寫答辯狀

　　寫答辯狀要怎么寫?看看下面吧!

　　撰寫民事答辯狀應(yīng)注意事項【1】

　　制作一審民事答辯狀時，應(yīng)當圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實和理由進行

　　起訴狀中的內(nèi)容存在明顯錯誤的，可以針鋒相對，直接指出并予以反駁;沒有明顯錯誤的，可以根據(jù)被告的觀點進行立論。

　　案例 J市第一建筑工程公司訴黑龍江省Q廠建設(shè)工程施工合同糾紛案

　　20XX年7月初，原告J市第一建筑工程公司與被告黑龍江省Q廠簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，約定由原告承建國道主干線至被告廠區(qū)的公路施工工程，工期為60天，工程質(zhì)量應(yīng)當達到合格標準，工程價款以路面面積為計算單位，每平方米180元。

　　由于勘查不到位，施工路段存在的軟基路段沒有事先勘查出來，導(dǎo)致在合同履行過程中出現(xiàn)了設(shè)計變更。

　　設(shè)計單位在作出設(shè)計變更決定時，只對工程量作出了預(yù)算，沒有對工程價款作出預(yù)算。

　　原告按照設(shè)計變更繼續(xù)施工。

　　至20XX年9月21日，路面工程完工，路肩、邊溝、橋涵、路燈安裝工程沒有全部完工。

　　20XX年11月5日，原告向法院提起訴訟，要求被告支付工程價款101萬元。

　　接受被告的委托后，筆者認真審閱了雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，到施工路段實地察看了施工現(xiàn)場的現(xiàn)狀，還到設(shè)計單位咨詢了工程施工方面的一些專業(yè)問題。

　　在基本了解案情和理清雙方爭議焦點的基礎(chǔ)上，代被告制作了答辯狀。

　　民事答辯狀【2】

　　答辯人：黑龍江省Q廠

　　住所地：J市××路××號

　　法定代表人：××，職務(wù)：廠長

　　被答辯人：J市第一建筑工程公司

　　住所地：J市××路××號

　　法定代表人：××，職務(wù)：經(jīng)理

　　答辯人因被答辯人所訴建設(shè)工程施工合同糾紛一案，提出答辯如下：

　　第一，雙方在《建設(shè)工程施工合同》中約定的“合同價款”是“以水泥面為計算單位，每平方米180元”，而不是被答辯人在《起訴狀》中訴稱的“工程價款路面三層以上每平方米180元”。

　　第二，被答辯人的確是在20XX年9月21日完成了水泥路面的施工。

　　但是，并不能因此就認為被答辯人“依約履行了合同義務(wù)”，“提前竣工”。

　　因為：一方面，截止到20XX年9月21日，被答辯人只是完成了水泥路面的施工。

　　而按照合同的約定，工程的內(nèi)容除路面以外還包括“路肩、邊溝、橋涵和路燈”等附屬工程，也就是說，被答辯人實際上并沒有完全履行合同約定的義務(wù)。

　　另一方面，合同約定的工程竣工日期是20XX年9月30日(含養(yǎng)生期)。

　　按照公路施工技術(shù)規(guī)范的要求，養(yǎng)生期一般在14—21天。

　　照此計算，被答辯人應(yīng)當在20XX年9月16日完成合同約定的工程內(nèi)容才可以說是“依約履行了合同義務(wù)”。

　　可是，一直到20XX年9月21日，被答辯人只完成了路面工程的施工，究竟是誰違約顯而易見。

　　第三，被答辯人訴稱答辯人“并未按照施工進度付工程款”也并不是事實。

　　按照雙方代表于20XX年10月18日簽字確認的《Q廠支路路面實測結(jié)果》可以確認：路面面積是8,246.32平方米。

　　按照每平方米180元的價格計算，合同價款總額應(yīng)當是1,484,337.60元。

　　而截止到20XX年10月底，答辯人已經(jīng)向被答辯人累計支付工程款120萬余元。

　　這怎么能說答辯人沒有按照工程進度支付工程款呢?況且，該項工程并沒有通過黑龍江省JF公路工程指揮部組織的統(tǒng)一驗收，因此，雙方也沒有進行最后的工程結(jié)算。

　　在這種情況下，被答辯人向答辯人主張支付剩余工程款顯然是于法無據(jù)的。

　　第四，答辯人承認設(shè)計變更部分導(dǎo)致了工程價款的增加，但是，在設(shè)計單位沒有提供預(yù)算資料之前，答辯人無法確認該部分價款。

　　答辯人承諾，在設(shè)計單位提供預(yù)算資料或者工程經(jīng)過指揮部驗收合格并確認工程量之后，答辯人可以先參照去年的工程定額費用撥付工程款，待統(tǒng)一決算后進行最后的結(jié)算。

　　綜上所述，被答辯人的訴訟請求是一種明顯的惡意訴訟行為，應(yīng)當依法予以駁回。

　　同時，答辯人保留提起反訴或者另行起訴的權(quán)利。

　　此致

　　黑龍江省J市中級法院

　　答辯人：黑龍江省Q廠

　　20XX年12月12日

【寫答辯狀】相關(guān)文章：

怎么寫答辯狀10-02

律師寫答辯狀10-04

答辯狀怎么寫10-09

答辯狀怎么寫？10-08

答辯狀怎么寫12-04

怎么寫答辯狀-答辯狀寫作范文10-05

答辯狀如何寫10-03

答辯狀的論點怎么寫10-09

刑事答辯狀怎么寫10-08

原告答辯狀怎么寫10-07