢測責(zé)任的一方，以及其合法繼承人，本合同乙方。
5．第三人：除甲、乙方以外與本檢測業(yè)務(wù)有關(guān)的當(dāng)事人。 6．日：任何一天零時(shí)至第二天零時(shí)的時(shí)間段。
7．月：根據(jù)公歷從一個(gè)月份中任何一天開始到下一個(gè)月相應(yīng)日期的前一天的時(shí)間段。
第二條 本合同文件適用中國的法律和行政法規(guī)、部門規(guī)章以及本市地方法規(guī)、地方規(guī)章。
雙方應(yīng)約定檢測依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范名稱和方法；沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范但有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定依據(jù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范名稱和方法；沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定依據(jù)的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范名稱和方法。
國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，由甲方向乙方提出檢測要求，經(jīng)乙方認(rèn)可后執(zhí)行。 第三條 本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時(shí)，漢語應(yīng)為解釋和說明本合同的標(biāo)準(zhǔn)語言文字。
建設(shè)工程合同13
發(fā)包人：
承攬人：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容：
一、承包項(xiàng)目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項(xiàng)目 ，工程價(jià)格 ，其中單價(jià)內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容( )等。
二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔(dān)，在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成，不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時(shí)間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價(jià)的5‰每天進(jìn)行罰款，罰款在合同總價(jià)中直接扣除。
五、安全責(zé)任：乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責(zé)做好安全工作，不準(zhǔn)做對各工種有危害的存在隱患的'事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地，罰金在合同總價(jià)中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果，甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工： 乙方必須達(dá)到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng)：所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作，只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程合同14
甲方：
乙方：
丙方：
甲方與乙方于 年 月 日簽訂的既有合同正在履行中，現(xiàn)甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，就合同主體變更及保證條款相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：
一、合同主體變更條款
1、本協(xié)議各方同意丙方取代乙方成為“既有合同”的一方。
2、乙丙雙方保證丙方具有履行本協(xié)議所需相關(guān)資質(zhì)和條件，如因其不具備相關(guān)資質(zhì)和條件給甲方造成損失的'，由乙丙雙方承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
3、乙方在本協(xié)議生效前基于履行“既有合同”對甲方所享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)分別由丙方享有和承擔(dān)。
4、本協(xié)議生效后，丙方按照 “既有合同”的約定享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。
5、乙、丙雙方必須做好資料、手續(xù)等的交接工作，因合同主體變更所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
二、保證條款
為了保證丙方按照約定履行義務(wù)，本協(xié)議生效后，乙方對丙方基于本協(xié)議及“既有合同” 對甲方所負(fù)的一切債務(wù)向甲方提供連帶責(zé)任保證。
三、除本協(xié)議約定情形外，“既有合同”其他內(nèi)容不變。
四、因本協(xié)議及“既有合同”而引起的糾紛，適用中華人民共和國法律，如果協(xié)商解決不成，任何一方均有權(quán)提交甲方所在地人民法院法院解決。本協(xié)議自甲、乙、丙三方蓋章之日起生效，一式六份，甲、乙、丙各執(zhí)二份。
甲方： 乙方： 丙方：
地址： 地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
建設(shè)工程合同15
一、實(shí)踐中遇到的建設(shè)工程合同管理問題的應(yīng)對措施司考
(一)合理設(shè)置合同管理機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)管理人員
合理設(shè)置合同管理機(jī)構(gòu)及管理人員，明確崗位職責(zé)是合同管理工作的基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、流程化的必要條件。合同管理人員需要有一定的專業(yè)技術(shù)知識、法律知識和造價(jià)管理知識。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的合同管理規(guī)定，規(guī)范合同管理業(yè)務(wù)流程
建設(shè)工程合同管理貫穿于工程項(xiàng)目建設(shè)的整個(gè)過程，是整個(gè)工程項(xiàng)目管理的核心和靈魂，項(xiàng)目不分大小輕重都應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)制定的合同管理規(guī)定做好合同簽訂、合同審查、合同授權(quán)、合同公證、合同履行的監(jiān)督管理。建立健全合同管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行操作，不斷提高合同管理水平，減少項(xiàng)目執(zhí)行中的紛爭。
(三)嚴(yán)密制訂合同違約條款，保證合同履行的規(guī)范化
在起草建設(shè)工程項(xiàng)目合同時(shí)要審視奪度的考慮到可能出現(xiàn)的各種違約情況，縝密的制定好違約責(zé)任和賠償措施的合同條款。在工程建設(shè)過程中，一旦出現(xiàn)爭議，雙方要嚴(yán)格按照合同約定的爭議解決方式，及時(shí)地解決爭議問題。
(四)加強(qiáng)工程合同的索賠管理工作
合同的索賠管理要求承發(fā)包商在簽訂合同時(shí)要充分考慮到各種不利的因素，合理預(yù)測合同履行時(shí)可能會(huì)發(fā)生的違約情況；嚴(yán)格明確合同規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)分析合同變更和索賠的可能性，采取最有效的合同管理策略和索賠策略；在合同履行過程中，要隨時(shí)結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)場的實(shí)際情況，結(jié)合法律法規(guī)進(jìn)行分析研究，合理履行合同，保護(hù)己方的合法權(quán)益。
(五)重視合同終結(jié)的評估工作和管理工作的信息化建設(shè)
一個(gè)工程合同終結(jié)后的評估是對這個(gè)合同管理的總結(jié)階段，其評估工作主要是總結(jié)合同的執(zhí)行情況，現(xiàn)行法律法規(guī)的.應(yīng)用情況，以及合同中容易出現(xiàn)問題條款的注意事項(xiàng)。及時(shí)有效的評估工作對合同的履約能力、索賠原因和管理中出現(xiàn)的問題可做到科學(xué)的分析匯總，能為以后相似的工程項(xiàng)目提供管理經(jīng)驗(yàn)的借鑒，比如在造價(jià)控制方面需考慮進(jìn)的因素。為了規(guī)范建設(shè)工程合同基礎(chǔ)管理工作，提升管理水平，有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)，要將合同管理工作和電子化、網(wǎng)絡(luò)化管理相結(jié)合，全面推進(jìn)建設(shè)工程合同管理的信息化建設(shè)。中國石化集團(tuán)公司投資建設(shè)了首次使用世界先進(jìn)的“云計(jì)算”技術(shù)，采用微軟.NET技術(shù)架構(gòu)，實(shí)施“大集中”管理模式的中國石化合同管理信息系統(tǒng)(簡稱CMIS)，初步實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一、集成、規(guī)范、高效、便捷的管理模式，進(jìn)一步提升了企業(yè)規(guī)范經(jīng)營與合規(guī)管理水平。通過系統(tǒng)的建設(shè)、應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了合同管理制度規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，合同管理的專業(yè)化和一體化，普遍提高了合同管理效率和有效降低了合同管理成本。
二、結(jié)語
大到一個(gè)企業(yè)，小到一個(gè)項(xiàng)目部，一個(gè)有效的工程合同管理是促進(jìn)參與工程建設(shè)各方全面實(shí)現(xiàn)合同約定的權(quán)利和履行合同義務(wù)，確保建設(shè)目標(biāo)(質(zhì)量、投資、工期)的重要手段，是推進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施的有力保證，同時(shí)也體現(xiàn)了一個(gè)企業(yè)的綜合管理水平。作為工程項(xiàng)目的各參與方必須認(rèn)真做好建設(shè)工程合同管理工作科學(xué)、有效地進(jìn)行，及時(shí)應(yīng)用先進(jìn)管理手段，改善合同管理?xiàng)l件，推進(jìn)合同管理的信息化建設(shè)，不斷提高管理水平，從而保障工程項(xiàng)目高效地運(yùn)行實(shí)施，促進(jìn)建設(shè)市場健康有序地發(fā)展。
【建設(shè)工程合同】相關(guān)文章：
工程建設(shè)合同11-19
建設(shè)工程合同07-02
工程建設(shè)借款合同建設(shè)工程借款合同協(xié)議書03-13
建設(shè)工程居間合同05-26
建設(shè)工程與施工合同10-11
港口建設(shè)工程合同10-04
建設(shè)工程勞務(wù)合同01-19
工程建設(shè)貸款合同02-02
房屋建設(shè)工程合同04-17
建設(shè)工程租賃合同04-04