最新的欠款起訴狀的經(jīng)典

時(shí)間：2024-10-22 18:11:54 起訴狀我要投稿

最新的關(guān)于欠款起訴狀的經(jīng)典范本

　　導(dǎo)語：欠款起訴狀是最常用到的民事起訴狀，下面是小編為大家準(zhǔn)備的起訴狀的范文，希望對(duì)大家有所幫助。歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書幫

　　欠款起訴狀例文【篇一】：

　　原告：***，男，漢族，1968年6月2*日出生，個(gè)體戶，現(xiàn)住阿魯科爾沁旗罕蘇木所在地。電話：139******** 被告：****，男，蒙古族，26歲，牧民，現(xiàn)住阿魯科爾沁旗罕蘇木巴音浩舒四隊(duì)。電話：187*******

　　訴訟請(qǐng) 求

　　一、依法判令被告立即給付欠款本金1700.00元，利息 350.00元，合計(jì)本息2050.00元。

　　二、案件受理費(fèi)由被告承擔(dān)。

　　事實(shí) 與理由

　　2010年6月8日，被告****在我處借款，欠款1700.00元，并出具欠條一枚，約定還款期限，同時(shí)約定如不在規(guī)定的期限內(nèi)還清欠款，則從欠款之日起按月3﹪支付利息，此款經(jīng)我多次向被告索要，至今分文未付，故起訴要求被告****立即給付欠款本金1700.00元，同時(shí)按約定支付利息350.00元，利息自2010年6月8日起算至2011年1月30日，直至還清為止。

　　此致

　　阿魯科爾沁旗人民法院

　　起訴人：

　　年月日

　　欠款起訴狀例文【篇二】：

　　起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司

　　企業(yè)性質(zhì)：集體

　　經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑.

　　流動(dòng)資金：169. 5萬元

　　何時(shí)經(jīng)何部門批準(zhǔn)開業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn)

　　地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________

　　開戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號(hào)：__________________

　　法定代表人姓名：_________職務(wù)：_________

　　被告單位(全稱)： ______市職工教育培訓(xùn)中心

　　地址：________市_______ -______路________號(hào)

　　事由：熱力公司的室內(nèi)暖氣和室外管道安裝工程拖欠工程款糾紛

　　事實(shí)和理由：

　　______年______月______日， ______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡(jiǎn)稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告，以下簡(jiǎn)稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式，也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長(zhǎng)達(dá)一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進(jìn)工地的70余名職工無活可干，機(jī)具設(shè)備長(zhǎng)期雙里無用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)8059.73元。甲方雖然承擔(dān)了25611.43元的誤工費(fèi)，但尚有57979. 30元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。

　　兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng) ______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。

　　工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無任何爭(zhēng)議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值174551. 87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長(zhǎng)期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

　　為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

　　綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失�！睹穹ㄍ〞r(shí)》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。”《經(jīng)濟(jì)合同法》第三十九條第二項(xiàng)一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。訴訟請(qǐng)求：

　　責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失：

　　(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款21793.08元;

　　(二) 結(jié)算零建工程款：174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應(yīng)付給乙方工程款10768.57元;

　　(三)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 ig;______年______月至______月設(shè)備閑置費(fèi)57979. 30元

　　以上三項(xiàng)合計(jì)，共242006.83元。

　　此致

　　______市______區(qū)人民法院

　　起訴單位：______縣建筑工程總公司

　　__________公司(蓋章)

　　_________年_________月________日

【最新的欠款起訴狀的經(jīng)典】相關(guān)文章：

欠款起訴狀的最新范文03-18