商品房買賣合同(集錦15篇)
隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng),越來越多事情需要用到合同,它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編幫大家整理的商品房買賣合同,歡迎閱讀與收藏。
商品房買賣合同1
賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方):_________
買方(以下簡(jiǎn)稱乙方):_________
甲方按照《_________市實(shí)施<中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)國(guó)有土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例>辦法》的規(guī)定,通過_________方式,取得_________市_________區(qū)(縣)_________地塊的土地使用權(quán),土地面積為_________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,國(guó)有土地使用證號(hào)為_________。甲方在上述地塊上建設(shè)的_________,現(xiàn)已具備規(guī)定的預(yù)售條件,經(jīng)_________市房地產(chǎn)管理局批準(zhǔn),準(zhǔn)予上市預(yù)售,_________市商品房銷售許可證號(hào)為_________。
乙方自愿購買甲方的_________房屋,甲方已于_________年_________月_________日收到乙方預(yù)購房屋的定金_________元。雙方經(jīng)友好協(xié)商,就上述房屋的預(yù)售預(yù)購事項(xiàng),訂立本契約。
第一條_________房屋,房屋用途_________,建筑面積為_________平方米(含共有共用面積,房屋狀況詳見附件),土地使用面積_________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過戶之日起至_________年_________月_________日止。
上述面積為甲方暫測(cè)面積,房屋竣工后以房地產(chǎn)管理部門實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn)。
第二條雙方同意上述房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣_(tái)________元,價(jià)款合計(jì)為(大寫)__________________元整(小寫:_________元)。房屋竣工后,第一條載明的暫測(cè)面積與實(shí)測(cè)面積誤差在_________%以內(nèi)的,不再結(jié)算;誤差超過_________%的,超過部分按房屋售價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
付款方式見附件二,乙方按期將購房?jī)r(jià)款匯入甲方指定銀行。乙方已支付的定金_________元,在乙方最后一次付款時(shí)轉(zhuǎn)為購房?jī)r(jià)款。
第三條甲方須于_________年_________月_________日前,將房屋交付乙方。除不可抗力外,甲主未按期將房屋交給乙方的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自房屋應(yīng)交付之日第二天起至實(shí)際交付日止參照中國(guó)人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計(jì)算。逾期超過_________日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權(quán)終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方除在契約的`終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房?jī)r(jià)款及利息全部退還給乙方。利息參照中國(guó)人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計(jì)算。
第四條乙方逾期付款,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日起至實(shí)際付款之日止參照中國(guó)人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計(jì)算。逾期超過_________日(遇法定節(jié)假日順延)乙方未付款的,甲方有權(quán)終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達(dá)乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條甲方交付房屋時(shí),應(yīng)提交建筑工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《工程質(zhì)量竣工核驗(yàn)證書》。
甲方交付的房屋經(jīng)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督部門核驗(yàn)不合格的,乙方有權(quán)終止本契約,甲方應(yīng)在契約終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金,并將乙方已付的房?jī)r(jià)款和利息全部退還乙方(利利息計(jì)算同第五條)。甲方交付房屋的裝修、設(shè)備未達(dá)到本契約附件一規(guī)定的裝修、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的,甲方同意按未達(dá)到部門的雙倍差價(jià)向乙方補(bǔ)償。
第六條甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,自房屋交付之日起對(duì)乙方購置的房屋進(jìn)行保修。
第七條乙方同意其購置的房屋由甲方或甲方認(rèn)可的管理公司代管。
第八條本契約由雙方簽字,在辦理房屋預(yù)售預(yù)購登記后生效。預(yù)售、預(yù)購登記于本契約簽訂之日起30日內(nèi),由雙方共同到_________局交易管理部門辦理。
第九條本契約生效后至房屋交用前,乙方不得轉(zhuǎn)讓所預(yù)購的房屋,如有特殊原因需轉(zhuǎn)讓,須報(bào)_________市房地產(chǎn)管理局批準(zhǔn)。
第十條雙方同意房屋交付后30日內(nèi)共同到預(yù)售登記的管理部門辦理房屋買賣立契手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件。
第十一條辦理上述手續(xù)時(shí)發(fā)生的稅費(fèi),由雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。
第十二條本契約在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十三條本契約未盡事項(xiàng),在不違反本契約的前提下,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
本契約的附件和雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十四條本契約本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,副本_________份,交房地產(chǎn)管理部門_________份。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
代理人(簽字):_________
地址:_________
地址:_________
聯(lián)系電話:_________
聯(lián)系電話:_________
郵政編碼:_________
身份證號(hào)碼:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
簽訂地點(diǎn):_________
預(yù)售登記機(jī)關(guān)(蓋章):_________
經(jīng)辦人(簽字):_________
_________年____月____日
商品房買賣合同2
甲方:(賣方):_____________________________________________________
住所:_________________________________________ 郵編:______________
法定代表人:________________________ 聯(lián)系電話:___________________
委托代理機(jī)構(gòu):_____________________________________________
住所:______________________________________ 郵編 : ______________
法定代表人:___________________ 聯(lián)系電話: ______________________
乙方 ( 預(yù)購方 ):_____________________________________________________
住所 :__________________________________________ 郵編 :_____________
證件名稱:______________ 證號(hào):______________ 聯(lián)系電話 :______________
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方預(yù)訂《 _____________ 》商品房事宜,訂立本合同。
第一條 乙方預(yù)訂____________________ 《____________》____________ 幢 ____________ 層____________ 室(以下簡(jiǎn)稱該房屋)。甲方已領(lǐng)取該房屋房地產(chǎn)權(quán)證 (證書號(hào):________________ ),并經(jīng)_____________ 測(cè)繪機(jī)構(gòu)實(shí)測(cè) ,該房屋建筑面積為 ___________ 平方米。該房屋定于 _______ 年 _______ 月 _______日交付。
第二條乙方預(yù)訂的該房屋每平方米建筑面積買賣單價(jià)為人民幣_(tái)_____________________________ 元,乙方預(yù)訂的該房屋總房?jī)r(jià)為人民幣 ______________________________ 元,乙方采取________________ 方式。
第三條 乙方同意簽訂本合同時(shí),支付定金人民幣_(tái)_________________ 元,作為甲、乙方雙方當(dāng)事人訂立商品房出售合同的擔(dān)保,簽訂商品房出售合同后,乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房?jī)r(jià)款。
第四條 甲、乙雙方商定,預(yù)訂期為 ______天,乙方于______ 年______月______ 日前到 ___________________________________________ 與甲方簽訂《上海市商品房出售合同》。
第五條 甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、樣品所標(biāo)明的房屋平面布局、結(jié)構(gòu)、建筑質(zhì)量、裝飾標(biāo)準(zhǔn)及附屬設(shè)施、配套設(shè)施等狀況作為商品房出售合同的`附件。
第六條 在本合同的第四條約定的預(yù)訂期限內(nèi),除本合同第七條、第八條約定的情形外,甲方拒絕簽訂商品房出售合同的,雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,無權(quán)要求甲方返還已收取的定金。
第七條 有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,甲方應(yīng)全額返還乙方已支付的定金。
1、甲乙雙方在簽訂商品房出售合同時(shí),因面積誤差處理、房屋交付、房屋質(zhì)量、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款,存在分歧,不能協(xié)商一致;
2、 甲乙雙方簽訂本合同后、簽訂商品房出售合同前,由司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權(quán)利的。
第八條 有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,甲方應(yīng)雙倍返還乙方已支付的定金:
1、 甲方未遵守本合同第二條、第五條約定的;
2、甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的抵押、預(yù)租、查封等事實(shí)的。
第九條 本協(xié)議一式_____份,甲乙雙方各持_____份,_____ 、______各執(zhí)一份。
甲方:__________(簽章) 乙方:__________(簽定)
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
商品房買賣合同3
出賣人:
注冊(cè)地址:
法定代表人:
買受人:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議:
一、____年____月____日,出賣人與買受人簽訂商品房買賣合同,合同約定,出賣人將百萬莊商品房第三幢六號(hào)房出售給買受人,現(xiàn)對(duì)該商品房買賣合同第六條第十五條第三款予以變更。
二、該商品房買賣合同第六條及第十五條第三款變更為:“買受人以分期付款的方式向出賣人支付房款,總房款為694915.15元,買受人自本協(xié)議簽訂之日起,每半年支付房款 元,在三年內(nèi)付清全部房款”。
三、如買受人未能按上述期限支付房款,仍按原商品房買賣合同第七條承擔(dān)違約責(zé)任。
四、其他事項(xiàng)約定:以原出賣人及買受人____年____月____日簽訂商品房買賣合同為準(zhǔn)。
五、在本協(xié)議有效期內(nèi),買賣雙方不得擅自變更或解除本協(xié)議。需變更協(xié)議條款時(shí),應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意。
六、買賣雙方在履行協(xié)議過程中發(fā)生的`爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商或通過調(diào)解解決。協(xié)商或調(diào)解不成,向出賣人所在地人民法院起訴。
七、本合同由買賣雙方簽字并加蓋單位公章后生效。
八、本協(xié)議正本一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
出賣人:
買受人:
____年____月____日____年____月____日
商品房買賣合同4
一、案情概要
王某與萬恒公司簽訂商品房買賣合同,約定萬恒公司應(yīng)在20__年10月31日前將商品房交給王某使用,萬恒公司應(yīng)在房屋交付使用后180日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由萬恒公司提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。如因萬恒公司的責(zé)任,王某不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房產(chǎn)證的,由萬恒公司自違約之日起按日支付房?jī)r(jià)款的十萬分之一的違約金,另自違約之日起180日內(nèi)仍未完成產(chǎn)權(quán)登記,王某有權(quán)退房。
合同訂立后,王某支付了全部房款,于20__年11月10日辦理入住,但萬恒公司至今未取得初始登記批復(fù),于是王某于16年3月31日訴至法院,要求解除合同,返還房款以及支付延期辦證違約金。
兩審法院經(jīng)審理認(rèn)為:合同解除權(quán)作為一種形成權(quán),其權(quán)利的行使應(yīng)當(dāng)受時(shí)間上的限制,以維護(hù)交易的穩(wěn)定。本案中,萬恒公司于20xx年11月10日交付房屋,其應(yīng)在房屋交付后180日內(nèi)即20xx年5月9日前,將辦理權(quán)屬登記需由其提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案,但其至今未履行上述義務(wù),故自20xx年5月10日起萬恒公司已構(gòu)成違約,根據(jù)合同約定,逾期超過180日,即20xx年11月6日王某已享有合同解除權(quán)。涉案商品房買賣合同沒有對(duì)該解除權(quán)的行使期間作出約定,但根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十五條第二款的規(guī)定,王某應(yīng)在解除權(quán)發(fā)生之日起一年內(nèi)即20xx年11月5日前行使解除權(quán),逾期未行使的,解除權(quán)消滅,而本案中王某于20xx年3月31日才起訴要求解除合同,此時(shí)王某已喪失解除權(quán),故對(duì)王某請(qǐng)求解除合同并返還房款的訴訟請(qǐng)求,人民法院不予支持。
在本案中,法院使用類推適用方法,對(duì)因遲延辦證形成的解除權(quán)的行使期間這一法律漏洞予以填補(bǔ)。
二、本案類推適用的過程
。ㄒ唬┍景干婕暗囊蜻t延辦證形成的解除權(quán)的行使期間在現(xiàn)行法中沒有明確規(guī)定
《中華人民共和國(guó)合同法》第九十三條規(guī)定:“當(dāng)事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時(shí),解除權(quán)人可以解除合同。”第九十五條規(guī)定:“法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定解除權(quán)行使期限,期限屆滿當(dāng)事人不行使的,該權(quán)利消滅。法律沒有規(guī)定或者當(dāng)事人沒有約定解除權(quán)行使期限,經(jīng)對(duì)方催告后在合理期限內(nèi)不行使的,該權(quán)利消滅。”應(yīng)當(dāng)說,我國(guó)合同法充分尊重當(dāng)事人的意思自治,賦予其自行約定解除權(quán)行使期間之權(quán)利,但上述條文并不周延,沒有規(guī)定當(dāng)事人無約定時(shí)解除權(quán)的行使期限以及經(jīng)催告后的“合理期限”,因此不能根據(jù)上述條文確定王某行使解除權(quán)的期限。
《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十五條規(guī)定:“根據(jù)《合同法》第九十四條的規(guī)定,出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款,經(jīng)催告后在三個(gè)月的合理期限內(nèi)仍未履行,當(dāng)事人一方請(qǐng)求解除合同的,應(yīng)予支持,但當(dāng)事人另有約定的除外。法律沒有規(guī)定或者當(dāng)事人沒有約定,經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人催告后,解除權(quán)行使的合理期限為三個(gè)月。對(duì)方當(dāng)事人沒有催告的,解除權(quán)應(yīng)當(dāng)在解除權(quán)發(fā)生之日起一年內(nèi)行使;逾期不行使的,解除權(quán)消滅!痹摋l款所規(guī)定的是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)作為出賣人逾期交房或買受人逾期付款導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)時(shí),對(duì)方當(dāng)事人得行使解除權(quán)的合理期限。對(duì)于遲延辦證達(dá)到解除條件時(shí),買受人行使解除權(quán)的合理期限,并未作出明確的規(guī)定。對(duì)本案來講,能否適用該條款內(nèi)容作為裁判依據(jù),需要進(jìn)一步的解釋和論證。
因此,現(xiàn)行法律未就因遲延辦證形成的解除權(quán)的行使期間作出規(guī)定,已對(duì)法律適用造成困擾,構(gòu)成法律漏洞。
。ǘ┍景杆鎸儆陂_放的法律漏洞,應(yīng)采用類推適用的方式填補(bǔ)該法律漏洞。
法律漏洞可以區(qū)分為開放的漏洞和隱藏的漏洞,前者是指按立法意圖應(yīng)當(dāng)規(guī)定,但卻錯(cuò)誤地沒有規(guī)定的情形。后者指雖有法律規(guī)定,但依據(jù)該規(guī)定的目的,不應(yīng)適用于某一事項(xiàng)。本案所涉事項(xiàng)系因法律未作規(guī)定而構(gòu)成的開放的漏洞,應(yīng)采用類推適用的方法來填補(bǔ)。即,對(duì)法律未規(guī)定的事項(xiàng),參照、援引與其性質(zhì)相類似的法律規(guī)定,加以適用。
《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》第六條規(guī)定:“不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅,應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定登記。”第九條:“不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅,經(jīng)依法登記,發(fā)生效力;未經(jīng)登記,不發(fā)生效力,但法律另有規(guī)定的除外。”第十四條:“不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅,依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)?shù)怯浀,自記載于不動(dòng)產(chǎn)登記簿時(shí)發(fā)生效力!钡谑鶙l:“不動(dòng)產(chǎn)登記簿是物權(quán)歸屬和內(nèi)容的根據(jù)!鄙鲜鲆(guī)定的體系解釋表明,就商品房買賣合同履行而言,萬恒易賽公司作為出賣人負(fù)有的`兩項(xiàng)義務(wù),一是案涉房屋的實(shí)際交付,二是法律權(quán)屬的轉(zhuǎn)移登記。交付房屋與辦理權(quán)屬證書系房屋買受人簽訂商品房買賣合同目的的兩個(gè)側(cè)面,也是房屋出賣人履行商品房買賣合同內(nèi)容的兩項(xiàng)主要義務(wù)。遲延交付房屋和遲延辦理權(quán)屬登記在法律評(píng)價(jià)上沒有實(shí)質(zhì)區(qū)別。
另,從解除權(quán)的設(shè)置目的來看,解除權(quán)屬于形成權(quán),可以基于一方意思表示而發(fā)生相應(yīng)的法律后果,故立法者為追求司法環(huán)境、交易過程的穩(wěn)定,對(duì)權(quán)利人行使解除權(quán)科之以一定的期限,以防止給對(duì)方當(dāng)事人帶來過重的負(fù)擔(dān)。無論是遲延交付解除權(quán),還是遲延辦證解除權(quán),均符合法律及司法解釋為行使解除權(quán)設(shè)定合理期間,用以督促當(dāng)事人及時(shí)行使權(quán)利,安定法律秩序的規(guī)范目的,在法律評(píng)價(jià)上并無差別,兩者應(yīng)作相同的處理,即對(duì)于法律沒有規(guī)定的遲延辦證解除權(quán)的行使期限,應(yīng)類推適用逾期交房解除權(quán)行使期限的規(guī)定,而不能采用反面解釋,排除該條款的適用。由此,本案中,王某因怠于行使合同解除權(quán),其起訴已超過解除權(quán)行使一年的除斥期間,其已喪失解除權(quán)。
商品房買賣合同5
出賣人(以下簡(jiǎn)稱甲方):__________________________________
買受人(以下簡(jiǎn)稱乙方):__________________________________
甲、乙雙方就簽訂的編號(hào)為________________________的《商品房買賣合同》(以下簡(jiǎn)稱“該合同”)及附件之未盡事宜,經(jīng)雙方平等、自愿、協(xié)商訂立本補(bǔ)充條款如下:
第一條
商品房交付后,若該房屋的實(shí)測(cè)套內(nèi)建筑面積和公共分?jǐn)偨ㄖ娣e與合同約定的套內(nèi)建筑面積和公共分?jǐn)偨ㄖ娣e誤差比值均在±____________%(含____________%)之內(nèi)的,雙方據(jù)實(shí)結(jié)算房?jī)r(jià)款。
若該房屋的實(shí)測(cè)套內(nèi)建筑面積或公共分?jǐn)偨ㄖ娣e與合同約定的套內(nèi)建筑面積或公共分?jǐn)偨ㄖ娣e誤差比值超過±____________%(不含____________%)時(shí),則買受人有權(quán)退房。
(1)買受人退房的,出賣人應(yīng)在買受人提出退房之日起____________日內(nèi)返還乙方已付房?jī)r(jià)款及利息(利息按中國(guó)人民銀行同期固定資產(chǎn)貸款利率計(jì)算),并向乙方支付已付房?jī)r(jià)款____________%的'違約金。
(2)買受人不退房的,實(shí)測(cè)套內(nèi)建筑面積或公共分?jǐn)偨ㄖ娣e超出合同約定的套內(nèi)建筑面積或公共分?jǐn)偨ㄖ娣e+____________%部分的房?jī)r(jià)款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人;實(shí)測(cè)套內(nèi)建筑面積或公共分?jǐn)偨ㄖ娣e超過合同約定的套內(nèi)建筑面積或公共分?jǐn)偨ㄖ娣e-____________%部分的房?jī)r(jià)款由出賣人雙倍返還買受人。
第二條
根據(jù)該合同及補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定,若甲方應(yīng)返還乙方面積差價(jià)款的,甲方應(yīng)于收到房屋土地測(cè)繪部門實(shí)測(cè)面積數(shù)據(jù)文件之日起____________日內(nèi)向乙方返還面積差價(jià)款。甲方逾期返還面積差價(jià)款的,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(違約金的計(jì)算方法為每逾期一日,違約金為差價(jià)總款的萬分之叁)。
第三條
甲方因不可抗力逾期交房的,甲方應(yīng)自不可抗力發(fā)生之日起____________日內(nèi)告知乙方并向乙方提供政府有關(guān)部門不可抗力證明后方可憑此免責(zé)。
第四條
甲方應(yīng)當(dāng)在該商品房交付使用后____________日內(nèi)(即在____________年____________月____________日前)代理乙方到政府房地產(chǎn)管理部門辦理完畢該商品房產(chǎn)權(quán)變更登記過戶手續(xù),且申領(lǐng)取得該商品房房地產(chǎn)權(quán)屬證件。否則:
(1)乙方有權(quán)單方解除該合同及補(bǔ)充協(xié)議,甲方應(yīng)自乙方提出退房要求之日起____________日內(nèi)退還乙方已付房?jī)r(jià)款及利息(利息按中國(guó)人民銀行同期固定資產(chǎn)貸款利率計(jì)算),并向乙方支付總房?jī)r(jià)款____________%的違約金;
(2)若乙方不退房的,甲方應(yīng)自乙方提出繼續(xù)履行合同之日起30日內(nèi)向乙方支付總房?jī)r(jià)款____________%的違約金,并繼續(xù)履行該合同及本補(bǔ)充協(xié)議。
第五條
甲方按照該合同第____________條和第____________條的規(guī)定向乙方交付房屋時(shí),甲方應(yīng)向乙方出示并提供《____________市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表》和測(cè)繪部門該商品房實(shí)測(cè)面積數(shù)據(jù)及該合同規(guī)定的其他法律文件,并經(jīng)乙方簽字驗(yàn)收確認(rèn)該房屋達(dá)到該合同第____________條及所有附件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)后,雙方共同簽署房屋驗(yàn)收交接單。否則,甲方交付房屋不符合上述規(guī)定或不能出示證明文件或出示證明文件不齊全,乙方有權(quán)拒絕接受房屋,由此產(chǎn)生的延期交房違約責(zé)任由甲方承擔(dān)(違約責(zé)任詳見該合同第九條規(guī)定)。
第六條
甲方應(yīng)保證其向乙方做出以下承諾的合法性及真實(shí)性,并作為該契約附件組成部分:
1.該商品房建筑、裝修、裝飾、空氣質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家、____________市及有關(guān)部門環(huán)保要求,否則乙方有權(quán)解除本合同,并按照合同有關(guān)規(guī)定追究甲方的違約責(zé)任;
2.智能化系統(tǒng):
(1)門禁系統(tǒng):門禁感應(yīng)器和感應(yīng)卡,并具備小區(qū)聯(lián)網(wǎng)功能。
(2)綜合布線系統(tǒng):綜合布線產(chǎn)品,專用超五類線電纜入戶,每戶均設(shè)置雙口信息插座(主臥室、起居室各一個(gè)),總出口帶寬M、入戶帶寬M。
(3)樓宇可視系統(tǒng):樓宇可視對(duì)講系統(tǒng)。
(4)保安監(jiān)控系統(tǒng):攝像機(jī),面分割器。
(5)停車場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng):讀卡器和感應(yīng)卡,控制器。
3.房屋交付后若房屋的上述裝修、設(shè)備與附件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)不符的,甲方應(yīng)按照該合同第____________條規(guī)定執(zhí)行。
甲方(簽章):____________________________乙方(簽章):_______________________________
聯(lián)系電話:______________________________聯(lián)系電話:_________________________________
________________年__________月__________日________________年__________月__________日
商品房買賣合同6
甲方(賣方):
乙方(買方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就商品房買賣達(dá)成如下協(xié)議:
第一條、交易房屋的基本情況
1、位于合肥市xxx徽?qǐng)@“綠色港灣”。
2、該房屋面積約為平方米,房屋類型為高層全框架結(jié)構(gòu),最終面積、結(jié)構(gòu)和成交價(jià)格以單位公布的正式文件為準(zhǔn)。
第二條、房款的支付方式及期限:
1交價(jià)格,另加人民幣貳拾萬元整(¥20xx)的轉(zhuǎn)讓費(fèi)為最終成交價(jià)格。乙方須于簽定本合同后將人民幣叁拾萬零肆仟元整(¥304000)作為該房屋款轉(zhuǎn)至甲方,以后補(bǔ)繳費(fèi)用由乙方自付。
2、乙方付款后,甲方開具給乙方的收條的單位繳款收據(jù)作為已付款憑證。
第三條、房屋交接
1、單位正式公布商品房達(dá)到交付使用條件的'書面通知,并移交房屋鑰匙給甲方后,甲方通知乙方辦理交付手續(xù)。
2房屋產(chǎn)權(quán)資料,該房不得出租不得轉(zhuǎn)賣。
3、甲方因該房而造成一切經(jīng)濟(jì)損失(房屋的稅收、退休后半價(jià)電費(fèi)),由乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)償。
第四條、責(zé)任與權(quán)利
1、甲方獲得該房屋的房產(chǎn)證后,甲方保證轉(zhuǎn)讓上述房產(chǎn)已征得其他產(chǎn)權(quán)共有人的同意。
2、乙方享受甲方單位對(duì)該集資房的部分優(yōu)惠條件,(實(shí)物補(bǔ)貼除外)。
第五條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決。
第六條、合肥附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi)容,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第七條、本合同一式兩份自雙方簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
聯(lián)系方式:
聯(lián)系方式:
xx年xx月xx日
商品房買賣合同7
甲方:_______________
乙方:_________________
因甲方a房地產(chǎn)有限公司開發(fā)p大廈項(xiàng)目所需,于_____________年__________月__________日同乙方__________簽訂合同編號(hào)為_____________的《商品房預(yù)售合同》(下稱“預(yù)售合同”),F(xiàn)甲方a房地產(chǎn)有限公司與乙方__________就相關(guān)事項(xiàng)約定如下:_____
1、甲方a房地產(chǎn)有限公司代乙方__________支付購房首期款(即預(yù)售合同項(xiàng)下房款的__________%)以及各期銀行按揭款,但乙方__________應(yīng)出具欠條給甲方a房地產(chǎn)有限公司。
2、甲方a房地產(chǎn)有限公司代乙方__________付清所有銀行按揭款之日起,甲方a房地產(chǎn)有限公司有權(quán)向乙方__________回贖上述預(yù)售合同項(xiàng)下的房屋產(chǎn)權(quán)及該房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán),回贖價(jià)格為a房地產(chǎn)有限公司代方__________支付的購房首期款及各期銀行按揭款的'總和,即回贖款與__________對(duì)a房地產(chǎn)有限公司所欠之款項(xiàng)數(shù)額相等。
3、辦理合同上的事宜的費(fèi)用完全由甲方a房地產(chǎn)有限公司承擔(dān)。
4、__________應(yīng)于a房地產(chǎn)有限公司要求之日起__________日內(nèi)將本協(xié)議第二條所述之房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓于a房地產(chǎn)有限公司,否則每逾期一日,__________應(yīng)向a房地產(chǎn)有限公司支付本協(xié)議第二條所述之回贖價(jià)格的__________%的違約金;__________不將房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給a房地產(chǎn)有限公司的,還應(yīng)賠償甲方本協(xié)議第二條所述之回贖價(jià)格的百分之三十的違約金。
5、a房地產(chǎn)有限公司應(yīng)及時(shí)支付本協(xié)議第一條所述之款項(xiàng)。
6、任何涉及上述預(yù)售合同項(xiàng)下房屋的糾紛及由此產(chǎn)生的費(fèi)用均由a房地產(chǎn)有限公司承擔(dān)。
7、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
甲方:______________________a房地產(chǎn)有限公司乙方:______________________
地址:______________________地址:______________________
電話:______________________電話:______________________
_________________年__________月__________日
商品房買賣合同8
賣方:____身份證號(hào)碼:____________買方:________身份證號(hào)碼:________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等。自愿。協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買車位簽定本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的坐落在市區(qū)區(qū)),車位面積為________平米,。
第二條上述的交易價(jià)格為:?jiǎn)蝺r(jià):人民幣_(tái)_______________元平方米,總價(jià)人民幣_(tái)___________元整。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣_(tái)___________元整,作為購買定金。
第三條甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付全額車位款人民幣_(tái)___元整給甲方。
第四條甲方應(yīng)于收到乙方全款之日起天內(nèi)將交易的.車位全部交付給乙方使用,并保證各個(gè)部位功能完好,在交付當(dāng)日將物業(yè)管理費(fèi),管理費(fèi)。及其它等費(fèi)用結(jié)清。
第五條。稅費(fèi)分擔(dān):甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策。法規(guī),并按規(guī)定交納辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)所需交納的稅費(fèi)。
第六條違約責(zé)任
1.若一方未履行本合同規(guī)定,另一方有權(quán)單方面解除本合同。
2.如甲方違約,應(yīng)雙倍返還乙方已付的定金,并承擔(dān)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用及承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
3.如乙方違約,所付定金不予退還,并承擔(dān)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用及承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任
第七條甲方保證所售該套車位產(chǎn)權(quán)清楚,無糾紛,未設(shè)定任何他項(xiàng)權(quán)利。
第八條本合同一式三份。甲方產(chǎn)權(quán)人壹份,乙方壹份,房地產(chǎn)部門壹份。
第九條本合同在履約過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力
第十一條。補(bǔ)充條款:
出賣方:________身份證號(hào)碼:________電話:____日期:________年____月____日
購買方:________身份證號(hào)碼:________電話:____日期:________年____月____日
商品房買賣合同9
賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方):______________
買方(以下簡(jiǎn)稱乙方):______________
甲方按照《北京市實(shí)施<中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)國(guó)有土地使用權(quán)出讓暫行條例>細(xì)則》的規(guī)定,已合法取得北京市__________區(qū)(縣)__________地塊的土地使用權(quán),土地面積為__________平方米,土地使用年限__________年,自______年______月______日至_______年______月____日止,國(guó)有土地使用證號(hào)為__________。甲方在上述地塊建設(shè)項(xiàng)目的名稱為__________,現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權(quán)證(房屋所有權(quán)證__________字__________號(hào)),經(jīng)北京市房地產(chǎn)管理局審核,準(zhǔn)予上市銷售,外銷許可證號(hào)為__________。
乙方自愿購買甲方的__________的房屋,甲方愿意出售,甲方出售該房屋時(shí)亦同時(shí)將該房屋所占土地使用權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)讓給乙方。雙方經(jīng)友好協(xié)商,就上述房屋的買賣事項(xiàng),訂立本合同。
第一條 __________房屋,建筑面積為__________平方米(含共有共用面積,房屋狀況詳見附件),土地面積__________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過戶之日起至______年______月______日止。
上述面積已經(jīng)北京市房地產(chǎn)管理局測(cè)繪。
第二條 雙方同意上述房屋售價(jià)為每建筑平方米__________幣_(tái)_______元,價(jià)款合計(jì)為(大寫)______幣_(tái)_____仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整(小寫:__________)。乙方預(yù)付的定金__________元,在乙方支付購房?jī)r(jià)款時(shí)轉(zhuǎn)為購房?jī)r(jià)款。
第三條 乙方同意在______年______月______日前將購房?jī)r(jià)款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:__________
銀行帳號(hào):__________
第四條 甲方同意在______年______月______日前將房屋交付給乙方。交付時(shí),甲方提交建筑工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《工程質(zhì)量竣工核驗(yàn)證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點(diǎn):___ ______。
甲方同意按《建筑工程保修辦法(試行)》的規(guī)定,自房屋交付之日起對(duì)乙方購置的.房屋進(jìn)行保修。
第五條 乙方同意其購置的房屋由甲方或甲方委托的管理公司代管。
第六條 雙方同意在簽定本合同后一個(gè)月內(nèi),持本合同和有關(guān)證件到北京市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房屋所有所權(quán)證。
辦理上述手續(xù)時(shí)發(fā)生的稅費(fèi),由雙方依照有關(guān)規(guī)定負(fù)擔(dān)。
第七條 本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自房屋交付之日第二天起至實(shí)際交付日止按中國(guó)人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計(jì)算。逾期超過_______日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權(quán)終止本合同。合同終止自乙方方面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方除在合同終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,還須并將乙方已付的房?jī)r(jià)款及利息全部退還給乙方。利息按中國(guó)人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計(jì)算。
第八條 本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本合同的約定付款之日起至實(shí)際付款之日止按中國(guó)人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計(jì)算。逾期超過_______日終止本合同。合同終止自甲方書面通知送達(dá)乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條 本合同由雙方簽字之日起生效,未盡事項(xiàng),雙方可另簽補(bǔ)充協(xié)議。
本合同的附件,為本合同不可分割組成部分,具有同等的法律效力。
第十條 本合同的訂立、效力解釋、履行和爭(zhēng)議的解決,均受中華人民共和國(guó)法律的管轄。雙方因履行合同引起的糾紛,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十一條 本合同正本一份四份,甲乙雙方各一份,北京市房地管理局兩份。副本_______份。
甲方(簽字):___________________
法定代表人:_____________________
地址:___________________________
聯(lián)系電話:_______________________
郵政編碼:_______________________
代理人:_________________________
聯(lián)系電話:_________________ ____
身份證號(hào)碼:_____________________
乙方(簽字):___________________
法定代表人:_____________________
地址:___________________________
聯(lián)系電話:_______________________
郵政編碼:_______________________
代理人:_________________________
聯(lián)系電話:_______________________
身份證號(hào)碼:_____________________
簽約地點(diǎn):_______________________
簽約時(shí)間:_______________________
附件
房屋坐落
地號(hào)
房屋結(jié)構(gòu)
竣工日期
質(zhì)量監(jiān)督部門
房產(chǎn)平面圖
裝修標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)
甲方:______________
乙方:______________
商品房買賣合同10
房屋代碼:______
定金合同
(供商品房預(yù)訂時(shí)使用)
甲方(賣方): ____________
住所:_____________________
郵編 :____________________
法定代表人:_______________
聯(lián)系電話:_________________
乙方(預(yù)購方):___________
住所:_____________________
郵編:_____________________
證件名稱:_________________
證號(hào):_____________________
聯(lián)系電話:_________________
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方預(yù)訂《 _____________》商品房事宜,訂立本合同。
第一條 乙方預(yù)訂_______________《____________》_______幢______層________室(以下簡(jiǎn)稱該房屋)。甲方已領(lǐng)取該房屋商品房預(yù)售許可證 (證書號(hào):__________),并經(jīng)_________測(cè)繪機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),該房屋建筑面積為 ________平方米。該房屋定于_____年_____月_____日交付。
第二條 乙方預(yù)訂的該房屋每平方米建筑面積買賣單價(jià)為人民幣_(tái)____元,乙方預(yù)訂的該房屋總房?jī)r(jià)為人民幣_(tái)_____元,乙方采取___________方式。
第三條 乙方同意簽訂本合同時(shí),支付定金人民幣_(tái)______元,作為甲、乙方雙方當(dāng)事人訂立商品房預(yù)售合同的擔(dān)保,簽訂商品房預(yù)售合同后,乙方支付的'定金轉(zhuǎn)為房?jī)r(jià)款。
第四條 甲、乙雙方商定,預(yù)訂期為_____天,乙方于_____年_____月___日前到______________與甲方簽訂《上海市商品房預(yù)售合同》。
第五條 甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、樣品所標(biāo)明的房屋平面布局、結(jié)構(gòu)、建筑質(zhì)量、裝飾標(biāo)準(zhǔn)及附屬設(shè)施、配套設(shè)施等狀況作為商品房預(yù)售合同的附件。
第六條 在本合同的第四條約定的預(yù)訂期限內(nèi),除本合同第七條、第八條約定的情形外,甲方拒絕簽訂商品房預(yù)售合同的,雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂商品房預(yù)售合同的,無權(quán)要求甲方返還已收取的定金。
第七條 有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房預(yù)售合同的,甲方應(yīng)全額返還乙方已支付的定金。
1、甲乙雙方在簽訂商品房預(yù)售合同時(shí),因面積誤差處理、房屋交付、房屋質(zhì)量、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款,存在分歧,不能協(xié)商一致;
2、甲乙雙方簽訂本合同后、簽訂商品房預(yù)售合同前,由司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權(quán)利的。
第八條 有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房預(yù)售合同的,甲方應(yīng)雙倍返還乙方已支付的定金:
1、甲方未遵守本合同第二條、第五條約定的;
2、甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的抵押、預(yù)租、查封等事實(shí)的。
第九條 本協(xié)議一式_____份,甲乙雙方各持_____份,________各執(zhí)一份。
甲方:__________(簽章)
_______年_____月______日
乙方:__________(簽章)
______年______月______日
商品房買賣合同11
賣方:___________
買方:___________
甲方根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,已依法取得北京市__________區(qū)____________________地塊的國(guó)有土地使用權(quán),土地面積為__________平方米,土地使用___________年限___________________年,自___________________年___________________月__日至____________________年__________________月__日止,國(guó)有土地使用證號(hào)為__________________。甲方在上述地塊上建設(shè)的____________________________現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權(quán)證,經(jīng)北京市房屋土地管理______審核,準(zhǔn)予上市銷售,北京市商品房外銷銷售許可證號(hào)為京房市外證字第___________號(hào)。
乙方自愿購買甲方的___________房屋,房屋用途為___________。甲方出售該房屋時(shí)亦同時(shí)將該房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。雙方經(jīng)協(xié)商,就上述房屋的買賣事項(xiàng),訂立本契約。
第一條____________________________房屋,該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為____________平方米,共有共用部位詳見附件二。土地使用面積為____________平方米。土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過房之日起至____________________年__________________月__日止。
上述面積已經(jīng)北京市房屋土地管理______測(cè)繪。
第二條雙方同意上述房屋售價(jià)為每建筑平方米_________幣_(tái)___________________元,價(jià)款合計(jì)為___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___________________元整。乙方預(yù)付的定金____________________元,在乙方支付購房?jī)r(jià)款時(shí)轉(zhuǎn)為購房?jī)r(jià)款。
第三條乙方同意____________________年__________________月__日前將購房?jī)r(jià)款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:___
銀行帳號(hào):__________
第四條甲方同意在____________________年__________________月__日前將房屋交付給乙方。交付時(shí),甲方提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《北京市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點(diǎn):_________。
甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定,自房屋交付之日起對(duì)乙方購置的房屋進(jìn)行保修。
第五條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會(huì)或業(yè)主管理委員會(huì)未選定物業(yè)管理機(jī)構(gòu)之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)管理。
第六條雙方同意在簽訂本契約后三十日內(nèi),持本契約和有關(guān)證件共同到北京市房屋土地管理______辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件。
辦理上述手續(xù)時(shí)發(fā)生的稅費(fèi),由雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。
第七條本契約生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實(shí)際交付之日止,每延期一日甲方按乙方已支付房?jī)r(jià)金額的萬分之___向乙方支付違約金。逾期超過_________日甲方仍未交付房屋的,乙方有權(quán)解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方除在契約終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房?jī)r(jià)款及利息全部退還給乙方。利息按____________利率計(jì)算。
第八條本契約生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實(shí)際付款之日止,每延期一日乙方按延期交付房?jī)r(jià)款的萬分之_________向甲方支付延期違約金。逾期超過___日乙方仍未付款的,甲方有權(quán)終止本契約。契約解除自甲方書面通知送達(dá)乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事項(xiàng),雙方可另簽補(bǔ)充協(xié)議。本契約的附件和雙方簽定的補(bǔ)充協(xié)議,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條本契約的'訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均受中華人民共和國(guó)法律的管轄,雙方凡因履行本契約引起的糾紛,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第_________種方式解決糾紛。
提交__________仲裁委員會(huì)仲裁。
任何一方均可向房地產(chǎn)所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本___份,房地產(chǎn)交易管理部門壹份,____________。
甲主:__________乙方:__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
身份證號(hào)碼:__________身份證號(hào)碼:__________
地址:__________地址:__________
聯(lián)系電話:__________聯(lián)系電話:__________
代理人:____________代理人:__________
聯(lián)系電話:__________聯(lián)系電話:__________
簽約地點(diǎn):________
簽約時(shí)間:________
商品房買賣合同12
原告: ,女 , 族, 年 月 日生, 人, 住
被告:
法定代表人: ,聯(lián)系電話:
訴訟請(qǐng)求:
1、請(qǐng)求依法判令被告退還所購商品房的所有款項(xiàng)及支付逾期交房違約金24,860元(20xx年4月1日至20xx年2月28日,共700天);
2、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:
原、被告于20xx年7月28日簽訂《商品房買賣合同》(以下簡(jiǎn)稱:《合同》),購買被告開發(fā)的.位于 的商品房,原告一次性交納購房款355,143元。
《合同》“第八條 交付期限”(詳見《合同》第__頁)約定:“出
賣人應(yīng)當(dāng)在20xx年3月31日前,……商品房交付買受人使用”。至20xx年2月28日,原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續(xù)的書面通知。
鑒于以上事實(shí),被告逾期交房700天(自20xx年4月1日至20xx
年2月28日止),依據(jù)《合同》“第九條 出賣人逾期交房的違約責(zé)任”(詳見《合同》第____頁)約定:“……自合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬分之一的違約金”。故被告應(yīng)支付原告逾期交房違約金24,860元。
原告為維護(hù)其合法權(quán)益訴至貴院,望貴院判如所請(qǐng)。
此致
_______________區(qū)人民法院
具狀人:
年 月 日
需準(zhǔn)備的立案材料:
1、 起訴狀2份
2、 原告身份證復(fù)印件1份
3、 被告工商查詢卡1張(如法院要求,到薩爾圖工商局打印)
4、 商品房買賣合同復(fù)印件1份
5、 交納購房款票據(jù)1份
6、 訴訟費(fèi)421.5元,可能還有其它訴訟費(fèi)50元。
務(wù)必于20xx年3月31日前立案交費(fèi)。
商品房買賣合同13
根據(jù)《商品房買賣合同》第二十一條的約定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)就未盡事項(xiàng),訂立本補(bǔ)充協(xié)議。
第一條: 對(duì)《商品房買賣合同》第五條的補(bǔ)充約定
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn),差異部分按照合同單價(jià)多退少補(bǔ)。
第二條: 對(duì)《商品房買賣合同》第六條的補(bǔ)充約定
雙方約定,按照如下方式確定買受人的付款方式和付款時(shí)間。在買受人每次繳納相關(guān)款項(xiàng)后,出賣人出具收款憑證。在房屋交付后辦理產(chǎn)權(quán)證時(shí),將全部房款收據(jù)換為正式發(fā)票。
以銀行匯款方式支付的,匯款到達(dá)出賣人帳戶之日為付款日;以銀行票據(jù)方式支付的,銀行票據(jù)所載款項(xiàng)到達(dá)出賣人帳戶之日為付款日;以現(xiàn)金方式支付的,以交付現(xiàn)金之日為付款日。
按揭貸款購房的約定及辦理程序:
買受人采用銀行抵押貸款付款方式購房,向建行萊陽支行申請(qǐng)成年抵押貸款
1、買受人應(yīng)在簽訂合同之日起7個(gè)工作日給出賣人交齊銀行規(guī)定的抵押貸款資料,并到銀行辦理完抵押貸款手續(xù),同時(shí)向銀行提供申請(qǐng)按揭貸款所需的全部有效資料,買受人如未按時(shí)按額辦理完抵押貸款手續(xù),每逾期一天則按應(yīng)抵押貸款金額的萬分之貳計(jì)算違約金償付出賣人。
2、如銀行暫時(shí)不認(rèn)可買受人的資信條件或按揭銀行最后確定的按揭貸款額低于申請(qǐng)的按揭貸款額,則買受人須補(bǔ)充提供資料或提高首付款比例直至符合銀行辦理按揭貸款的條件。買受人應(yīng)在得到通知之日起3日內(nèi)將所要求資料全部提供或一次性將增加的首付款支付給出賣人,并在首付款交付完畢之日起的3個(gè)工作日內(nèi)辦理完銀行按揭貸款的全部手續(xù)。
3、經(jīng)按揭銀行審查認(rèn)為買受人不具備按揭貸款條件,雙方所簽定的《商品房買賣合同》繼續(xù)履行,并且買受人應(yīng)在按揭銀行確定不予貸款后7日內(nèi),將差額房?jī)r(jià)款一次性支付給出賣人。
4、如因買受人延遲付款或未按時(shí)提供按揭申請(qǐng)資料等原因,則出賣人有權(quán)終止合同,另行處理買受人所購買的房屋,并且收取買受人還應(yīng)付房款10%作為違約金。同時(shí)買受人可到出賣人處辦理退款手續(xù),出賣人在接到買受人退款要求后7日內(nèi)扣除違約金后無息退還剩余房款。
5、買受人在采用銀行按揭貸款方式購買房屋時(shí),按現(xiàn)行政策規(guī)定出賣人須為其在銀行申請(qǐng)按揭貸款提供保證。買賣雙方按如下約定享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù):
.買受人與銀行的《個(gè)人購房借款合同》正式生效后,出賣人依照約定對(duì)買受人償還銀行借款承擔(dān)保證責(zé)任。
.在出賣人保證期內(nèi),如因買受人原因,導(dǎo)致銀行要求出賣人承擔(dān)連帶清償責(zé)任的,出賣人有權(quán)在承擔(dān)保證責(zé)任后向買受人追償,同時(shí)買受人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,違約金從買受人已付款中優(yōu)先扣除。
、儋I受人必須在接到出賣人寄發(fā)書面通知之日起的7日內(nèi),歸還出賣人代還款項(xiàng),并按中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付代墊期間的利息,復(fù)息和罰息等,同時(shí)向出賣人支付代還款10%的違約金;
、谝蛸I受人的違約行為導(dǎo)致銀行終止與買受人的《個(gè)人購房借款合同》,出賣人有權(quán)且無需征得買受人同意,可以原價(jià)回購或直接另行銷售買受人所購該商品房,所獲款項(xiàng)除用于支付相關(guān)的費(fèi)用,其所余款全數(shù)無息退付給買受人;買受人已投入的裝飾裝修的損失由買受人自行承擔(dān);已入住的買受人應(yīng)在出賣人書面通知之日起10日內(nèi)無條件自行搬遷完畢。
第三條: 對(duì)《商品房買賣合同》第八條、第十一條的補(bǔ)充約定
1、對(duì)《商品房買賣合同》第八條中約定的“不可抗力”一詞,雙方同意如下解釋:
、俨荒茴A(yù)見、不能避免且不能克服的自然災(zāi)害和事件;
、跒樽袷亍⑴浜险腵法規(guī)、政策的變化或因政府部門有關(guān)機(jī)構(gòu)的行政行為而導(dǎo)致的延誤;
、凼┕み^程中遇到的異常的并在短時(shí)間內(nèi)無法克服的技術(shù)性問題。遇上述任何一種或多種情況發(fā)生時(shí),《商品房買賣合同》第八條約定的房屋交付期限按不可抗力實(shí)際發(fā)生天數(shù)順延。因不可抗力原因?qū)е鲁鲑u人逾期交付該商品房的,出賣人免除責(zé)任。
2、出賣人所售房屋在符合約定的交付條件后,出賣人應(yīng)向買受人發(fā)出《交房通知書》。買受人持《交房通知書》按其約定的時(shí)間、地點(diǎn)和部門與出賣人辦理房屋交接手續(xù)。
①在商品房達(dá)到交付使用條件后,除買受人未按合同約定支付應(yīng)付房?jī)r(jià)款和違約金外,出賣人應(yīng)書面通知買受人辦理房屋交付手續(xù);買受人未接到通知的,以合同約定的交付期限的最后一天為辦理房屋交付手續(xù)的時(shí)間。買受人如果購買的是現(xiàn)房,則應(yīng)在合同約定的交付期限內(nèi)自行向出賣人領(lǐng)取房屋交付通知。
②買受人辦理完畢房屋交付手續(xù),商品房即交付于買受人;買受人未在本條第①款約定時(shí)間內(nèi)辦理完畢房屋交付手續(xù)的,則自合同約定的交付期限屆滿之日起視為已按約定條件交付,該房屋的損壞、滅失、物業(yè)管理費(fèi)、電梯費(fèi)等由買受人承擔(dān)。出賣人可將房屋移交給物業(yè)公司管理。
③買受人認(rèn)為交付的商品房有質(zhì)量瑕疵時(shí),應(yīng)以書面形式向出賣人提出。出賣人依據(jù)《商品房質(zhì)量保證書》,及時(shí)提供保修服務(wù)。
第四條: 對(duì)《商品房買賣合同》第十三條的補(bǔ)充約定
1、出賣人所交付房屋的裝飾、設(shè)備、設(shè)施須符合合同雙方所確認(rèn)的《商品房買賣合同》“附件三”所約定的標(biāo)準(zhǔn)。買受人在接收房屋時(shí),對(duì)該商品房的裝修、裝飾及設(shè)備質(zhì)量若有異議的,買受人應(yīng)向出賣人提出書面意見,經(jīng)出賣人確認(rèn)后,由出賣人予以完善,出賣人須按照“附件三”所約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修繕或替換。出賣人修繕完畢后,應(yīng)按照本協(xié)議的約定通知方式通知買受人,買受人應(yīng)于出賣人發(fā)出通知后的7日內(nèi)對(duì)房屋進(jìn)行驗(yàn)收,逾期不驗(yàn)收,視同買受人已驗(yàn)收完畢,同意接房。
2、出賣人銷售房屋所作的承諾和雙方的約定,以雙方正式簽訂的《商品房買賣合同》、補(bǔ)充協(xié)議明確表明的附件為準(zhǔn),出賣人所展示的樣板房?jī)H作為房屋空間布局導(dǎo)向、裝修裝飾參考,不作為雙方交房、驗(yàn)收、退房等事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)和條件;其他任何資料未經(jīng)買賣雙方簽字蓋章認(rèn)可的,均對(duì)買賣雙方無約束力。
第五條: 對(duì)《商品房買賣合同》第十四條的補(bǔ)充約定
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達(dá)到使用條件:
1、水、電于房屋交付之日起達(dá)到使用條件;
2、燃?xì)、寬帶、電話、有線電視在交付之日具備開通條件,由買受人到有關(guān)部門自行辦理開通手續(xù);
3、暖氣設(shè)施在交付時(shí)符合使用條件,由買受人到有關(guān)部門申請(qǐng)開通。
第六條: 對(duì)《商品房買賣合同》第十五條的補(bǔ)充約定
1、辦理產(chǎn)權(quán)證所發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi),依照國(guó)家規(guī)定,由買賣雙方各自承擔(dān)。買受人未在出賣人通知的時(shí)間內(nèi)提交辦理產(chǎn)權(quán)登記材料和相關(guān)稅費(fèi),或未到房管部門辦理手續(xù)的,出賣人可免除責(zé)任。
2、如買受人購房款未支付完畢,則出賣人將不予協(xié)助買受人辦理產(chǎn)權(quán)證。
3、買受人須按合同約定時(shí)間按時(shí)付清全部房款及相關(guān)費(fèi)用。出現(xiàn)面積差“多退少補(bǔ)”情況時(shí),買受人應(yīng)在辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù)前據(jù)實(shí)結(jié)清房款。未結(jié)清房款的,除買受人承擔(dān)違約責(zé)任外,出賣人不予辦理房屋交接或產(chǎn)權(quán)登記手續(xù),且不視為出賣人逾期交房,出賣人不承擔(dān)違約責(zé)任。
第七條: 其他約定
1、買賣雙方的權(quán)利義務(wù)以合同及其附件為準(zhǔn)。出賣人在銷售廣告、宣傳資料、標(biāo)書、模型、示范單位以及雙方在交易過程中口頭表達(dá)的意向和信息,均不構(gòu)成合同內(nèi)容,雙方不受其約束。
2、在買受人所購房屋登記備案后,買賣雙方任何一方無故單方面解除合同,都應(yīng)一次性向?qū)Ψ街Ц冻山环课菘們r(jià)款5%的違約金。
3、與《商品房買賣合同》和本補(bǔ)充協(xié)議有關(guān)的文件送達(dá)
.買賣雙方向?qū)Ψ桨l(fā)出口頭和書面通知應(yīng)依《商品房買賣合同》和本補(bǔ)充協(xié)議所留的地址或電話或傳真發(fā)出。雙方對(duì)各自提供資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
.《商品房買賣合同》及補(bǔ)充協(xié)議中約定之所有通知均應(yīng)采用書面形式,即傳真、郵寄信件或手遞信件。采用信件通知方式的,在寄出三天后,七天后為到達(dá)。文件送達(dá)至買受人簽署的《商品房買賣合同》中所預(yù)留的事后補(bǔ)留的通訊地址或代理人處即為有效送達(dá);買受人沒有向出賣人預(yù)留或補(bǔ)留通訊地址,或郵寄在途中發(fā)生延誤的,出賣人不承擔(dān)延誤責(zé)任。
.一方聯(lián)絡(luò)方式如有變更,應(yīng)在變更后兩個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知對(duì)方;未作通知的,任何一方按照上述通訊地址發(fā)出通知的,即使另一方未收到,也視為已按約定條件送達(dá)。
第八條: 本補(bǔ)充協(xié)議是《商品房買賣合同》不可分割的組成部分,由買賣雙方在簽署《商品房買賣合同》之時(shí)簽署,與《商品房買賣合同》具有同等法律效力。
第九條: 本補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。
出賣人: 買受人:
年 月 日 年 月 日
商品房買賣合同14
甲方(賣方):_________
乙方(買方):_________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就房屋買賣達(dá)成如下合同:
一、標(biāo)的物
1、甲方所擁有的坐落于_________市_________號(hào)房屋,建筑面積為_________平方米,其現(xiàn)用途為自住。
2、甲方于_________年_________月購買上述房屋,總價(jià)款_________元,其中銀行貸款_________元,貸款期限為________年________月________日至________年________月________日止,現(xiàn)有銀行貸款_________元尚未償還。
3、甲方保證上述房屋所有權(quán)再無其他債權(quán)債務(wù)糾紛,否則,由甲方承擔(dān)一切法律責(zé)任。
二、房屋價(jià)款
買賣雙方同意按套計(jì)價(jià),該房屋總價(jià)款為人民幣_(tái)________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元(包括乙方替甲方償還的剩余銀行貸款)。
三、付款方式
買賣雙方同意按下述_________種方式支付房款:
1、一次性付款,乙方于辦理該房屋買賣立契過戶之日起7日內(nèi)一次性支付全部購房款。
2、分期付款,乙方于簽訂本合同之日起7日內(nèi)支付甲方總房款30%的購房款,剩余購房款于辦理房屋立契過戶之日起7日內(nèi)支付。
3、貸款付款,乙方于簽訂本合同之日起7日內(nèi)支付甲方總房款30%的購房款,剩余購房款由乙方向_________申請(qǐng)貸款支付,乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起7日內(nèi)向_________提交貸款申請(qǐng)。
四、剩余銀行貸款還款事項(xiàng)
因該標(biāo)的房屋在____________銀行存在房屋按揭貸款的事實(shí),甲方尚欠銀行貸款數(shù)額____________元,該筆款項(xiàng)由乙方按照甲方與銀行簽訂的《房屋按揭貸款合同》約定的內(nèi)容予以承擔(dān)。
五、房屋交付
甲方應(yīng)于銀行貸款償還完畢并贖回房屋產(chǎn)權(quán)證之日起_________日內(nèi)將合同約定房屋交付乙方,并配合乙方辦理房屋過戶手續(xù)。
六、甲、乙雙方權(quán)利與義務(wù)
1、在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時(shí),甲乙雙方按國(guó)家規(guī)定各自承擔(dān)有關(guān)稅費(fèi)。
2、甲方已交納的公共維修基金和供暖費(fèi)已計(jì)入房屋總價(jià),隨房屋轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方不再另行結(jié)算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及有線電視信號(hào)費(fèi)由甲方承擔(dān)。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及有線電視信號(hào)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
3、乙方應(yīng)按合同約定期日支付購房款。乙方未按約定支付購房款的,自本合同約定的應(yīng)付款期滿第二天起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之三的違約金。
乙方逾期付款達(dá)60日,甲方有權(quán)解除合同,并可向乙方要求逾期應(yīng)付款3%的違約金。甲方愿意繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的應(yīng)付款期滿第二天起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之三的違約金。
4、甲方應(yīng)按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。
甲方逾期交房達(dá)60日,乙方有權(quán)解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購房款3%的.違約金;乙方愿繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。
5、因甲方原因,致不能交易過戶的,甲方應(yīng)退還乙方已付購房款,并向乙方支付總房款5%的賠償金。
七、爭(zhēng)議
因訂立本合同和履行本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議,包括合同效力,違約糾紛由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下述第_________種方式解決:
1、提交________仲裁委員會(huì)仲裁;
2、向房屋所在地法院起訴;
八、本合同未盡事宜
雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。
九、生效
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
十、附則
本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,各份具有相同效力。
甲方:_________乙方:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
商品房買賣合同15
合同編號(hào):
買方:
賣方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等法律法規(guī)的規(guī)定,買賣雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條合同標(biāo)的及價(jià)款序商品名稱規(guī)格型號(hào)(大寫)單位數(shù)量單價(jià)金額(____元)備注合計(jì)人民幣第二條價(jià)格約定
1、本合同總價(jià)款為含稅價(jià)(增值稅),履行期間合同總價(jià)款不變。
2、本合同總價(jià)款含合同
第二條技術(shù)資料、附件、包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、安裝、易損配件、技術(shù)指導(dǎo)的所有含稅費(fèi)用。
3、本合同總價(jià)款還包含賣方應(yīng)當(dāng)提供的售后服務(wù)費(fèi)用。
第三條質(zhì)量保證
1、賣方所提供的貨物質(zhì)量應(yīng)滿足本合同附件《技術(shù)協(xié)議書》的要求;若無《技術(shù)協(xié)議書》,則以最新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范為準(zhǔn)。
2、賣方應(yīng)保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品,并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。
由于設(shè)計(jì)、制造或材料原因所發(fā)生的缺陷或故障,賣方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任并賠償買方全部損失。
3、賣方承諾質(zhì)保期為本合同產(chǎn)品自買方對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收合格之日起滿【二】年(產(chǎn)品實(shí)行國(guó)家“三包”,或國(guó)家、行業(yè)、賣方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定質(zhì)保期以及賣方承諾的質(zhì)保期長(zhǎng)于【二年】的,按“三包”規(guī)定、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或賣方承諾的質(zhì)保期執(zhí)行)。
對(duì)于經(jīng)修理或更換的產(chǎn)品,質(zhì)保期相應(yīng)延長(zhǎng)。
第四條包裝要求
1、除合同另有規(guī)定外,賣方提供的全部貨物均應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)措施進(jìn)行包裝。
該包裝應(yīng)適應(yīng)于遠(yuǎn)距離運(yùn)輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸,以確保貨物安全無損運(yùn)抵交貨地點(diǎn)。
由于包裝不善所引起的貨物損失均由賣方承擔(dān)。
2、每一包裝單____元內(nèi)應(yīng)附詳細(xì)的裝箱單和質(zhì)量合格憑證。
第五條交貨和驗(yàn)收
1、賣方交貨時(shí)間為。
賣方交貨地點(diǎn)為。
賣方負(fù)責(zé)免費(fèi)將貨物運(yùn)至交貨地點(diǎn)。
賣方應(yīng)在發(fā)貨前日通知買方到貨時(shí)間。
賣方提供的貨物不符合合同規(guī)定,或發(fā)貨前未通知買方的,買方有權(quán)拒收貨物,由此引起的風(fēng)險(xiǎn),由賣方承擔(dān)。
2、貨物的到貨驗(yàn)收包括:型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、貨物包裝是否完好。
賣方應(yīng)將所提供貨物的裝箱清單、用戶手冊(cè)、原廠保修卡、隨機(jī)資料及配件、隨機(jī)工具等交付給買方;賣方不能完整交付貨物及本款規(guī)定的單證和工具的,視為未按合同約定交貨,賣方負(fù)責(zé)補(bǔ)齊,因此導(dǎo)致逾期交付的,由賣方承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任。
3、買方應(yīng)當(dāng)在到貨后對(duì)貨物進(jìn)行外觀、數(shù)量驗(yàn)收;貨物需要進(jìn)行安裝調(diào)試的,買方應(yīng)在貨物安裝調(diào)試完畢后的個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。
驗(yàn)收合格的,由買方簽署驗(yàn)收單。
第六條貨款支付
1、賣方向買方開具發(fā)票,買方對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收合格后日內(nèi)支付合同全部?jī)r(jià)款。
2、內(nèi)買方向賣方支付;內(nèi)買方向賣方支付。
第七條售后服務(wù)
1、賣方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和“三包”規(guī)定以及技術(shù)協(xié)議約定的“服務(wù)承諾”提供服務(wù)。
2、質(zhì)保期內(nèi)若有質(zhì)量問題,賣方負(fù)責(zé)上門免費(fèi)維修。
賣方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或響應(yīng),并在48小時(shí)內(nèi)無償解決(修理或更換完畢),否則,每延誤一天,賣方承擔(dān)合同總價(jià)款1%的違約金。
超過十天仍未解決,買方可采取必要的補(bǔ)救措施或另找第三方修理,因此造成的風(fēng)險(xiǎn)及全部損失由賣方承擔(dān),買方也有權(quán)要求退貨,由賣方承擔(dān)退貨部分的總金額30%的違約金。
第八條違約責(zé)任
1、如賣方未按合同約定交付貨物的,每逾期1天,賣方向買方交付合同總價(jià)1%的'違約金。
如賣方逾期交貨超過十天,買方有權(quán)解除合同并要求賣方按照本合同總價(jià)的30%向買方支付違約金。
2、如賣方交付的貨物不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),賣方應(yīng)向買方支付合同總價(jià)30%的違約金,買方有權(quán)解除合同或同意由賣方在限期內(nèi)負(fù)責(zé)免費(fèi)更換或修復(fù)至符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),限期內(nèi)不能更換或修復(fù)完成的,按延期交貨處理。
3、如賣方交付的貨物的生產(chǎn)廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)、顏色、尺寸等與合同約定不符的,視為質(zhì)量不合格,買方有權(quán)按本條第二款處理。
4、賣方應(yīng)保證買方在使用該貨物或其任何一部分時(shí)不受任何第三方提出侵犯其專利權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)權(quán)或其他權(quán)利的索賠要求,一旦出現(xiàn)侵權(quán),賣方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任并賠償買方全部損失。
第九條爭(zhēng)議的解決因履行本合同引起的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決爭(zhēng)議,向買方所在地人民法院提起訴訟。
第十條合同生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同一式份,供需雙方各執(zhí)份。
3、本合同有效期為。
買方(蓋章):
賣方(蓋章):
法定代表人法定代表人
或委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
單位地址:
單位地址:
日期:_________年____月____日
日期:_________年____月____日
【商品房買賣合同】相關(guān)文章:
有關(guān)商品房買賣合同 《商品房買賣合同》的合同范本04-06
商品房買賣合同模板怎么填寫,商品房買賣合同預(yù)售模板11-15
(精選)商品房買賣合同07-11
商品房買賣合同06-13
商品房產(chǎn)買賣合同09-19
(精選)商品房買賣合同07-17
商品房買賣合同(精選)08-08
[經(jīng)典]商品房買賣合同08-17
[精選]商品房買賣合同07-09
【精選】商品房買賣合同07-18