土石方工程協(xié)議書四篇
在充滿活力，日益開放的今天，協(xié)議使用的情況越來越多，協(xié)議對雙方的事務履行起到積極作用。大家知道協(xié)議的格式嗎？下面是小編為大家收集的土石方工程協(xié)議書4篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
土石方工程協(xié)議書 篇1
甲方：
乙方：
甲乙雙方按照《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規(guī)，為明確雙方在工程承包中的權利、責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經雙方協(xié)商達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：土石方鉆孔、二氧化碳破碎，二次破碎，裝車另算。
4、總工程量：
5、開工時間：
6、工期：
7、破碎規(guī)格：巖石直經不大于
二、工程單價以及付款方式：
1、工程單價：每噸 元人民幣。
2、計算方式：按實際車輛過磅重量為準。
3、付款方式：每噸結算壹次，全額付清。
三、甲方責任
1、在乙方開工前，須將三相電供到二氧化碳工作室，不低于150個千瓦。其費用由甲方承擔。每月電費由乙方自行支付。
2、負責乙方所有機械設備的停放場地，其費用甲方承擔。
3、保證工程真實、有效，由此造成的一切經濟責任，法律責任由甲方承擔。
4、負責相關該工程的施工許可手續(xù)以及坐標，水準點，紅外線位置和交驗手續(xù)，坐標、水準點出現(xiàn)差錯由甲方承擔損失。
5、負責協(xié)調當?shù)卣嘘P部門及社會關系，確保工程順利進行。
6、手續(xù)不齊全或不具備，老百姓堵工，政府部門檢查等原因造成乙方無法施工，石料不及時運走而造成乙方無法施工，油料供應不及時造成乙方無法施工，停電或電力不夠造成乙方無法施工，甲方沒按合同支付工程款致使乙方資金不足而造成無法施工，外部人員擾亂造成乙方無法施工等上述原因，由甲方承擔一切經濟和法律責任，并補償乙方停工損失，補償標準：鉆機每天壹仟元；挖機每天壹仟伍佰元；二氧化碳機器每天壹仟元；人工每天貳佰元（上述機械指每天每臺的補償，人工指每天每人的補償標準）上述原因致使
乙方無法施工2小時開始計算，累計到停工10小時為一天，則按每天的補償標準補償給乙方，累計不足10小時不算損失費用。
7、油料運輸?shù)揭曳街付ㄎ恢�，提供油罐儲存（油罐費用由甲方承擔），油料價格不高于市場價，在乙方的工程款中扣出。油料質量需達標，低于市場
8、由施工造成的振動、灰塵污染、噪音污染，由主負責處理。
9、不可抗力因素，如：地震、海嘯、自然災害等原因，雙方均不承擔對方的損失。
10、主便道（指運輸石料的便道）的修整和維護，表層植物、電線及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承擔石料的轉運及其多次轉運、石料的場地概由甲方負責，在裝車和石料轉運時須將乙方的工作面預留好并清理地表面的`泥土及碎屑。由上述造成乙方損失和停工概由甲方負責停工補償標準按第三項第6條的標準補償給乙方。
四、乙方責任
1、積極配合甲方做好工程施工相關工作，做到安全、文明。
2、施工過程中乙方有責任和義務與甲方共同商議，采取合理的施工方案及合理化建議，不得擅做主張。
3、保證工程施工技術力量的可投入及項目管理成員的完整性。
4、施工現(xiàn)場做到整潔有序，達到文明標準化施工。
5、乙方必須按照相關規(guī)定采取嚴格的安全措施，并購買相關人員的人身意外險，相關人員須持證入場，確保安全文明施工，如乙方自身原因發(fā)生的安全事故一切法律和經濟責任概由乙方負責。
五、工程延誤及工程變更
1、如甲方原因造成工程延續(xù)，其損失由甲方承擔，標準按第三項第6條執(zhí)行補償給乙方，乙方有權終止合同。
2、工程變更，須經雙方簽字認可，另行簽訂補充協(xié)議。如工程變更造成乙方無法施工（無法施工具體指：價格不合理，技術質量要求超過乙方現(xiàn)有技術，工程量過少致使乙方無法收回成本及甲方不合理要求）上述原因甲方承擔一切經濟法律責任。結清乙方工程款并按第三項第7條標準補償乙方停工損失。
六、合同違約
1、甲方未按合同支付工程款，超過24小時，乙方有權單方面停工（停工損失按第三項第6條的標準由甲方補償給乙方），乙方有權利變買石料直至工程款結清和停工損失結清，乙方有權利終止合同，結清乙方工程款（同時乙方有權變賣石料直至工程款和停工損失結清），乙方有權利向甲方收取國家標準2至3倍的利息。
2、非乙方原因造成的停工、延誤、窩工、誤工等，所有經濟法律責任由甲方承擔。停工延誤的經濟補償標準按第三項第6條執(zhí)行，由甲方補償給乙方，并且乙方享有第六項
第1條所述權利，窩工、誤工按實際成本翻倍由甲方補償給乙方。
3、乙方未按合同相關條例條款執(zhí)行以及施工，甲方有權利終止本合同。
七、合同爭議
本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議或附件，補充協(xié)議和附件簽訂后與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字、畫押或蓋章后生效，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
身份證：
身份證：
電話：
電話：
銀行賬號：
銀行賬號：
年月日
年月日
土石方工程協(xié)議書 篇2
甲方：天津馳邦土石方工程有限責任公司乙方：
土石方聯(lián)營施工合同書
甲方：天津馳邦土石方工程有限責任公司 乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律，行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平誠實信用的原則，結合本項目的具體情況，甲方決定將天津濱海新區(qū)南疆工業(yè)園儲備基地土石方運輸項目承包給乙方，為了明確甲乙雙方的責任和義務，經雙方多次友好協(xié)商一致同意簽訂以下條款：雙方共同遵守。
一、項目概況及價款：
1、項目名稱：天津濱海新區(qū)南疆工業(yè)園儲備基地
2、運輸距離：主干道柏油路，起步150KM.至164KM 3、運輸單價：噸KM0.35元，（裝、運、平，稅后價） 4、計量方式：過磅或者量方5、工程地址：南疆臨港開發(fā)區(qū)
6、工程量：本合同工程量暫定200萬立方， 7、施工期限：十八個月，以甲方通知進出時間為準。
8、住宿由甲方提供場地，乙方自行搭建，費用由乙方承擔。 二、工程款結算方式：
甲方按照合同的工程量總價款的5﹪，約3300萬元撥款到乙方賬戶，車輛按照計劃到位，支付月計劃25﹪的工程預付款，按照實際發(fā)生的工程量每十天結算一次，即每月結算三次，月結百分之一百，再撥付下月預付款，以此類推。
三、甲、乙方雙方應承擔的責任：
1、甲方的責任：甲方確保乙方的車輛在裝、卸地點的道路暢通無干擾， 保六十噸載重過道費，超出部分過道費乙方自己承擔。
2、甲方合理安排，乙方服從管理，所有車輛必須按照合同的.路線正常行駛，
因亂倒亂卸、等違章行為，按規(guī)定處罰，情節(jié)嚴重者轉交公安機關處理。
3、如乙方車輛進入甲方指定的位置后，按照甲方約定時間不能夠如期開工超過24小時，其損失由甲方承擔。
4、乙方的責任：乙方所有進場車輛必須做到安全文明施工，所有駕駛人員不準酒后駕車，如出現(xiàn)事故責任由乙方自行承擔，乙方將駕駛員的身份證、駕駛證、行駛證復印件各一份交給甲方備案，甲方不得另作它用。
四、其它條款：
1、因自然災害或人力不可抗拒的因素造成不能正常施工，工期期限相應順延，造成損失，甲乙雙方共同協(xié)商解決。
五、違約責任：甲、乙雙方共同遵守本合同的條款，違約方應承擔守約方本合同的經濟損失及法律責任。
六、糾紛處理方式：在合同簽訂所在地人民法院起訴或仲裁委員會裁決。 七、雙方在合同履行期間所有發(fā)生的問題分清責任，不得推諉，本合同未盡事宜，雙方友好協(xié)商后另簽訂附加協(xié)議書，附加協(xié)議書享有本合同同等的法律效力。
九、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：天津馳邦土石方工程 乙方：
有限責任公司
代表人簽字： 代表人簽字：
簽訂地點： 簽訂日期：二〇XX年九月 二十九 日
土石方工程協(xié)議書 篇3
甲方： 身份證號
乙方： 身份證號
甲、乙雙方經過友好協(xié)商，在公平、減實、信任、平等合作、互利互惠的基礎上合作承包 工程，在不違反現(xiàn)行國家法律法規(guī)的前提下，達成以下協(xié)議。
第一條 合伙宗旨：
在合法合理的前提下，進行工程建設，進而實現(xiàn)工程利潤的最大化。
第二條 合伙經營項目和范圍：
包工包料的方式合伙承包 工程，對外以
第三條 合伙期限
合伙期限為xx個月，自xx年xx月xx日起，至xx年
第四條 出資額、方式
各方均以現(xiàn)金方式出資，各出xx%，計人民幣（和本工程前期啟動資金，后期因工程進展需要各方以同比例方式繼續(xù)投資。
第五條 盈余分配與債務承擔
1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各種成本（工程中介費，建筑公司掛靠費、稅金、施工班組勞務費、施工機械租賃費、項目部管理人員工資、施工水電費、辦公用房租賃費、臨時設施費、安全維護設施費、預結算費用、招待費，以及各方認可的用于本工程的各項開支）后，所獲利潤按出資比例分配，均占。
2、債務承擔：本著風險共擔的原則，如成本工程出現(xiàn)虧損或施工中間出現(xiàn)的`有關處罰，按各方合伙人由合伙盈利償還，合伙盈利不足清償時，以押金承擔責任各占xx%。
第六條 禁止行為
1、未經三方同意，禁止任何一方以合作名義進行業(yè)務活動；如其業(yè)務獲得利益歸合伙，造成損失按實際損失賠償。
2、禁止任何一方在同一工程項目地與他人合作。
3、禁止再加入其它合伙。
4、禁止合伙不利時退伙。
5、如合作雙方違反上述各條，應按合伙實際損失2倍賠償。
第七條 合伙的終止及終止后的事項
1、合作因以下事由之一得終止：
�。�1）合伙期屆滿；
�。�2）各方同意終止合伙關系；
（3）合作事業(yè)完成或不能完成；
（4）合作事業(yè)違反法律被撤銷；
（5）法院根據(jù)有關當事人請求判決解散。
2、合作終止后的事項：
�。�1）即行推舉清算人，并邀請中間人（或公證員）參與清算；
（2）清算后的盈余，則按按比例分配剩余財產；
�。�3）清算后如有虧損，不論合作人出資多少，先以合作共同財產償還，合伙財產不足清償部分，由前期資金承擔。
第八條 糾份的解決
合作人之間如發(fā)生糾紛，應共同協(xié)商，本著有利于合作事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成，可以訴諸當?shù)厝嗣穹ㄔ骸?/p>
第九條 本協(xié)議自訂立合同之日生效。
第十條 本合同如有未盡事宜，應由甲乙雙方集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。
第十一條 本合同正本一式二份，合伙人各執(zhí)壹份。
甲方簽字：（蓋章）
乙方簽字：（蓋章）
年 月 日
土石方工程協(xié)議書 篇4
項目合作協(xié)議（以下簡稱甲乙雙方）
甲方： 身份證號： 籍貫： 乙方： 身份證號： 籍貫： 甲乙雙方本著公平、公正、平等、互利的原則訂立合作協(xié)議如下：
一、甲方將土石方工程和乙方 進行合作。由乙方出資，乙方占總利潤的70%；甲方不出資，負責管理及項目的簽訂、收款等工作，甲方占利潤的30%。
二、本合作協(xié)議期即土石方工程施工合同期滿全部工程尾款收回完，協(xié)議自動失效。
三、甲乙雙方合作期間，盈利或虧損各自按比例分配。
四、合作期間雙方一方持卡，一方負責保管該儲蓄卡密碼，以確保項目資金安全工程施工正常運作。任何一筆款項支出都必須雙方簽字認可或電話告知，以短信的`形勢等。
五、合作期間，甲乙雙方均不得以任何理由借用或暫用資金。
六、雙方的共同管理和施工期間收到的工程進度款，只限本著本項目工程的機械費及民工勞務費用的支出，或工程相關的費用支出。與本項目無關的資金費用不得支出，每個月按比例支付部份分成。
七、合作期間隊伍的選擇及分項工程的定價由雙方共同協(xié)商確定。
八、合作期間一切施工技術管理及現(xiàn)場安排是由項目經理統(tǒng)一指揮，且有權對在施工期間考察不合格的施工班組清理出施工現(xiàn)場，以確保工期及質量目標圓滿實現(xiàn)。
九、甲乙雙方直接或見接引進的各種施工隊伍，在施工過程中必須按業(yè)主方的要求，按時、保質、保量完成自己合同約定范圍內的全部工作內容，不得以任何借口拖延工期，確保施工質量一次驗收合格。相反由此造成的一切后果及經濟損失由該班組或該施工隊伍自行負責，由此進該施工隊伍負責全部散后處理事宜。
十、甲乙雙方在執(zhí)行合作協(xié)議期間有爭議的，雙方應本著友好協(xié)商的原則解決。
項目合作協(xié)議雙方簽字生效：
甲方： 乙方：
合作協(xié)議簽訂時間： 年 月 日
【土石方工程協(xié)議書】相關文章：
土石方工程協(xié)議書09-22
關于土石方工程協(xié)議書01-10
土石方工程協(xié)議書3篇04-04
土石方工程協(xié)議書9篇04-27
關于土石方工程協(xié)議書四篇08-14
土石方工程協(xié)議書七篇08-24
土石方工程合同11-16
土石方協(xié)議書09-13
工程土石方運輸合同02-08