商品房買賣合同(優(yōu)選15篇)
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎?以下是小編精心整理的商品房買賣合同,歡迎閱讀與收藏。
商品房買賣合同1
養(yǎng)殖戶(甲方):收購方(乙方):
簽訂地點:簽訂時間:
為促進貽貝業(yè)健康發(fā)展,使養(yǎng)殖戶和經(jīng)營方得到共同發(fā)展,根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上,達成如下協(xié)議:
一、數(shù)量甲方確保將其養(yǎng)殖的 (根)鮮貽貝銷售給乙方。
二、規(guī)格甲方提供的貽貝規(guī)格應(yīng)達到乙方的要求。
三、價格按照隨行就市。但是,為了保護乙方養(yǎng)殖的積極性,雙方確定最低收購保護價為: 元公斤
四、提貨方式乙方到甲方養(yǎng)殖所在海域或甲、乙方商定的收購地點。
五、檢驗方法根據(jù)質(zhì)量要求當(dāng)場進行驗收,邊收購邊檢驗。
六、結(jié)算乙方收到貽貝之日起1個月內(nèi)結(jié)算完畢。
七、協(xié)作在遇到臺風(fēng)等自然災(zāi)害時,乙方應(yīng)按其能力協(xié)助甲方做好相關(guān)措施,因臺風(fēng)而提前收割的貽貝,規(guī)格未達到要求的`,乙方應(yīng)盡量予以收購,在價格上雙方予以協(xié)商。
八、違約責(zé)任甲方未按要求履行本合同的,乙方不負責(zé)對其今后養(yǎng)殖貽貝的收購(包括臺風(fēng)季節(jié)的協(xié)作);乙方延遲支付收購款的,應(yīng)當(dāng)每日按照延遲部分貨款百分之 向甲方支付違約金。
九、爭議解決方式雙方在本合同履行期間發(fā)生糾紛,可采取協(xié)商解決或申請有關(guān)部門進行調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定按下列第 種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁。
(二)依法向人民法院起訴。
十、本合同自雙方簽字之日起生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
十一、其他約定事項:
養(yǎng)殖戶(簽字):
收購方(蓋章):
身份證號:
法定代表人(簽字):
商品房買賣合同2
賣方(下稱甲方)_________
買方(下稱乙方)_________
甲方按照《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等規(guī)定,已合法取得南京市_________區(qū)_________地塊_________平方米國有土地使用權(quán),土地使用權(quán)年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,甲方在上述土地上建設(shè)的商品房項目名稱_________坐落_________.項目總平面見附件1.
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就上述項目之商品房買賣,訂閱本契約。
注意
1、如房屋為共有,共同購買人的名字要寫全。
2、看清土地使用權(quán)的年限以避免權(quán)益受損。
3、此條為買賣契約標的的詳細狀況,應(yīng)盡量詳盡、明確,以便交付、驗收時對照。
第一條:標的
第一款:乙方向甲方購買上述商品房中_________幢_________單元_________室房屋;該房屋使用功能為
住宅(住宅/辦公/商業(yè))
該房屋主體建筑總層數(shù)_________層,其中_________米以下_________層,_________米以上_________層;屬框架框架/框剪/磚混)結(jié)構(gòu),層高_________米。
該房屋建筑面積_________平方米,其中套內(nèi)建筑面積_________平方米,公用分攤面積_________平方米。
與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配套設(shè)施及其標準見附件2,該房屋的套型及分層平面位置見附件3,裝修裝飾及設(shè)備標準見附件4.
第二款:本契約所稱“該房屋”,包括其占用土地范圍內(nèi)國有土地使用權(quán),該房屋的土地面積在乙方辦理國有土地使用權(quán)登記時由政府主管部門核定。
第三款:甲方已申領(lǐng)寧內(nèi)銷_________第_________號《南京市商品房銷售/外銷許可證》,依法可以銷售該房屋。
注意
1、審查開發(fā)商的銷售許可證所列房屋是否已包含所要購買的房屋在內(nèi)。
2、不要疏漏層高,注明套內(nèi)建筑面積及公用分攤面積。
第二條:價格
乙方購買該房屋以建筑面積計算單價為_________元/平方米,房款合計(大寫_________元整)(小寫:_________),幣種為人民幣。
注意:購房單價應(yīng)以雙方實際商定的價格為準,謹防出現(xiàn)多重價格,如有讓利,應(yīng)當(dāng)明示。
第三條:定金及其處理辦法
第一款:乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方支付定金(大寫_________萬)(小寫:_________元),幣種為人民幣。
第二款:甲乙雙方履行契約時,定金按下列第_________種方式處理:
1.在乙方履行附件5最后一次付款時,充抵房款。
2.在空白時,甲方一次性返還乙方。
注意:為使購房手續(xù)簡化,此款建議選擇第一種方式處理。
第四條:付款方式及時間
第一款:乙方按照本契約附件5載明的付款方式和時間向甲方支付房款。
第二款:如乙方違反本契約附件5的約定,乙方承擔(dān)下列第2種違約責(zé)任;但甲方解除本契約的除外:
1.按照中國人民銀行同期貸款利息,向甲方支付未付到期房款逾期間的違約金。
2.按照每萬分之_________計算,向甲方支付未付到期房款逾期期間的違約金。
3._________
第三款:(以下適用于一次性付款)經(jīng)甲方催告后_________天內(nèi),乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款式_________%的,甲方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方于解除本契約后15天內(nèi)將已付房款退還乙方,定金不返還;乙方按總房款的_________%向甲方支付賠償金.
注意:賠償金的比例與甲方違約的情形應(yīng)當(dāng)對等,購房者更要考察甲、乙雙方哪一方違約的可能性最大。
2._________
第四款:(以下適用于分期付款)經(jīng)甲方催告后_________天內(nèi),乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款_________%的,甲方有權(quán)要求乙方支付全部房款或解除本契約,甲方解除本契約時,按下列第1種方式處理:
1.甲方于解除本契約后_________天內(nèi)將已付房款退還乙方,定金不返還;乙方按總房款的_________%向甲方支付賠償金。
注意:提示事項同上
2._________
第五款:(以下適用于分期付款方式)甲乙雙方解除本契約時,按以下約定處理:
_________
注意:
1、就付款方式的期限以及遲延付款所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任須明確約定,以防產(chǎn)生糾紛無約可依。
2、如果選擇按揭的方式支付房款,注意約定如貸款不獲銀行批準時的解決辦法和處理方式。
第五條:(本條適用于預(yù)售商品房)預(yù)售款的專用
第一款:該房屋竣工前,《_________》商品房的預(yù)售款應(yīng)用于有關(guān)該房屋的工程建設(shè),由開戶銀行監(jiān)管。
第二款:甲方如將該預(yù)售款挪作他用,視為甲方可能喪失履行債務(wù)能力;乙方有權(quán)中止履行本契約,甲方在_________天內(nèi)不提供相應(yīng)擔(dān)保的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后_________天內(nèi)將已收房款及雙倍定金返還乙方;并按總房款的_________%向乙方支付賠償金。
注意:賠償金的比便應(yīng)不低于乙方按揭貸款的利率,否則購房者的權(quán)益無法得以真正的維護,最終遭受損失的仍將是購房者。
2._________
第六條:房屋交付時間
第一款:甲方應(yīng)于_________年_________月_________日前將該房屋交付乙方。
第二款:甲方逾期交付該房屋的,甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任;但乙方解除本契除外:
1.按照中國人民銀行同期貸款利息計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
2.按照每天萬分之_________計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
3._________
注意:
1、選擇第2種方式處理的應(yīng)注意違約金的比例與乙方逾期付款的違約金等。
2、有些開發(fā)商往往要會求購房者給予以3個月左右的交付寬限期,但并不承擔(dān)違約責(zé)任,此處“陷阱”一定要防。
第三款:甲方逾期交付該房屋,經(jīng)乙方催告后30天內(nèi)仍未履行的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第1種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi)將已收房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款_________%向乙方支付賠償金。
注意:
1、逾期交房的催告期不要約定太長。
2、在選擇解約的情形下,違約金的比例應(yīng)高于銀行貨款利率,以防開發(fā)商在房屋漲價時,不惜違約而另賣高價。
2._________
第七條:(本條適用于分期建設(shè)、分期驗收交付的項目)公共配套設(shè)施的交付時間
第一款:甲方應(yīng)按附件2載明的時間將與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配配套設(shè)施交付使用。
第二款:如甲方逾期交付上述公共配套設(shè)施的,甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任;但乙方解除本契約的除外:
1.按照每天萬分之_________計算,向乙方支付已收房款逾期期間的違約金。
注意:此處應(yīng)明確約定清楚,有些開發(fā)商經(jīng)常將此處填為空白,而交房時,很多配套設(shè)施如道路、水、電、氣等根本無法使用,以致房屋實際無法使用,貽害不淺。
2.雙方約定其他處理方式。
第三款:甲方未按前款約定的時間交附件2中第1-6項公共配套設(shè)施,經(jīng)乙方催告后30天內(nèi)甲方仍未履行的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第1種方式處理:
注意:明確注明,如道路、綠化、水、電、氣、防盜系統(tǒng)等。
1、甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi),將已將房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款的_________%向乙方支付賠償金。
2、_________
第八條:房屋交付標準
第一款:甲方應(yīng)按第一條約定的標準交付該房屋。
第二款:第一條約定的.該房屋建筑面積為甲方預(yù)測,如與實際交付的面積有誤差,按照下列第_________種方式處理:
1.按《南京市房地產(chǎn)交易管理辦法》第17條規(guī)定的處理辦法執(zhí)行。
2.按建設(shè)部《商品房銷售管理辦法》的規(guī)定處理。
注意:
1、面積誤差選擇按《南京市房地產(chǎn)交易管理辦法》或建設(shè)部《商品房銷售管理辦法》的規(guī)定處理,不能選擇按實際面積多退少補。
第三款:甲方交付該房屋與第一條約定標準不符合的,甲方承擔(dān)下列第1種違約責(zé)任,但本條前款和第4、5款另有約定除外;乙方也可以解除本契約:
1.單價降低每平方米_________元,并一交付該房屋后30天內(nèi)與乙方結(jié)算。
注意:此處交付的標準應(yīng)包括房屋結(jié)構(gòu)、層高、室內(nèi)及公用分攤面積,如不符合要求,則乙方有權(quán)選擇解除合同,甲方降價或甲方按總房款的百分之_________承擔(dān)責(zé)任,并加倍賠還定金。此處用“空白”是不明智的。
2._________
第四款:甲方交付該房屋的公共配套設(shè)施低于附件2約定標準的,甲方承擔(dān)下列第1種違約責(zé)任;甲方低于附件2約定標準交付附件2中第_________項公共配套設(shè)施的,乙方也可以解除本契約:
1.單價降低每平方米_________元,并于交付后30天內(nèi)與乙方結(jié)算。
2.采取補救措施使其達到附件2約定標準。
3._________
注意:如甲方交付房屋的公共配套設(shè)施裝飾裝修低于約定標準,可根據(jù)具體情況約定由甲方進行補償,直至解除契約。
第五款:甲方交付該房屋的裝修及設(shè)備低于附件4約定標準的,甲方承擔(dān)上列第1種違約責(zé)任:
1.按有關(guān)裝飾裝修及設(shè)備的重置價差價雙倍賠償乙方。
2.采取補救措施使其達到附件4約定標準。
3._________
注意:此處可約定,如爭取補救措施仍不能達到約定標準的,則按重置差價雙倍賠償乙方。
第六款:乙方依本條上述約定解除本契約時,按下列第1種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi),將已收房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款的_________%向乙方支付賠償金。
2._________
第九條:工程質(zhì)量驗收
第一款:甲方取得有關(guān)工程驗收合格證明文件后,方可將該房屋交付乙方使用。
第二款:該房屋交付后,如有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)責(zé)令停止使用的,甲方承擔(dān)下列第1種責(zé)任:
1.視同甲方自始未交付該房屋,并賠償乙方因此蒙受的一切損失。
2._________
注意:可選擇甲方承擔(dān)第一種責(zé)任。
第十條:房屋交接手續(xù)
第一款:甲方交付該房屋時,應(yīng)書面通知乙方;乙方應(yīng)在書面通知送達之日起30天內(nèi)對該房屋進行驗收并與甲方辦理交接手續(xù),甲乙雙方交接鑰匙,簽署房屋交接單(見附件6),即為交付。
第二款:若乙方在上述書面通知送達之日起30天內(nèi)未對該房屋進行驗收的,按下列第_________種方式處理:
1.甲方按每天_________元向乙方收取房屋管理費;該房屋毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
2.注意:此處交接時間不宜太短且管理費不宜太高。
第十一條:質(zhì)量保證書和使用說明書
甲方交付該房屋時,應(yīng)當(dāng)向乙方提供附件6《質(zhì)量保證書》和附件7《使用說明書》。
第十二條:房屋保修
第一款:保修期按甲方提供的《質(zhì)量保證書》執(zhí)行,但該《質(zhì)量保證書》規(guī)定的保修期不得短于國家規(guī)定最低保修期。保修期自該房屋交付之日起計算。
第二款:該房屋在保修期內(nèi)因質(zhì)量問題造成乙方經(jīng)濟損失的,甲方按下列第_________種約定賠償乙方:
1.乙方實際損失。
2._________
注意:此處可約定實際損失的范圍。
第三款:該房屋在保修期內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量問題,嚴重影響正常使用的,經(jīng)有關(guān)部門認定系甲方責(zé)任的,乙方有權(quán)解除本契約。
第十三條:物業(yè)管理
有關(guān)該房屋的物業(yè)管理約定見附件8.
第十四條:權(quán)利瑕疵擔(dān)保
第一款:下述第三人對該房屋享有下列第_________項權(quán)利;甲方保證,該第三人已書面同意甲方將該房屋出賣給乙方:
1._________(第三人)的抵押權(quán)。
2.承租人(第三人)_________的權(quán)利。
注意:
1、盡可能不購買存在權(quán)利瑕疵的房屋。
2、可以該房屋有對外出租,抵押的情形,應(yīng)予明確。
3、可以補充約定如甲方隱瞞權(quán)利瑕疵情況下的賠償責(zé)任。
3._________
第二款:甲乙雙方按下列第_________種方式處理上述第三人權(quán)利:
1.(以下適用于抵押權(quán))甲方應(yīng)于本契約生效后_________天內(nèi)取得上述第三人不向乙方主張上述抵押權(quán)的書面保證,并于辦理該房屋產(chǎn)權(quán)交易過戶手續(xù)前消滅該抵押權(quán)。否則乙方有權(quán)立即解除本契約,并要求甲方賠償占總房款_________%的賠償金。
(以下適用于承租人的權(quán)利)甲方應(yīng)于本契約生效后_________天內(nèi)征得上述第三人同意,從_________時起將甲方的有關(guān)租賃合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙方;并對預(yù)收租金按實與乙方結(jié)算。
2.雙方約定的其他處理方式。
第十五條:產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)
第一款:該房屋交付后90天內(nèi),甲乙雙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定準備完備的資料,協(xié)助對方輸該房屋產(chǎn)權(quán)交易過戶及申領(lǐng)有關(guān)權(quán)證手續(xù)。
第二款:如違反前款約定,則不協(xié)助方向?qū)Ψ匠袚?dān)上列第1種違約責(zé)任:
1.按每天_________元計處,不協(xié)助方向?qū)Ψ街Ц队馄谄陂g的違約金。
注意:應(yīng)約定如果甲方的原因現(xiàn)使乙方不能取得房地產(chǎn)證的情形如何處理及賠償責(zé)任。
2._________
第十六條:通訊
一方向?qū)Ψ桨l(fā)送的有關(guān)本契約的通訊,以本契約載明的通訊地址為送達目的地。若需變更通訊地址,應(yīng)當(dāng)及時通知對方;否則,造成有關(guān)通訊不能送達或送達不到的,在一定合理期限后即視為送達。
第十七條:期間
本契約關(guān)于期間的約定適用《中華人民共和國民法通則》關(guān)于期間的規(guī)定。
第十八條:生效條件
甲乙雙方約定,本契約在南京市房地產(chǎn)市場管理處辦理登記手續(xù)后生效。
第十九條:爭議解決方式
因本契約的訂立、效力、履行、變更和轉(zhuǎn)讓及終止等發(fā)生爭議的,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第1種方式解決:
1.人民法院提起訴訟;
2.向南京仲裁委員會申請仲裁;
3.向_________仲裁委員會申請仲裁。
注意:解決爭議的方式只能選擇一種。建議選擇向人民法院提起訴訟。
第二十條:附件及空格部分填寫內(nèi)容的效力
本契約未盡事宜,甲乙雙方可簽訂作為附件9的補充協(xié)議。本契約的附件是本契約不可分割的組成部分,本契約及其附件內(nèi)空格部分填寫的內(nèi)容與鉛印部分具有同等法律效力。
第二十一條:文字
甲乙雙方以本契約的漢語文本為正式文本;若其他文字文本與漢語文本有沖突,以漢語文本為準。
第二十二條:合同文本及留存
本契約一式五份;正本二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;副本三份,甲方一份,乙方一份,南京市房地產(chǎn)市場管理處一份。
附件
附件1、總平面圖(略)
注意:索要并粘貼總平面圖,以防小區(qū)總體規(guī)劃的隨意變更。
附件2、公共配套設(shè)施
甲方應(yīng)按照下列標準和時間交付與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配套設(shè)施:
1.名稱:_________
標準:_________
交付時間:_________
2.名稱:_________
標準:_________
交付時間:_________
3.名稱:_________
標準:_________
交付時間:_________
4.名稱:_________
標準:_________
交付時間:_________
5.名稱:_________
標準:_________
交付時間:_________
6.名稱:_________
標準:_________
交付時間:_________
附件3、套型及分層平面位置圖(略)
注意:
1、套型圖應(yīng)當(dāng)標明尺寸,以房屋結(jié)構(gòu)隨意變動。
2、層平面位置圖應(yīng)標明所購房屋的具體位置。
附件4、裝飾裝修及設(shè)備標準
注意:交付標準應(yīng)盡量詳細、具體,用材應(yīng)當(dāng)明確面非簡單的“毛坯”、“豪華”等形容詞。
地面:_________
天花:_________
單元防盜們:_________
分戶門:_________
內(nèi)們:_________
窗:_________
內(nèi)墻:_________
外墻:_________
廚房:_________
衛(wèi)生間:_________
附件5、付款方式及時間
注意:付款方式,時間應(yīng)明確、具體,如選擇按揭的應(yīng)約定按揭申請,如不被銀行接受怎么辦。對已付房款及定金如何處理.
附件6-1質(zhì)量保證書
房屋交接單
甲方:_________
乙方:_________
物業(yè)管理公司:_________
房屋座落:_________
交接日期:_________
交接情況
1、鑰匙:_________
2、水表、電表齊全,運轉(zhuǎn)正常。
3、燈具、開關(guān)、插座按圖施工,不缺件,使用正常。
4、水龍頭齊全,不滲水、滴漏,使用良好。
5、下水暢通,無阻塞現(xiàn)象。
6、門窗開關(guān)靈活,五金配套齊全,玻璃完好。
7、地面平整,無跑砂現(xiàn)象;墻面粉刷完好。
8、廚房設(shè)備、設(shè)施:
9、衛(wèi)生間設(shè)備、設(shè)施:
10、_________
以上各條經(jīng)雙方核驗合格后簽字。
甲方簽署:_________
乙方簽署:_________
物業(yè)公司簽署:_________
附件6-2質(zhì)量保證書
說明事項
保證人(甲方)_________
保修實施單位:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
報修電話:_________
監(jiān)督電話:_________
1、保證人保證在本保證書規(guī)定的保修范圍和保修期限內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任。
2、在保修期間內(nèi)屬于保修范圍內(nèi)的質(zhì)量問題,請業(yè)主填寫《房屋質(zhì)量問題通知書》投寄保證人或撥打報修電話。
3、在收到《房屋質(zhì)量問題通知書》或接到報修電話后,保證人將及時派人調(diào)查核實;確系保修范圍之內(nèi)的,將在三天內(nèi)安排人員人門維修。
4、若確系業(yè)主非正常使用以及超過設(shè)計要求承受能力的自然災(zāi)害造成的質(zhì)量問題,保證人不負責(zé)保修;但可接受業(yè)主委托,提供維修服務(wù)。
5、保證人將對維修人員的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度進行反饋跟蹤。業(yè)主接受保修范圍內(nèi)的維修服務(wù)均可獲得《維修完畢顧客意見單》一份,特殊情況可撥打監(jiān)督電話舉報。
附件6-3質(zhì)量保證書
保修范圍及期限
自房屋交付使用之日起,房屋工程質(zhì)量保修期如下:
1、基礎(chǔ)設(shè)施、房屋的地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu),為設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限。
2、房屋防水、有防水要求的衛(wèi)生間、廚房、房間和外墻面的防滲漏,為_________年(不低于5年)
3、供熱與供冷系統(tǒng),為_________個采暖期、供冷期(不低于2個)
4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修,為_________年(不低于2年)
5、墻面、頂棚抹灰層脫落,為_________年(不低于1年)
6、地面空鼓開裂、大面積起砂,為_________年(不低于1年)
7、門窗翹裂、五金件損壞,為_________年(不低于1年)
8、管道堵塞,為_________個月(不低于2個月)
9、衛(wèi)生潔具,為_________年(不低于1年)
10、燈具、電器開關(guān),為_________個月(不低于6個月)
商品房買賣合同3
編號:
仙桃市世紀雅園
世紀雅園商品房買賣合同
出賣方:世紀雅園 (以下簡稱甲方)
買受方:潘愛民 (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、及其他有關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條買受人所購商品房的基本情況
受買人購買商品房(以下簡稱商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件上表示為準)為本合同第一條規(guī)定的項目中的:
第
該商品房的用途為商住,屬磚混結(jié)構(gòu),層高為4.2 m。
第二條計價方式與價款
按建筑面積計算,該商品房單價為人民幣/㎡,總金額人民幣
除上述房價款外,甲方代收下列費用:1、天燃氣開戶費2200元。2、王力防盜門1000元。3、財政契稅(購房總額的2%)。4、房屋維修基金(購房總額的2%)。5、自來水開戶費654元。6、電開戶640元。7、有線電視的開戶費300元及電話開戶等。
第三條面積確認及面積差異處理
按國家政策規(guī)定,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)。
第四條交付期限
甲方應(yīng)當(dāng)在 20xx 年3 月 8 日前,依照國家和地方的有關(guān)規(guī)定,將經(jīng)驗收合格的商品房交付乙方使用。(遭遇不可抗力除外)。
第五條債務(wù)糾紛
甲方保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債券債務(wù)糾紛。因甲方原因造成該商
品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債務(wù)債權(quán)糾紛的,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第六條甲方關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、供配套建筑正常運行的'承諾
1、水、電、道路于交房時投入運行;
2、物業(yè)管理于交房時投入運行;
3、有線電視、電話安裝到戶。
如果在規(guī)定的時間內(nèi)未達到使用條件,雙方協(xié)商解決。
第七條保修責(zé)任
甲方對該商品房保修壹年,從交付使用之日起計算。
第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
甲方應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后 30日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由甲方提供的資料交產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案,并代為乙方辦理產(chǎn)權(quán)證。
第九條乙方所購商品房僅作住宅用,乙方在使用期間不得擅自改變商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。乙方不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第十條乙方應(yīng)服從甲方物業(yè)公司的統(tǒng)一管理,按期按規(guī)定交物業(yè)管理費。 第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條合同附件與本合同具有同等法律效力。
第十三條本合同雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
20xx年12月10日
商品房買賣合同4
售房人(以下簡稱甲方):
購房人(以下簡稱乙方):
身份證號:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方于xx年xx月xx日在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買商品房,達成如下協(xié)議:
一、乙方所購商品房位于
二、該商品房的具體幢號、建筑結(jié)、設(shè)計用途、建筑面積如下:該商品交付時如有面積差異,以房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理機關(guān)實測面積為準。
三、甲方應(yīng)向同示所售房屋的下列證件:
1、國有土地使用證,編號:
2、房屋所有權(quán)證,編號:
3、商品房預(yù)售許可證,編號:
四、該商品房銷售價格為:實得建筑面積(即套內(nèi)面積)xx元/平方米(公攤面積按建造成本折算計入實利面積單價),房款共計xx元,大寫人民幣:xx。
五、付款方式及付款時間甲、乙雙方按下列第xx種約定辦理。
1、乙方在合同簽訂之日起xx日內(nèi)一次性付清全部房款,甲方給予乙方xx%優(yōu)惠,即實付房款總額xx元。
2、乙方在合同簽訂之日起xx日內(nèi)首付房款xx元,余款在xx付清。
3、甲、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款(按揭)購房,甲、乙雙方就此項內(nèi)容另訂補充合同。
六、乙方如未按合同第五條約定給付房款,屬乙方違約。甲方按下列第xx種約定追究乙方違約責(zé)任。
1、終止合同,乙方按應(yīng)付房款的xx%向甲方支付違約金,甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的`差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2、合同繼續(xù)履行,乙方按xx向甲方支付違約金。
七、甲方須于xx年xx月xx日前將竣工驗收(包括建筑工程質(zhì)量驗收和規(guī)定必須的綜合驗收)合格的商品房交付乙方,如因除甲、乙協(xié)商同意解除或變更合同外,甲方可據(jù)實延期。
八、除本合同第七條約定的特殊情況外,甲方如果未能按合同約定期限,將該商品房交付乙方,屬甲方違約。乙方按下列第xx種約定追究甲方違約責(zé)任。
1、終止合同,甲方按乙方應(yīng)付房款的xx%向乙方支付違約金,乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2、合同繼續(xù)履行,甲方按xx向乙方支付違約金。
九、甲方所售商品房面積與產(chǎn)權(quán)監(jiān)理機關(guān)實測面積差異在±%(含本數(shù))至±%以內(nèi),按實測面積結(jié)算房款;差異超過±%(含本數(shù)),乙方按下列第xx種約定辦理。
1、終止合同,甲方在乙方提出終止合同要求之日起xx日內(nèi),將乙方已付房款退還乙方,并按xx利率給付利息。
2、合同繼續(xù)履行,雙方約定。
十、預(yù)售商品房在開發(fā)建設(shè)過程中,甲方對原設(shè)計方案進行調(diào)整和修改,必須在調(diào)整和修改的方案批準后xx日內(nèi)書面通知乙方,乙方應(yīng)在收到該通知之日起xx日提出退房或與甲方協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。乙方要求退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起內(nèi)將乙方已付房款退還乙方,并按xx利率給付利息。
十一、甲方所售商品房在交付給乙方時,該商品房的配套環(huán)境和配套設(shè)施,必須符合甲方售房時所作的承諾和雙方約定。該商品房的裝假、裝修、配套設(shè)施、設(shè)備的標準、保修責(zé)任和質(zhì)量要求,必須符合附件《商品房使用說明書》和《商品房質(zhì)量保證書》中所作的說明、規(guī)定和承諾。
十二、甲方將該商品房交付乙方后,應(yīng)協(xié)助乙方在xx日內(nèi)到房地產(chǎn)管理部門辦理權(quán)屬登記手續(xù),如因甲方過失造成乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)辦理權(quán)屬登記的,乙方按下列第xx種約定辦理。
1、終止合同,甲方須在乙方提出終止合同要求之日起xx日內(nèi)將乙方已付房款退還乙方,并按乙方已付款房款的xx%支付違約金。
2、合同繼續(xù)履行,甲方按xx向乙方支付違約金。
十三、甲乙雙方在簽訂本合同時,應(yīng)當(dāng)依照政府相關(guān)規(guī)定,同時簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議。
十四、本合同未盡事項,由甲乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
十五、本合同邊同附件及補充協(xié)議共xx頁,一式三份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,雙方各執(zhí)一份,新都區(qū)房地產(chǎn)交易管理所備案一份,均具有同等法律效力。
十六、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,甲乙雙方同意按下列第xx種約定辦理。
1、由仲裁委員會仲裁。
2、向人民法院起訴。
十七、其他約定:
甲方(簽章):
乙方(簽章):
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
商品房買賣合同5
立合同雙方:
出售人:(以下簡稱甲方)
代理人:(以下簡稱乙方)
買受人:
雙方根據(jù)《上海市優(yōu)惠價房出售管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同。
第一條甲方同意將坐落在上海市區(qū)xx(縣)街道xx(鎮(zhèn))路xx(弄)支弄號室計建筑面積平方米的房屋以優(yōu)惠價出售給乙方。
第二條上述房屋按住房綜合造價的xx%年每平方米建筑面積xx元計價,另計房屋地段、層次、朝向、設(shè)施因素計算,每平方米建筑面積售價xx元,共計售價(大寫) xx元。
第三條乙方在合同簽訂時交納定金300元整。
第四條乙方在合同簽訂后30天內(nèi)一次付清購房款,甲方給予xx%優(yōu)惠,乙方實付價款(大寫) xx元。
第五條乙方要求分期付款,必須征得甲方同意。首期付款占應(yīng)付款xx%,計(大寫)xx元。余額計(大寫)xx元,分xx年付清,月利率xx‰,余額款本息共計(大寫)xx,每月月底前交付(大寫)xx元,最后在xx年xx月底前全部付清。合同簽訂后30天內(nèi)交付首期購房款。
第六條乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當(dāng)月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費,補交住宅建設(shè)債券。預(yù)付維修費按已支出的維修費用結(jié)算,多退少補。
第七條乙方購房款未付清前調(diào)離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區(qū)、縣房管局根據(jù)《繼承法》向法院申請按絕產(chǎn)接管,未付清的購房款由接管單位補交。
第八條甲方收到乙方購房款、維修費,在合同簽訂30天內(nèi)交割房屋。
第九條甲乙雙方按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),交付有關(guān)手續(xù)費和產(chǎn)權(quán)登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權(quán)證。
第十條甲乙雙方在合同簽訂后30天內(nèi)預(yù)付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅xx%(高層住宅xx%),提取維修費(大寫) xx元,連同乙方按住房綜合造價多層住宅xx%(高層住宅xx%)預(yù)付維修費(大寫) xx元,落實維修單位,負責(zé)修理房屋的共用部位和共用設(shè)施。
第十一條上述房屋的`基地和園地屬國家所有,乙方不得擅自改建或搭建;公用部位設(shè)施屬同幢所有權(quán)人共有,乙方保證不侵占使用。
第十二條乙方保證遵守國家和本市有關(guān)土地、私房、建筑管理等的各項法規(guī)和規(guī)定,按時向提供售后服務(wù)和管理的管房單位或組織交納管理費用。
第十三條本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購房款,未履行合同,定金不予返還;甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。
第十四條本契約一式四份。甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在地管房部門或組織,房產(chǎn)交易所各執(zhí)一份存證。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
代表人(簽章):
代表人(簽章):
20xx年xx月xx日
商品房買賣合同6
出售方(稱甲方):
地址:
電話:
購買方(稱乙方):
姓名
性別
出生日期一九 年 月 日
國籍
身份證號碼
電話
地址
第一條 本合同依據(jù)中華人民共和國法律和《深圳經(jīng)濟特區(qū)商品房產(chǎn)管理規(guī)定》制定。
第二條 甲方經(jīng)深圳市人民政府文件批準,取得位于深圳市 地段占地面積 平方米的土地使用權(quán),使用期限自一九 年 月 日至 年 月 日止共計 年,土地所有權(quán)屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇,屬 結(jié)構(gòu),定名為 ,由甲方出售。
第三條 乙方自愿向甲方購買上述樓宇內(nèi)的第 座(幢)樓 單元,建筑面積為 平方尺,占地(分攤面積 平方尺)由甲方于一九 年 月 日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:
一、人力不可抗拒的自然災(zāi)害;
二、施工中遇到異常的困難及重大技術(shù)問題不能及時解決的;
三、其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經(jīng)深圳市有關(guān)主管部門的證明文件為依據(jù),方能延期交付使用。
第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為 幣 千 百 拾 萬 千 百 拾 元 角整。
付款方式由乙方按指定收款銀行:
帳戶名稱:
帳號:
付款辦法:
第五條 乙方如未按本合同第四條第二款付款,甲方有權(quán)追索違約利息,以應(yīng)付款之日起至付款之日止,按深圳市銀行當(dāng)時貸款利率計算利息付給甲方,如逾期三十天內(nèi),仍未付所欠款項和利息,甲方有權(quán)單方終止合同,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索,如轉(zhuǎn)售盈益屬甲方所有。
第六條 甲方如未按合同第三條的規(guī)定將樓宇單元交付乙方使用,應(yīng)按合同規(guī)定交付日第二天起至交付日止,以當(dāng)時深圳市銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的損失。
第七條 在簽訂本合同時,甲方應(yīng)將乙方原認購時所交付的定金( )退回給乙方或抵作購樓價款。
第八條 甲方出售的樓宇須經(jīng)深圳市建筑質(zhì)量檢驗部門驗審合格,如質(zhì)量不合格時,乙方有權(quán)提出退房,退房后甲方應(yīng)將乙付款現(xiàn)在三十天內(nèi)退回乙方。
第九條 乙方在交清購樓款后,由深圳市房管部門發(fā)給房產(chǎn)權(quán)證書,業(yè)主即取得出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等權(quán)利,并依照國家和廣東省對深圳經(jīng)濟特區(qū)的.有關(guān)規(guī)定,享受優(yōu)惠待遇。
乙方在使用期間,有權(quán)享用與該樓宇有關(guān)連的公共通道、設(shè)施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設(shè)施和公共利益。
乙方所購樓宇只作 使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結(jié)構(gòu),如有損壞應(yīng)自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關(guān)土地管理規(guī)定繳納土地使用費。
第十條 乙方所購樓宇,如發(fā)生出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等法律行為,應(yīng)經(jīng)深圳市公證處辦理公證后,由深圳市房產(chǎn)管理部門辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、登記手續(xù)。
第十一條 本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。
第十二條 本合同自簽訂并經(jīng)深圳市公證處公證之日起生效。
如發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)本著友好精神協(xié)商解決,不能解決時,應(yīng)提請深圳市仲裁機構(gòu)仲裁或深圳市人民法院裁決。
第十三條 本合同共 頁,為一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,深圳市公證處一份,均具有同等效力。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
一九 年 月 日于深圳
商品房買賣合同7
(合同編號:01402012234258653 )
合同雙方當(dāng)事人:
出賣人:
注冊地址: 湖南南庭投資有限公司 . 長沙市環(huán)保大道與圭白路交匯處東南角營業(yè)執(zhí)照注冊號:5273145826425 機構(gòu)代碼證: 04525618546254 法定代表人:
買受人:
證件類型:
國籍:
聯(lián)系地址:
共有情況: 代理人: 國籍: 戴明煒 聯(lián)系電話: 0731-82693333 晏澤英 身份證 證件號碼: 中國 聯(lián)系電話: 43030419750425245113574076492 湖南省湘潭市岳塘區(qū)新一村23棟30號聯(lián)系電話: 代理人聯(lián)系地址:
根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》《中華人民共和國合同法》、《中華人民
共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條 項目建設(shè)依據(jù)
出賣人以____出讓_____方式取得位于__長沙市環(huán)保大道與圭白路交匯
處東南角_ ________ _,編號為_____長房售許字(20xx)第0131號____ ___的地塊的土地使用權(quán)。土地面積為___27525.18_________平方米,土地使用起
始日期為20xx.4.6 ,其中非商業(yè)用地終止日期為20xx.4.5 商業(yè)用地終止日期為20xx.4.5 。
出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設(shè)商品房,項目名稱_____南庭城果___ 。
該項目的建設(shè)用地規(guī)劃許可證為 856152486468542,
建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為_________452954215414585__________,規(guī)劃用途為商住 ,施工許可證號為____567811112546________ 。
第二條 商品房銷售依據(jù)
買受人購買的商品房為預(yù)售商品房。預(yù)售商品房批準機關(guān)為長沙市房屋產(chǎn)權(quán)管理局,商品房預(yù)售許可證號為_____42545852361_____ ___。
第三條 買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一)為本合同第一條規(guī)定的項目中的:
第___2_[幢]____16_ [層]_____4____號房。該商品房的用途為___住宅___ _,屬 ___磚混_______結(jié)構(gòu),該幢房屋建筑層數(shù)地上_33__層,地下____3_層。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共__84.04_____平方米。
第四條 計價方式及價款
出賣人與買受人約定按下述第1 種方式計算該商品房價款:
1.按建筑面積計算,該商品房單位為(人民幣)每平方米_4020_.00 __元,總金額(_ 337840.80 _元)
2.按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為(人民幣)每平方米___ ___元,總金額(__元)
第五條 付款方式及期限
買受人按下列第 2 種方式按期付款:
1. 一次性付款
首付款(含定金) 元于本合同簽訂之日一次性支付。
2.銀行按揭付款
首付款(含定金) 117840 .40 元于2月1日支付。剩余房款采用銀行按揭方式支付。
因買受人的原因?qū)е沦I受人未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,出賣人同意買受人在 45日內(nèi),以自有資金或其他方式支付,并不承擔(dān)本合同第七條約定的違約責(zé)任。
因出賣人的'過錯導(dǎo)致買受人未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,買受人可以選擇以下第1 種方式:
(1)合同繼續(xù)履行,具體付款方式和付款期限另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。
。2)買受人解除本合同。
因非歸責(zé)于雙方的原因,導(dǎo)致買受人未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,買賣雙方應(yīng)就具體付款方式另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議;協(xié)商不成的,買受人可以單方解除合同,但應(yīng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)在收到買受人書面通知 7 日內(nèi)將房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還給買受人。
3.其他方式
首付款(含定金) 元于本合同簽訂之日支付。合同簽訂之后三十日內(nèi)應(yīng)付元。剩余房款的支付 。
第六條 買受人逾期付款的違約責(zé)任
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第1 種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
。1)逾期在 3 日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全
額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之 五的違約金,合同繼續(xù)履行;
。2)逾期超過____日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受 人按累計應(yīng)付款的 %向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之 (該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
第七條 面積確認及面積差異處理
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以 合同單價(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。當(dāng)事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。
商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第 2 種方式進行處理:
1.雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算房價款;
。2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按銀行同期 利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積
面積誤差比=-------------×100%
合同約定面積
因設(shè)計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補充協(xié)議。
第八條 房屋室內(nèi)層高
買受人所購該房屋的室內(nèi)層高為__3米,本合同所述房屋室內(nèi)層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。
第九條 交付期限及條件
出賣人應(yīng)當(dāng)在___ 20xx年8月31日_ _前,依照國家和地方的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第2 種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經(jīng)驗收合格。
2.該商品房經(jīng)綜合驗收合格。但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:
1).遭遇不可抗力,且出賣人在事實發(fā)生之日起 3 日內(nèi)告知買受人的;
2).
第十一條 房屋交接及違約責(zé)任
商品房達到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。買受人應(yīng)在書面通知送達之日起15 天內(nèi)對該房屋進行驗收并與出賣人辦理交接手續(xù),雙方進行驗收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第十條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
商品房買賣合同8
甲方:___________乙方:___________
代理人:_________
根據(jù)中華人民共和國以及_________市房地產(chǎn)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商,簽訂本協(xié)議。
一、銷售模式說明
本項目商業(yè)類產(chǎn)品施行分期銷售。
本協(xié)議不表明甲乙雙方對_________商業(yè)類產(chǎn)品進行認購或者進行類似性質(zhì)的活動,而僅是甲、乙雙方約定,待_________商業(yè)類產(chǎn)品正式發(fā)售后,乙方有按優(yōu)先權(quán)順序依次享有優(yōu)先挑選、認購、購買產(chǎn)品的權(quán)利。
二、標的物
1。產(chǎn)品:_________商業(yè)產(chǎn)品
2。物業(yè)地址:_________。
三、優(yōu)先權(quán)確認
姓名/公司名稱:_________
代理人:_________
身份證號碼/護照號碼:_________
公司注冊號/法人代碼:_________
地址/法定地址:_________
電話:_________
郵政編碼:_________
傳真:_________
電子郵箱:_________
乙方有意購買本協(xié)議第二條第一款所指明的物業(yè)產(chǎn)品類型,本協(xié)議確認的`優(yōu)先權(quán)號碼為_________。_________居住類產(chǎn)品正式發(fā)售后,乙方按優(yōu)先權(quán)順序依次享有優(yōu)先挑選、認購、購買本種類產(chǎn)品的權(quán)利。
四、優(yōu)先權(quán)保證金
1。為了確保在項目正式開盤銷售時,乙方能夠按照所擁有的優(yōu)先權(quán)享有相應(yīng)的優(yōu)先挑選及購買產(chǎn)品的權(quán)利,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,乙方愿意以每套產(chǎn)品_________元金額向甲方支付優(yōu)先權(quán)保證金。乙方意向購買的產(chǎn)品數(shù)量為_________套,乙方向甲方支付人民幣_________元整。
2。甲、乙雙方正式簽訂《_________市商品房預(yù)售合同》,本協(xié)議優(yōu)先權(quán)保證金自動充抵部分乙方所購產(chǎn)品首期款。首期款不足部分根據(jù)甲、乙雙方簽訂的《_________市商品房預(yù)售合同》,乙方需另行補齊。
五、優(yōu)先權(quán)終止及失效
1。甲方在正式簽訂《_________市商品房預(yù)售合同》前三個工作日電話或書面通知乙方選房,并辦理相關(guān)購房手續(xù)。
2。乙方與甲方正式簽訂《_________市商品房預(yù)售合同》之前,乙方有權(quán)放棄優(yōu)先權(quán)。
3。在甲方正式通知乙方選房后的三個工作日內(nèi),若乙方尚未與甲方正式簽署《_________市商品房預(yù)售合同》,則視為乙方自愿放棄本協(xié)議約定的優(yōu)先權(quán)。
4。自甲方接到乙方書面告知其自愿放棄優(yōu)先權(quán)之日起,甲方開始為乙方辦理免息退還優(yōu)先權(quán)保證認金的手續(xù),并在十五個工作日內(nèi)將乙方按本協(xié)議支付的優(yōu)先權(quán)保證認金無息退還給乙方。同時,本協(xié)議自動終止。
六、其他
本協(xié)議共三頁,一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,自雙方簽章之日起生效。
甲方(蓋章):_______________乙方(簽字):_______________
法定代表人(簽字):_________代理人(簽字):_____________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:___________________簽訂地點:___________________
商品房買賣合同9
合同編號:____________
出賣人:____________
通訊地址:____________
郵政編碼:____________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:____________
法定代表人:____________
企業(yè)資質(zhì)證書號:____________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
委托銷售經(jīng)紀機構(gòu):____________
業(yè)務(wù)代理人:____________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:____________
經(jīng)紀機構(gòu)備案證明號:____________
代辦人身份證號/執(zhí)業(yè)證號:____________
聯(lián)系電話:____________
買受人:____________
身份證號碼:____________
郵編編碼:____________
聯(lián)系電話:____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方將其合法擁有的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方事宜,雙方達成如下合同:____________
第一條甲方所售房地產(chǎn)基本情況
1、甲方所售房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證號為:____________,坐落于;位于第層共間,房屋登記建筑面積平米。
2、甲方保證此房產(chǎn)一切情況介紹屬實,其系該房產(chǎn)真實產(chǎn)權(quán)人,承諾和保證此房產(chǎn)無任何權(quán)屬或經(jīng)濟糾紛,權(quán)屬無任何瑕疵,同戶籍、相關(guān)親屬及房產(chǎn)共有、所有權(quán)人同意出售。
第二條房屋價格及付款方式
1、甲乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房地產(chǎn)總金額為人民幣元。該價款不含稅費。
2、乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金人民幣元整作為交易定金,該定金于本合同簽訂交付首付款時抵作房屋價款。
3、除定金之外的剩余房款人民幣元整,甲乙雙方約定采取以下第種付款方式:____________乙方應(yīng)于甲乙雙方完成房屋產(chǎn)權(quán)交易過戶申請手續(xù)之日一次性付清。
分期付款。買受人應(yīng)當(dāng)在年月日前分期支付該房屋全部價款,首期房價款人民幣,應(yīng)當(dāng)于年月日前支付。
乙方于給付首付款人民幣元,剩余申請貸款,乙方應(yīng)于向貸款機構(gòu)遞交申請貸款的資料,并配合貸款機構(gòu)辦理審查、審批等手續(xù),甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理貸款手續(xù),貸款部分的房款應(yīng)于貸款機構(gòu)放款當(dāng)日直接給付甲方。
4、如貸款機構(gòu)實際審批貸款額不足以支付房款余額或貸款未獲批準的,雙方約定采取以下第種方式處理:____________
乙方應(yīng)于貸款機構(gòu)明確告知實際審批貸款額日內(nèi)補足應(yīng)交款。
合同終止,甲方應(yīng)于日內(nèi)返還乙方已付所有款項,雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。
其他方式:____________
5、乙方保留人民幣元尾款作為甲方的履約保證金,約甲方配合辦理房屋完畢產(chǎn)權(quán)過戶、房屋交付、戶口遷移等手續(xù)后,乙方應(yīng)及時將該筆尾款支付給甲方。
6、按有關(guān)法律法規(guī)政策的規(guī)定應(yīng)由賣方承擔(dān)的稅費由承擔(dān),應(yīng)由乙方承擔(dān)的稅費由承擔(dān)。
7、雙方約定全部房價款存入以下賬戶:____________賬戶名稱為,開戶銀行為,賬號為。
第三條產(chǎn)權(quán)過戶及房屋交付
1、甲方雙方須在簽訂本合同起日內(nèi),共同向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。如因甲方的過失或甲方故意不配合,造成乙方不能在日內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)通知甲方解除合同。甲方應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達之日起日內(nèi)退還乙方已付全部房款,并自乙方付款之日起,按照%計算給付利息。乙方不解除合同的,自乙方應(yīng)當(dāng)完成房屋所有權(quán)登記的期限屆滿之次日起至實際完成房屋所有權(quán)登記之日止,甲方按日計算向乙方支付全部房價款萬分之的違約金。
2、在房屋產(chǎn)權(quán)過戶未辦理完畢前,如遇拆遷,甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方辦理拆遷手續(xù),有關(guān)拆遷安置補償?shù)臋?quán)利和義務(wù)自本合同生效之日均由乙方享有和承擔(dān)。
3、如因為國家房產(chǎn)政策調(diào)整等非雙方過錯原因,造成乙方客觀上確實無法購買標的房屋并取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,甲方應(yīng)于日內(nèi)返還乙方已付所有款項,雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。
4、甲方應(yīng)于乙方支付全部購房款或者乙方申請的貸款實際發(fā)放之日起日內(nèi)騰出房屋給乙方占有使用,并將房屋門鑰匙作為房屋交付的標志,該房屋一切風(fēng)險責(zé)任自房屋轉(zhuǎn)移占有之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
5、交付日之前該房屋產(chǎn)生的水、電、氣、通訊、物業(yè)等費用均由甲方承擔(dān),甲方應(yīng)在房屋交付前結(jié)清以上費用,否則乙方有權(quán)從尾款中直接予以扣除。交付日后所產(chǎn)生費用由乙方承擔(dān)。
6、甲方應(yīng)負責(zé)于將落戶于該房產(chǎn)內(nèi)的戶籍關(guān)系遷出。
7、雙方一致同意,房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及共用部位維修基金本息隨本買賣合同之主物一并轉(zhuǎn)移給乙方。買方與毗鄰房產(chǎn)共同享有使用住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備。住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備的維修按《住宅專項維修資金管理辦法》執(zhí)行。
第四條違約責(zé)任及合同解除
本合同簽訂后,甲乙雙方應(yīng)忠實履行合同義務(wù),遵守相關(guān)國家法律和法規(guī)規(guī)定。違反合同約定的一方,應(yīng)當(dāng)依據(jù)本合同及《民法典》相關(guān)規(guī)定,承擔(dān)包括但不限于繼續(xù)履行或解除合同、定金罰則、違約金責(zé)任、賠償損失等相關(guān)違約責(zé)任。
1、除貸款機構(gòu)的原因外,乙方未按本合同約定期限付款的,每逾期一日,乙方應(yīng)按逾期未付款的向甲方加付違約金,逾期超過日的,甲方有權(quán)解除本合同。甲方解除合同的,應(yīng)書面通知乙方。乙方應(yīng)按該房產(chǎn)成交總價的向甲方支付違約金,并承擔(dān)此次交易中雙方的'全部交易稅費。甲方應(yīng)自解除合同通知送達之日起個工作日內(nèi)退還乙方除違約金和應(yīng)付稅費之外的已付款。
2、除不可抗力影響外,甲方未按本合同約定期限交付房屋或遷出戶籍關(guān)系的,每逾期一日,甲方應(yīng)按乙方已付房款的支付違約金,違約金可從履約保證金中直接抵扣;逾期交房或遷出戶籍超過日的,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)自退房通知送達之日起個工作日內(nèi)退還乙方全部已付款,并按該房地產(chǎn)成交總價的向乙方支付違約金,且承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費。
3、甲方或乙方未如約履行義務(wù),造成交易過戶延期的,每逾期一日,違約方應(yīng)向?qū)Ψ桨匆迅斗靠畹闹Ц哆`約金,直至實際履行完畢之日止。因甲方過錯造成乙方不能在本合同簽訂之日起天內(nèi)完全取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,乙方有權(quán)解除合同。甲方應(yīng)自解除合同通知送達之日起個工作日內(nèi)退還乙方全部已付款,并按該房地產(chǎn)成交總價的向乙方支付違約金且承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費。
4、本合同簽訂時甲方故意隱瞞該房屋已出賣給第三人或已抵押的事實,或者本合同簽訂后甲方又將該房屋出賣或抵押給第三人,導(dǎo)致乙方不能實現(xiàn)本合同目的,乙方有權(quán)解除合同。甲方應(yīng)自解除合同通知送達之日起個工作日內(nèi)退還乙方全部已付款項,還應(yīng)按房屋最新成交價格或評估價格與合同價格之間的差額為標準,向買受人賠償房屋增值損失。
5、本合同自生效之日起,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)等,由甲方負責(zé)清理,并承擔(dān)民事責(zé)任,由此給乙方造成的經(jīng)濟損失,由甲方負責(zé)賠償。甲方因涉及司法強制執(zhí)行,標的房產(chǎn)被查封、凍結(jié)、拍賣的,乙方依據(jù)本合同和相應(yīng)付款憑證,自取得交付之日起,依據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定,取得物權(quán)期待權(quán),甲方應(yīng)予積極配合。甲方或乙方不履行本合同其它約定或違背誠信原則,導(dǎo)致本合同目的不能實現(xiàn)的,另一方有權(quán)解除合同,本合同被解除的,參照本條第1、2款執(zhí)行。
第五條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方簽訂書面變更合同。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第六條合同的效力
1、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
2、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
第七條法律適用及爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,選定下列一種方式解決向仲裁委員會申請仲裁。
向該房屋所在地人民法院起訴。
甲方乙方
身份證:____________身份證:____________
地址:____________地址:____________
聯(lián)系電話:____________聯(lián)系電話:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
商品房買賣合同10
甲方(賣方):_______________身份證號碼:___________________________
乙方(買方):_______________身份證號碼:___________________________
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
1.1座落于______________________________,建筑面積為_________平方米;套內(nèi)建筑面積______平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積__________平方米;
1.2出售房屋的所有權(quán)證(不動產(chǎn)權(quán)證)證號為___________________________;
1.3房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證。
3.1該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
3.2該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。甲方還應(yīng)當(dāng)將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設(shè)施、設(shè)備,轉(zhuǎn)讓給乙方,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在上述房屋的價款中,乙方不再另行支付價款。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔(dān)保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。若因此發(fā)生相關(guān)糾紛,其后果由甲方承擔(dān)。甲方需付乙方違約金_________萬元。甲方保證出售房屋中未曾發(fā)生過重傷、非正常死亡、嚴重刑事案件等可能導(dǎo)致乙方心理不安的嚴重情況,不存在不正常輻射及其他致病等情況,若有,甲方必須盡到告知義務(wù)。如果乙方發(fā)現(xiàn)房屋中曾經(jīng)發(fā)生過上述情況而甲方未曾予以書面披露的,乙方有權(quán)解除合同或者要求甲方支付違約金____________萬元。
第三條計價方式與價款按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣_________元整;
第四條履約定金乙方在________年____月____日前付給甲方定金人民幣(大寫__________________)元,(小寫_________)元。定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
第五條價款支付:乙方分三期付給甲方:
第一期:在________年____月____日前付人民幣______萬元;
第二期:在不動產(chǎn)權(quán)證過戶手續(xù)辦理完畢之日,付款______萬元;
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。每期付款,甲方收到后向乙方出具收據(jù)并簽字畫押。乙方以轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付款項,甲方收款信息如下:開戶:____________________________________。開戶名稱:____________________________________。 賬號:____________________________________。
第六條不動產(chǎn)權(quán)變更
1、甲、乙雙方同意,雙方應(yīng)于本合同生效之日起____日內(nèi)辦理過戶手續(xù)。
2、在乙方辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移時,如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責(zé)任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權(quán)解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同
第九條承擔(dān)違約責(zé)任。
3、辦理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔(dān)。
第七條附屬設(shè)施等相關(guān)手續(xù)辦理時間約定:
1、甲、乙雙方定于________年____月____日正式交付該房屋;甲方應(yīng)在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于________年____月____日前向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。
3、甲方應(yīng)在房屋交付前將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
第八條共有產(chǎn)權(quán)人情況甲方確認本合同所售房屋(有無)共有產(chǎn)權(quán)人。如果有,無論不動產(chǎn)權(quán)證上是否登記了共有權(quán)人,甲方需提供共有產(chǎn)權(quán)人同意甲方出售房屋的書面意見。
第九條違約責(zé)任
1、甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期______天按房價的總額________計算違約金給與乙方。逾期超過____個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并按房屋總價的______%向乙方支付違約金。
2、乙方全部或一部分不履行本合同約定的`日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日__________計算的違約金給與甲方。逾期超過______個月時,甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方向甲方支付合同總價________%的違約金。
3、違約方要承擔(dān)守約方為實現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生的律師費、差旅費、誤工費等。
第十條該房屋毀損、滅失的風(fēng)險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方,轉(zhuǎn)移前滅失的風(fēng)險由甲方承擔(dān)。
第十一條該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關(guān)雜費,由________承擔(dān)。
第十二條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十三條甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十四條本合同一式______份。其中甲方留執(zhí)______份,乙方留執(zhí)______份,為申請房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記提交房屋權(quán)屬登記機關(guān)______份。均具有相同的法律效力。
第十五條本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方(簽章):________________
乙方(簽章):_____________________
聯(lián)系地址:______________________
聯(lián)系地址:________________________
聯(lián)系電話:______________________
聯(lián)系電話:________________________
________年____月____日
________年____月____日
商品房買賣合同11
售房人(以下簡稱甲方): 購房人(以下簡稱乙方):
身份證號: 聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方于 20xx年xx月xx日在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買商品房,達成如下協(xié)議:
一、乙方所購商品房位于
二、該商品房的具體幢號、建筑結(jié)、設(shè)計用途、建筑面積如下:該商品交付時如有面積差異,以房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理機關(guān)實測面積為準。
三、甲方應(yīng)向同示所售房屋的下列證件:
1、國有土地使用證,編號: 2、房屋所有權(quán)證,編號: 3、商品房預(yù)售許可證,編號:
四、該商品房銷售價格為:實得建筑面積(即套內(nèi)面積) 元/平方米(公攤面積按建造成本折算計入實利面積單價),房款共計 元,大寫人民幣: 。
五、付款方式及付款時間甲、乙雙方按下列第 種約定辦理。 1、乙方在合同簽訂之日起 日內(nèi)一次性付清全部房款,甲方給予乙方 %優(yōu)惠,即實付房款總額 元。 2、乙方在合同簽訂之日起 日內(nèi)首付房款 元,余款在 付清。
3、甲、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款(按揭)購房,甲、乙雙方就此項內(nèi)容另訂補充合同。
六、乙方如未按合同第五條約定給付房款,屬乙方違約。甲方按下列第 種約定追究乙方違約責(zé)任。
1、終止合同,乙方按應(yīng)付房款的 %向甲方支付違約金,甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2、合同繼續(xù)履行,乙方按 向甲方支付違約金。
七、甲方須于 20xx年xx月xx日前將竣工驗收(包括建筑工程質(zhì)量驗收和規(guī)定必須的綜合驗收)合格的商品房交付乙方,如因除甲、乙協(xié)商同意解除或變更合同外,甲方可據(jù)實延期。
八、除本合同第七條約定的特殊情況外,甲方如果未能按合同約定期限,將該商品房交付乙方,屬甲方違約。乙方按下列第 種約定追究甲方違約責(zé)任。
1、終止合同,甲方按乙方應(yīng)付房款的 %向乙方支付違約金,乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的.違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額 部分由甲方據(jù)實賠償。
2、合同繼續(xù)履行,甲方按 向乙方支付違約金。 九、甲方所售商品房面積與產(chǎn)權(quán)監(jiān)理機關(guān)實測面積差異在± %(含本數(shù))至± %以內(nèi),按實測面積結(jié)算房款;差異超過± %(含本數(shù)),乙方按下列第 種約定辦理。
1、終止合同,甲方在乙方提出終止合同要求之日起 日內(nèi),將乙方已付房款退還乙方,并按 利率給付利息。
2、合同繼續(xù)履行,雙方約定 。
九、預(yù)售商品房在開發(fā)建設(shè)過程 中,甲方對原設(shè)計方案進行調(diào)整和修改,必須在調(diào)整和修改的方案批準后 日內(nèi)書面通知乙方,乙方應(yīng)在收到該通知之日起 日提出退房或與甲方協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。乙方要求退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起內(nèi)將乙方已付房款退還乙方,并按 利率給付利息。
十、甲方所售商品房在交付給乙方時,該商品房的配套環(huán)境和配套設(shè)施,必須符合甲方售房時所作的承諾和雙方約定。該商品房的裝假、裝修、配套設(shè)施、設(shè)備的標準、保修責(zé)任和質(zhì)量要求,必須符合附件《商品房使用說明書》和《商品房質(zhì)量保證書》中所作的說明、規(guī)定和承諾。
十一、甲方將該商品房交付乙方后,應(yīng)協(xié)助乙方在 日內(nèi)到房地產(chǎn)管理部門辦理權(quán)屬登記手續(xù),如因甲方過失造成乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)辦理權(quán)屬登記的,乙方按下列第 種約定辦理。
1、終止合同,甲方須在乙方提出終止合同要求之日起 日內(nèi)將乙方已付房款退還乙方,并按乙方已付款房款的 %支付違約金。
2、合同繼續(xù)履行,甲方按 向乙方支付違約金。 十三、甲乙雙方在簽訂本合同時,應(yīng)當(dāng)依照政府相關(guān)規(guī)定,同時簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議。
十二、本合同未盡事項,由甲乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。 十五、本合同邊同附件及補充協(xié)議共 頁,一式三份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,雙方各執(zhí)一份,新都區(qū)房地產(chǎn)交易管理所備案一份,均具有同等法律效力。
十三、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,甲乙雙方同意按下列第 種約定辦理。
1、由 仲裁委員會仲裁。 2、向人民法院起訴。
十四、其他約定:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
商品房買賣合同12
第一章 合同當(dāng)事人
出賣人:_____________________
通訊地址:___________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_____________
企業(yè)資質(zhì)證書號:_____________
法定代表人:_________________
聯(lián)系電話:___________________
買受人:_________ 【法定代表人】【負責(zé)人】:____________
【國籍】【戶籍所在地】:____________
證件類型:【居民身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照】【______ 】,證號:___________
出生日期:_____年____月____日 性別:_________________
通訊地址:_______________ 聯(lián)系電話:______________
(買受人為多人時,可相應(yīng)增加)
第二章 商品房基本狀況
第一條 項目建設(shè)依據(jù)
1、出賣人以【出讓】【劃撥】【_________】方式取得坐落于________地塊的建設(shè)用地使用權(quán)。該地塊【國有土地使用證號】【____】為_________,土地使用權(quán)面積為________平方米。買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所占用的土地用途為 ,土地使用權(quán)終止日期為______年______月____日。
2、出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設(shè)的商品房項目核準名稱為_______,建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為______,建筑工程施工許可證號為_____________。
第二條 銷售依據(jù)
該商品房已取得【建設(shè)工程竣工驗收備案證明文件】【《房屋所有權(quán)證》】,【備案號】【《房屋所有權(quán)證》證號】為________,【備案機構(gòu)】【房屋登記機構(gòu)】為____________。
第三條 商品房基本情況
1、該商品房的規(guī)劃用途為【住宅】【辦公】【商業(yè)】【______】。
2、該商品房所在建筑物的'主體結(jié)構(gòu)為 ,建筑總層數(shù)為_____層,其中地上____層,地下____層。
3、該商品房為第一條規(guī)定項目中的 【幢】【座】【___】____單元____層____號。該商品房的平面圖見附件一。
4、該商品房的房產(chǎn)測繪機構(gòu)為____,其實測建筑面積共______平方米,其中套內(nèi)建筑面積_____平方米,分攤共有建筑面積_____平方米。該商品房共用部位見附件二。
該商品房層高為_____米,有____個陽臺,其中____個陽臺為封閉式,_____個陽臺為非封閉式。陽臺是否封閉以規(guī)劃設(shè)計文件為準。
第四條 抵押情況
與該商品房有關(guān)的抵押情況為【抵押】【未抵押】。
抵押人:________,抵押權(quán)人:______,
抵押登記機構(gòu):_____,抵押登記日期:______,
債務(wù)履行期限:__________。
抵押權(quán)人同意該商品房轉(zhuǎn)讓的證明及關(guān)于抵押的相關(guān)約定見附件三。
第五條 租賃情況
該商品房的租賃情況為【出租】【未出租】。
出賣人已將該商品房出租,【買受人為該商品房承租人】【承租人放棄優(yōu)先購買權(quán)】。
租賃期限:從_____年____月____日至____年____月____日。出賣人與買受人經(jīng)協(xié)商一致,自本合同約定的交付日至租賃期限屆滿期間的房屋收益歸【出賣人】【買受人】所有。
__________________________________。
出賣人提供的承租人放棄優(yōu)先購買權(quán)的聲明見附件四。
第六條 房屋權(quán)利狀況承諾
1、出賣人對該商品房享有合法權(quán)利;
2、該商品房沒有出售給除本合同買受人以外的其他人;
3、該商品房沒有司法查封或其他限制轉(zhuǎn)讓的情況;
4、_____________________________________。
如該商品房權(quán)利狀況與上述情況不符,導(dǎo)致不能完成房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照__________%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人支付【已付房價款一倍】【買受人全部損失】的賠償金。
第三章 商品房價款
第七條 計價方式與價款
出賣人與買受人按照下列第 種方式計算該商品房價款:
1、按照套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為每平方米____(幣種)____ 元,總價款為____(幣種)____ 元(大寫___元整)。
2、按照建筑面積計算,該商品房單價為每平方米____ (___幣種) ____元,總價款為_____(幣種) ____元(大寫 _______元整)。
3、按照套計算,該商品房總價款為______(幣種)_____ 元(大寫______元整)。
4、按照_____計算,該商品房總價款為______(幣種)_______元(大寫______元整)。
第八條 付款方式及期限
(一)簽訂本合同前,買受人已向出賣人支付定金_____(幣種)____元(大寫_____),該定金于【本合同簽訂】【交付首付款】【_______】時【抵作】【_______】商品房價款。
(二)買受人采取下列第______種方式付款:
1、一次性付款。買受人應(yīng)當(dāng)在_____年____月____日前支付該商品房全部價款。
2、分期付款。買受人應(yīng)當(dāng)在_____年____月____日前分____期支付該商品房全部價款,首期房價款____(幣種) _____元(大寫:___________元整),應(yīng)當(dāng)于_____年____月____日前支付。_____________。
3、貸款方式付款:【公積金貸款】【商業(yè)貸款】【____】。買受人應(yīng)當(dāng)于_____年____月____日前支付首期房價款______(幣種) _____元(大寫______整),占全部房價款的________%。余款____(幣種)_____ 元(大寫_____元整)向 (貸款機構(gòu))申請貸款支付。
4、其他方式:_____________。
商品房買賣合同13
原告:付洋,女,1983年12月15日出生,漢族,住成都市高新區(qū)蘭天路1號1棟25號。身份證號:5101075
被告:四川飛森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地:成都高新區(qū)高朋東路倍特標準廠房。
法定代表人:周子飛
工商登記注冊號:成工商(高新)字5101091001017
訴訟請求:
1. 請求判令被告承擔(dān)逾期交房的違約金17608.58元。
2. 請求判令被告承擔(dān)逾期辦理房產(chǎn)證的違約金11091.73元。
3. 請求判令由被告承擔(dān)本案的訴訟費。
4. 請求判令由被告承擔(dān)逾期辦理國有土地使用權(quán)證的違約金。
事實與理由:
原告與被告先后于20xx年5月5日和20xx年10月28日分別 簽訂兩份《商品房買賣合同》,由原告購買被告位于雙流縣華陽鎮(zhèn)華龍大橋側(cè)的戛納印象.歐洲商業(yè)公園A幢227號 和3幢223號商鋪。在合同中約定逾期交房和逾期辦理房產(chǎn)證 的.應(yīng)由被告承擔(dān)違約責(zé)任,并約定了違約金的計算方式。
一、根據(jù)《商品房買賣合同》的約定,被告應(yīng)承擔(dān)逾期交房的違約金。
1、A幢227號的交房日期為20xx年9月30日,被告交房日期為20xx年6月30日,逾期273天,根據(jù)合同約定,被告應(yīng)承擔(dān)支付違約金人民幣12370.20元的違約責(zé)任。
2、3幢223號約定交房日期為20xx年3月31日,被告交房日期為20xx年6月30日,逾期91天,根據(jù)合同約定,被告應(yīng)承擔(dān)支付違約金人民幣5238.38元。
二、根據(jù)《商品房買賣合同補充協(xié)議》第三條的約定,被告還應(yīng)承擔(dān)逾期辦理房產(chǎn)證的違約責(zé)任。雙方約定辦理房產(chǎn)證日期為原告交清全部資料、各項稅費、房屋專項維修資金后365日內(nèi)(20xx年6月30日已交付資料、繳付各稅費)。
1、A幢227號實際辦理時間為20xx年8月1日,逾期31天,被告應(yīng)承擔(dān)支付違約金人民幣702.15元。
2、3幢223號實際辦理時間為20xx年6月26日,逾期361天,被告應(yīng)支付違約金10389.58元。
綜上所述,被告應(yīng)支付原告違約金共計28700.31元。
三、根據(jù)《商品房買賣合同》第十五條的約定,被告還應(yīng)承擔(dān)逾期辦理國有土地使用權(quán)證的違約金。根據(jù)《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第三十三條“預(yù)售商品房的購買人應(yīng)當(dāng)自商品房交付使用之日起90日內(nèi),辦理土地使用權(quán)變更和房屋所有權(quán)登記手續(xù)!.。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)協(xié)助商品房購買人辦理土地使用權(quán)變更和房屋所有權(quán)登記手續(xù),并提供必要的證明文件。《商品房買賣合同》第十五條約定的“權(quán)屬登記”既包括房屋產(chǎn)權(quán)證登記,也包括國有土地使用權(quán)證登記。被告至今尚未辦理國有土地使用權(quán)證。
被告違約后,原告曾多次找被告協(xié)商未果。根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,為維護原告的合法權(quán)益,現(xiàn)訴至人民法院,望法院查明事實,依法審理并判決如前訴請。
此致
成都市雙流縣人民法院
起訴人:付洋
20xx年二月二十五日
商品房買賣合同14
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,通過xx方式,取得北京市xx區(qū)(縣)xx地塊的土地使用塊,土地面積為xx平方米,土地使用年限xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止,國有土地使用證號為xx。甲方在上述地塊上建設(shè)的xx現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權(quán)證(證號為xx)。經(jīng)北京市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,北京市商品房銷售許可證號為xx。乙方自愿購買甲方的xx房屋,房屋用途為xx。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋分攤的土地使用面積轉(zhuǎn)讓給乙方。雙方經(jīng)協(xié)商,就上述房屋的買賣事宜,訂立本契約。
第一條xx房屋,建筑面積為xx平方米(含共有共用面積),房屋狀況詳見附件,土地面積xx平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過戶之日起至xx年xx月xx日止。
上述面積已經(jīng)房地局測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣xx元,價款合計為(大寫)仟佰拾萬仟佰拾元整(小寫:元)。乙方預(yù)付的定金xx元,在乙方最后一次付款時轉(zhuǎn)為購房價款。
第三條乙方同意在本契約簽定xx日內(nèi)將購房價款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:
銀行帳號:
第四條甲方同意在xx年xx月xx日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《北京市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點:xx。甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構(gòu)之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負責(zé)管理。
第六條雙方同意在簽定本契約后三十日內(nèi),持本契約和有關(guān)證件到北京市xx房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件。辦理上述手續(xù)時發(fā)生的稅費,由雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。
第七條本契約生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之xx(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過xx日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權(quán)終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的`房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率人民幣計算。
第八條本契約生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之xx(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過xx日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權(quán)終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還,甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。
第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事宜,雙方可另簽補充協(xié)議。本契約的附件和雙方簽定的補充協(xié)議,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條本契約在履行中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第(大寫數(shù)字)種方式解決糾紛。
(一)提交北京仲裁委員會仲裁。
(二)任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本xx份,房地產(chǎn)交易管理部門壹份。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
法定代表人:
法定代表人:
身份證號碼:
身份證號碼:
地址:
地址:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
郵政編碼:
郵政編碼:
代理人:
代理人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
商品房買賣合同15
甲方(賣方):____________身份證號:____________
家庭住址:____________郵編:____________電話:____________
乙方(買方):____________身份證號:____________
家庭住址:____________郵編:____________電話:____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等自愿、協(xié)商一致的'基礎(chǔ)上,甲乙雙方就買賣商品房事宜達成如下協(xié)議:
第一條:乙方?jīng)Q定購買甲方擁有的房屋所有權(quán)的商品房(以下簡稱商品房),商品房位于紅旗街購物廣場C1號,建筑面積為 ____________平方米。
第二條:商品房總額為____________(漢字大寫)
第三條:乙方先付甲方商品房總額____________,剩余房款____________于雙方公證之日付清,雙方不得違約,如有違約,按房價的壹倍,賠償對方。
第四條:本合同任何一處修改,經(jīng)甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則修改無效。
第五條:鑒于甲方不能向乙方提供房產(chǎn)證等有效證件,合同生效日后,商品房如有拆遷,獲得拆遷款全部歸乙方所有,(如需甲方配合,拆遷所提供證明是乙方商品房,甲方應(yīng)積極配合)。
第六條:以上條款如有違約,甲方應(yīng)返還乙方購房總金額。
第七條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字):____________乙方(簽字):____________
____________年____________月 ____________日
【商品房買賣合同】相關(guān)文章:
有關(guān)商品房買賣合同 《商品房買賣合同》的合同范本04-06
商品房買賣合同模板怎么填寫,商品房買賣合同預(yù)售模板11-15
商品房買賣合同06-13
商品房買賣合同05-15
商品房買賣合同05-14
商品房的買賣合同12-20
北京商品房買賣合同08-19
商品房買賣合同【熱】06-15
【熱門】商品房買賣合同06-16
商品房買賣合同【熱門】06-16