- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
關于承攬加工合同
在人們的法律意識不斷增強的社會,合同起到的作用越來越大,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編幫大家整理的關于承攬加工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
關于承攬加工合同1
定作方:
承攬方:
供料方:
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。
經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個工作日。
風險提示:
加工承攬業(yè)務中,質(zhì)量約定必須明確具體,不可口頭約定或模糊約定,以避免日后發(fā)生糾紛。
質(zhì)量條款要約定明確仔細。
雙方應以樣品為準來確定質(zhì)量,除了雙方封存樣品外,還應提供書面的樣品質(zhì)量描述。
為了避免樣品的遺失、損壞或內(nèi)部質(zhì)量問題引發(fā)糾紛,請妥善保管樣品并確保在需要時能夠提供完整的樣品信息和資料。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。
2、所有工程材料必須嚴格按照工程項目預算書規(guī)定的規(guī)格和品質(zhì)要求選用。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方開始實施施工時,必須確保工地已經(jīng)具備了適宜的施工條件。
3、在施工過程中,我們將與物業(yè)管理或相關管理單位進行協(xié)調(diào),確保施工活動不會影響周邊環(huán)境和其他業(yè)主的正常生活。我們將及時與物業(yè)管理方溝通,協(xié)商施工時間、施工區(qū)域和施工方式,盡量減少對周邊環(huán)境和業(yè)主生活造成的影響。同時,我們也會配合管理單位的相關要求,確保施工過程安全有序,做到施工與周邊環(huán)境的和諧共處。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。
不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。
在承攬定制業(yè)務時,尤其是當定作方提供原材料時,承攬方必須格外注意對原材料的質(zhì)量驗收工作。只有經(jīng)過嚴格的驗收并確保合格后,才能將原材料入庫使用。
根據(jù)合同法的相關規(guī)定,如果承攬方因保管不善導致定作方提供的`原材料或完成的成果遭受毀損或滅失,承攬方應當承擔損害賠償責任。
為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提供符合約定的產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格和質(zhì)量。如果產(chǎn)品不符合約定標準,但甲方同意接受并利用,雙方應按照實際質(zhì)量重新協(xié)商定價。
2、甲方交貨后,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,丙方應承擔返工、返修、報廢等相關費用,并對質(zhì)量問題造成的生產(chǎn)延誤承擔責任。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規(guī)格、品型驗收。
2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收。
3、項目施工完畢后,由乙方工程監(jiān)理先行進行自檢。自檢合格后,工程驗收單將上交給甲方,由甲乙雙方共同進行驗收。
4、甲方在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量存在問題,應當在驗收單中詳細描述問題,并邀請乙方進行現(xiàn)場勘察確認。經(jīng)雙方確認確有質(zhì)量問題的,乙方需承諾進行后期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內(nèi),甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品損壞,應立即通知乙方,并在12小時內(nèi)安排乙方工作人員前往現(xiàn)場進行檢修和維護。乙方將及時到達現(xiàn)場,并向甲方報告維修情況。
24小時內(nèi)保證制品的正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。
2、在工程進行過程中,若因乙方自身原因?qū)е聠T工或第三方遭受人身傷害或財產(chǎn)損失,乙方應承擔全部責任。
3、由于乙方的不當使用、擅自改造、災害以及不可抗力等原因?qū)е轮破窊p壞,甲方免責。
十二、合同變更:
1、合同內(nèi)容及條款的變更,必須經(jīng)雙方代表另行起草合同附件,并在附件上簽字蓋章方為有效。
2、因合同變更造成與本合同相關內(nèi)容不符時,以合同變更后的附件為依準。
十三、違約責任:
1、甲方如因自身原因?qū)е聼o法在約定的施工期內(nèi)完成工程,每延遲一天需支付工程總額1%的違約金給乙方。
2、甲方若未能按時支付工程款項,超過約定日期一天,將按工程總額的1%作為逾期罰款。
3、由于審批手續(xù)導致工程延遲或罰款,甲方將承擔所有相關責任。
4、甲方未按時支付應付款項時,乙方保留所提供制品的所有權。
5、一方未經(jīng)另一方同意擅自違反合同約定的情況下,另一方有權停止繼續(xù)履行合同,并要求違約方承擔由此造成的損失。
6、雙方如發(fā)生糾紛,應首先通過友好協(xié)商解決;若協(xié)商不成,可選擇向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照
2、工程項目預算,施工圖及效果圖。
十五、合同成立和生效
1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十六、其他
本合同如有任何未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商一致后可簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議經(jīng)有關方蓋章簽字后生效,作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
若本合同與補充協(xié)議有任何沖突的情況下,應以補充協(xié)議為準。
若協(xié)商不成的,則適用其解釋的規(guī)定。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
關于承攬加工合同2
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、請?zhí)峁┮韵赂袷降男畔ⅲ盒吞,單位,?shù)量,單價,金額。
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的`提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責任:除非因不可抗力原因,否則任何一方未履行合同均應承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:若未能按時交付定制品或未能完成工作,應支付相當于未交付定制品或未完成工作部分價款總額___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:如需中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,應賠償承攬方因此造成的一切損失。若中途廢止合同,若承攬方提供原材料,則需支付未履行部分價款總值的30%作為違約金;若承攬方未提供原材料,則需支付承攬方未履行部分酬金的50%作為違約金。其他違約行為將按照《加工承攬合同條例》第二十二條的相關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式兩份,正本雙方各執(zhí)一份,副本送工商行政管理局備案。
十一、本合同自雙方簽署之日起生效,有效期至________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
關于承攬加工合同3
定作單位:______________________________
_______________項目經(jīng)理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:______________________________
____________________機械制造有限公司(以下簡稱乙方)
甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:____________________高爐大修項目鋼結(jié)構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、我們采取全包干的承攬方式,包括人工、輔材、機械、工期、質(zhì)量、安全以及綜合單價。在此模式下,我們將按照合同約定的價格一次性完成項目,并確保最終交付符合質(zhì)量要求和安全規(guī)范。
三、加工單價:每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計_______________歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、下單后,我們將按照雙方確認的加工制作排圖進行制造。在預組裝前,我們會進行坡口形成,并進行驗收,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。同時,我們還將提供防腐涂裝服務。最終交付的產(chǎn)品將由雙方簽字認可。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后,乙方按圖紙要求負責組織排套材下料,排圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;
二、乙方應自行采購本加工構件所需的所有輔材、措施用料,采用甲方控制下乙方供應的方式。所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、在經(jīng)過甲方批準后,乙方可以考慮使用代替材料。如果因乙方原因使用了代用材料,乙方需承擔相關費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設計圖紙、修改記錄、轉(zhuǎn)化說明、變更通知、施工方案及相關技術文件,本乙方將嚴格遵照國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》以及有關工程質(zhì)量的規(guī)定,保證本加工構件的質(zhì)量符合要求。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、甲方須提供一套加工圖紙及加工技術說明資料給乙方,交付完成后要收回,乙方不得保留任何技術資料的副本。甲方規(guī)定技術資料必須按其標準程序進行記錄整理,采用特定的表格格式。
五、在完成加工和預組裝后,我們將按照國家頒布的工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準和技術要求,進行驗收交付。乙方將提供必需的技術資料和相關的質(zhì)量證明,并通知甲方進行驗收。同時,我們會辦理交付手續(xù)。在出廠之前,我們會按照甲方的貫標要求整理好加工的'技術資料,并交給甲方一份復印件。
六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔由自身原因?qū)е路倒、修改的費用。如加工構件質(zhì)量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失。
七、甲方的監(jiān)造人員負責對工程進行質(zhì)量檢查、監(jiān)督并辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可,并不意味著乙方對加工構件的質(zhì)量負全部責任。
定作方:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
__________年________月________日
關于承攬加工合同4
甲方:_________
乙方:_________
第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
風險提示:
在制作產(chǎn)品時,原材料是必不可少的。原材料可以由定制者或承攬者提供,但不管是哪一方提供,都需要明確對原材料質(zhì)量的要求。如果是定制者提供原材料,則承攬者需要更加謹慎地檢驗原材料的質(zhì)量,并確保經(jīng)過驗收合格后入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,如果因為承攬者保管不善導致定制者提供的原材料或成品損壞、丟失,那么承攬者需要承擔賠償責任。因此,承攬者需要增強對原材料的風險意識,確保安全保管原材料。
第三條乙方所交的.加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認為合格。
第四條材料由_________方負責。
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關損失。
第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認為屬實者,則不在此限。
風險提示:
在加工成品的交貨方式中,通常有兩種選擇:一種是由定制方在承包方的倉庫提取貨物,另一種是由承包方將貨物送至雙方協(xié)商好的交貨地點。這兩種方式存在著不同程度的風險和損失可能性,因此雙方需要謹慎選擇最有利的交貨方式。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,甲方選擇與廠商建立合作關系。廠商在試用期間為三個月,每月需接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次。試用期滿后,只有考核評分達到一定標準的廠商才能成為甲方的正式加工廠商。
第十二條每個月,我們的加工廠都會接受甲方的外包質(zhì)量管理檢查,以確保我們的產(chǎn)品符合高質(zhì)量標準。我們每月都會評估我們的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和價格,并將這三個因素分別考核。一年一次總的考核將根據(jù)我們在這三個方面的表現(xiàn)來劃分等級,以便我們能夠不斷提高自己的工作表現(xiàn)。
第十三條付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章):_________
_________年_________月_________日
關于承攬加工合同5
委托方:____________
承攬方:_________________
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質(zhì)量標準:
乙方將根據(jù)甲方提供的圖紙和技術要求進行加工,并嚴格按照質(zhì)量標準執(zhí)行。在加工過程和運輸中,允許的`損壞率為千分之幾,但損壞的零件必須歸還給甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結(jié)算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委托乙方進行鍍鋅、淬火等加工工作,乙方應在約定的時間內(nèi)完成加工任務。若因乙方延遲交付而導致甲方經(jīng)濟損失,乙方需承擔相應賠償責任,每天按加工產(chǎn)品總值的千分之一交納罰金。另外,如果甲方未按時交付加工物品給乙方,導致乙方停工損失,甲方應當按照實際損失賠償乙方。
甲方:________________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:____________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:_____________
____________年________月______日
關于承攬加工合同6
定作人:______________________ 合同編號:______________________
承攬人:______________________ 簽訂地點:______________________
第一條:合同將包括項目細節(jié)、數(shù)量、報酬金額以及交付期限。簽訂合同的具體時間將在雙方商定后確定。
項目名稱及內(nèi) 容計量單位數(shù)量工作量(工時)報酬交付期限
單價總金額
合計人民幣金額(大寫): ¥:
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條 技術標準、質(zhì)量要求:
第三條 承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:
第四條抱歉,我無法提供關于定制技木資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求。如果您需要幫助,請告訴我您的.具體需求,我會盡力提供幫助。
第五條承攬人使用的材料由供應商提供。材料的檢驗方法如下:
第六條定制人是否允許將項目中的主要工作交由第三方完成取決于具體情況。通常情況下,定制人會希望直接與主要工作的承攬方合作,確保項目的質(zhì)量和進度。如果定制人同意由第三方完成主要工作,通常是因為第三方具有更專業(yè)的技能或資源,能夠更好地完成任務。需要注意的是,無論工作由誰完成,定制人都應該對項目的整體進展負責,并確保最終結(jié)果符合預期。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結(jié)算方式及期限:
第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫): 元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條如果定作人未向承攬人支付報酬或材料費,根據(jù)相關法律規(guī)定,承攬人通常是可以依法留置工作成果的。
第十二條 違約責任:
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;如協(xié)商不成,可以尋求當?shù)毓ど绦姓芾聿块T的調(diào)解;若調(diào)解仍無法達成一致意見,雙方同意提交廣州仲裁委員會進行仲裁。
第十四條 其他約定事項:
廣州市工商行政管理局監(jiān)印
定作人(章):______________________
住所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號碼:______________________
委托代理人:______________________
電話:______________________
開戶銀行:______________________
賬號:______________________
郵政編碼: ______________________承攬人(章):______________________
住所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號碼:______________________
委托代理人:______________________
電話:______________________
開戶銀行:______________________
賬號:______________________
郵政編碼:______________________
鑒(公)證意見:______________________
經(jīng)辦人:_______________________
鑒(公)證機關(章)______________________
年 月 日
關于承攬加工合同7
簽定日期:20xx年xx月xx日
定作方(甲方):xxxx
電話:xxxxxx
承攬方(乙方):xxxx
電話:xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應原材料:
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:xxxxxxxxxx。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:xxxxxxxxxxxx。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:xxxxxxxx。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:xxxxxxxxxxxx。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):xxxx
乙方(蓋章):xxxx
關于承攬加工合同8
承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結(jié)算辦法與時間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的',甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
。ㄒ唬┘追剑
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
。ǘ┮曳剑
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:
。1)提交xx仲裁委員會仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xxxx定作方(蓋章):xxxx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xxxxxx地址:xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點:xxxx簽訂地點:xxxx
關于承攬加工合同9
定做方:_____________
地址:_________
電話:_________
法定代表人:_________
承攬方:_____________
地址:_________
電話:____________
法定代表人:_________
甲方委托乙方進行加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1、本合同規(guī)定,定做方委托承攬方進行加工后,將所有加工制成品交付給定做方,此舉涉及定做方的所有相關法律事務。
2、原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
1、定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
1、根據(jù)雙方約定的樣品質(zhì)量標準,定做方有權拒收任何不符合標準的產(chǎn)品。經(jīng)過檢驗,只有符合或高于樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品才會被接受。
2、承攬方應當為每件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或行業(yè)標準有其他規(guī)定,應以相應標準為準,承攬方應提供完整的成品和相關資料文件。
四、訂單確認
1、訂購方應以書面形式將訂購信息發(fā)送給承包方,可以通過傳真或快遞的方式進行發(fā)送。
2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單,指單品訂購數(shù)量_____套以上,特殊產(chǎn)品,指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商交貨期。
3、定制方需指定訂購負責人,訂單必須由該負責人親筆簽字或蓋章確認,方可生效,否則承接方將不接受該訂單。
4、特此確認,定制方傳真給承攬方的訂單一經(jīng)確認后,即與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
1、雙方確認產(chǎn)品訂單后,定做方須在訂單確認日起____天內(nèi)支付總額的____%作為預付款給承攬方,剩余款項在定做方驗收貨物后____天內(nèi)支付給承攬方。
2、產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用定做方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
2、承攬方在完成工作時,應當按照合同約定選擇合適的原材料,并接受定做方的檢驗。如果承攬方故意隱瞞原材料的質(zhì)量問題,或者使用不符合合同規(guī)定的原材料導致定做品質(zhì)受損,定做方有權要求承攬方重新制作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、在承攬方在履行定做方的要求時,如發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求存在不合理之處,應及時告知定做方;定做方應在規(guī)定時間內(nèi)給予答復,并提出修改意見。若承攬方在規(guī)定時間內(nèi)未獲得答復,有權暫停工作,并及時通知定做方,因此所造成的損失需由定做方承擔。
2、定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
3、雙方合作,承攬方需提供圖紙和技術資料進行生產(chǎn)。如圖紙和技術資料有變更,承攬方應及時告知定做方,經(jīng)定做方認可后方可按訂單要求進行生產(chǎn)。
八、價款
按照具體的`訂貨單進行價款結(jié)算。
九、驗收標準和方法
1、根據(jù)合同約定的質(zhì)量標準,需要按照圖紙和樣品進行驗收。
2、承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
3、雙方約定的樣品作為驗收標準,定做方每批產(chǎn)品到貨后進行檢驗。若產(chǎn)品不符合樣品標準,定做方將及時通知承攬方,要求在約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
4、定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
5、當雙方對定制物品的質(zhì)量產(chǎn)生爭議時,可以委托法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構進行檢驗,并由其提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
1、定制物品的交付期限應當按照合同約定履行。如果任何一方希望提前或延遲交付定制物品,必須事先與對方達成協(xié)議,并嚴格按照協(xié)議執(zhí)行。
2、交付定制物品的日期計算方式如下:承攬方自行配送定制物品時,以定制方收到物品并在物品上蓋章的日期為準;委托運輸公司配送時,以運輸公司簽發(fā)的發(fā)貨日期為準;自行提取物品時,以承攬方通知的提取日期為準,但提取通知中必須包含足夠的提前時間給定制方。雙方有其他約定的,按照約定的方式計算。
十一、包裝、運輸及費用
1、發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
2、發(fā)貨方應根據(jù)收貨方確定的運輸路線、運輸方式和送貨地點,委托承運單位進行發(fā)運。在裝載貨物時,應盡量充分利用運輸工具的容量或承載能力,以降低運輸成本。
3、承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿(mào)易手冊由定做方按海關法及相關法律規(guī)定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產(chǎn)生一切支出費用損失,由承攬方全數(shù)承擔。
十三、保密條款
1、承攬方不得將定做方的產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品展示給除定做方以外的任何第三方。
2、承攬方未經(jīng)定做方書面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
3、未經(jīng)定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
4、定制方不得將承接方所提供的產(chǎn)品價格透露給任何第三方。
5、雙方同意對所有定制方口頭或書面披露給承攬方的保密信息嚴格保密,包括但不限于數(shù)據(jù)、圖紙、材料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定制方對承攬方有責任,也不得使任何第三方直接或間接地輕易獲取上述信息。
6、雙方同意根據(jù)國家法律法規(guī)的要求,采取必要的技術措施保護存儲在計算機中的數(shù)據(jù),防止未經(jīng)授權的第三方輕易獲取這些數(shù)據(jù)。
7、雙方同意,在本協(xié)議項下,定制方提供的所有文件,包括但不限于工業(yè)秘密和技術秘密,均受到保密義務的約束。
8、承攬方同意在收到定做方的要求后立即返還所有樣品和文件。即使在此期間雙方有業(yè)務往來,承攬方也無權保留任何樣品或文件。如果根據(jù)承攬方的文件進行澆鑄、再制造或抽選樣品或其復制品,承攬方同意將這些物品連同原始文件一起歸還給定做方。
9、以上所有資料(包括但不限于數(shù)據(jù)、圖表、樣品、規(guī)格、手冊、文件、模具、產(chǎn)品和其他信息)均屬定做方所有,未經(jīng)定做方許可,承攬方不得擅自使用或提供給第三方使用,也不得用于為第三方加工產(chǎn)品。
10、請務必小心處理專門為生產(chǎn)而寄送的樣品,并確保不讓任何第三方輕易獲取。僅在執(zhí)行訂單所需時才能使用照片、掃描或其他光學記錄。嚴禁將這些物品轉(zhuǎn)交給任何第三方。在訂單完成后,應立即將樣品返還給定制方。
11、承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
12、在生產(chǎn)訂單的過程中,定做方和承攬方共同研發(fā)的成果及其中涵蓋的技術秘密應屬于定做方的專有財產(chǎn)。未經(jīng)定做方許可,承攬方不得擅自使用這些成果和技術秘密。
13、當事人同意書面聲明,將上述合同條款約束于訂單生產(chǎn)相關的所有事宜,并確保所有員工遵守這些條款。
14、定制方有權在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按照實際質(zhì)量與約定質(zhì)量的差異確定價格,可以適當減少酬金或價款;如定做方不同意接受,則承攬方應當承擔修整或更換責任,并承擔逾期交付的違約責任;若修整或更換后仍不符合合同規(guī)定,則定做方有權拒絕接收,由承攬方承擔相應賠償責任。
2、如果承包方交付的定制物品或完成的工作數(shù)量少于合同規(guī)定,定制方仍然需要的部分應當按照合同數(shù)量補足,逾期交付的部分則應按照延遲交付的處理方式處理。如果定制方不再需要少交或延遲交付的部分,承包方應當賠償定制方因此而產(chǎn)生的損失。
3、如果定制物品未按合同規(guī)定的包裝要求進行包裝,需要進行返工或重新包裝,這些費用由承包方承擔。如果定制方不要求返工或重新包裝,而要求賠償損失,承包方應支付定制方不合格包裝物低于合格包裝物價值的部分。如果包裝不符合合同規(guī)定導致定制物品損壞或丟失,由承包方承擔賠償責任。
4、逾期交付定制物品(包括返修、更換、補交等)的,應向定制方支付違約金____元;(合同未明確規(guī)定的,應參照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定制方支付違約金)若按酬金計算,每逾期一天,應支付逾期交付部分酬金總額的千分之一作為違約金。
5、未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
6、如果無法交付定制物品或無法完成工作,應支付無法交付定制物品或無法完成工作部分價款總值的15%至25%的違約金,或者酬金總額的30%至50%。
7、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
8、對于代運或送貨的定制物品,如果出現(xiàn)錯發(fā)到達地點或接收單位的情況,除了按照合同規(guī)定負責將物品運送到指定地點或接收單位外,還需要承擔額外的運輸費用以及延遲交付定制物品所造成的責任。
9、由于疏忽大意導致定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品損壞或丟失的情況發(fā)生,造成定做方損失的,需承擔相應賠償責任。
10、未按合同規(guī)定的方式和時間對定做方提供的原材料進行檢驗,或者在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求卻未按合同規(guī)定的時間通知定做方更換或補充的情況下,由承攬方承擔工作質(zhì)量和數(shù)量方面的責任。
11、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
12、承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),若因不可抗力導致本合同無法履行,相關方可免責。
十六、合同解除
1、雙方同意,本合同簽訂后不得私自更改或解除。若因不可抗力導致無法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商一致后可進行變更或解除。提出方應在不可抗力事件發(fā)生后的二十四小時內(nèi)通知對方,并按照協(xié)商達成的方案進行合同變更或解除手續(xù)。
2、若承攬方未能在約定交貨期內(nèi)交付貨物,定做方有權解除合同,并要求承攬方退還所有已支付的款項。若承攬方在解除合同后_____日內(nèi)仍未退款,則需按照約定每日向定做方支付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
雙方如發(fā)生本合同糾紛,應首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,應提交_____________方所在地的人民法院訴訟解決。
本合同自______年____月____日起生效,至雙方履行完畢止,合同履行完畢即失效。在合同有效期內(nèi),除非經(jīng)雙方協(xié)商一致,否則不得擅自變更或解除合同。如有未盡事宜,應由雙方共同商定補充規(guī)定,補充規(guī)定應與本合同具有同等法律效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:_____________
公章:_________
法定代表人:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
法定地址:_________
電話:_________
________年_____月_____日
承攬方:_____________
公章:_________
法定代表人:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
法定地址:_________
電話:_________
________年_____月_____日
關于承攬加工合同10
承攬方:________以下簡稱甲方
定作方:________以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
品名規(guī)格(長,寬,高cm)單位數(shù)量備注
玻璃柜臺130x40x90件120
塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜
玻璃臺面柜臺180x100x95件20
棉布貨架180x40x200件10
大百貨電器貨架180x80x200件5
小百貨貨架180x50x200件80
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,對于木制品,必須嚴格掌握其木材的干燥程度,同時榫縫和肩角結(jié)構也必須密不可分,確保結(jié)構堅固牢固;表面要求平整光滑,不存在任何形變、翹曲、撥縫或松榫等現(xiàn)象。而對于塑料制品,平直整齊是必要條件,四周不能有任何翹起或脫膠現(xiàn)象。在安裝玻璃時,必須按照圖紙標示位置進行,保證方正平直,容易安裝。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九________年二月一日前送交甲方。
在工作過程中,甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的圖紙存在問題應立即告知乙方,并要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)提出修改意見。若乙方未在規(guī)定時間內(nèi)回復,則甲方有權停止工作并通知乙方,因此造成的損失由乙方負責賠償。
第五條 工程價款:
按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法:
加工成品制作完成后,甲方會通知乙方到工廠進行驗收。乙方必須在三天內(nèi)到場進行驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為準。若在驗收中發(fā)生爭議,雙方可以向縣物價局提出檢測要求。
第七條 交貨的時間和地點:
_____年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費用負擔:
由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:
甲方承擔運輸責任,每件物品的運輸費用為2元,總共運輸費用為490元,全部由乙方支付。若因運輸造成損失,甲方將負責賠償。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。
甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,如果甲方交付的定制物品數(shù)量少于合同規(guī)定的數(shù)量,而乙方仍需要這些物品,則甲方應當按照數(shù)量進行補償,未補足的部分將被視為逾期交付。如果乙方不再需要這些物品,則有權解除合同,由此造成的任何損失將由甲方承擔。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的`價款總額的千分之一償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六,若由甲方承擔貨品運輸責任,若在運輸過程中導致定制物品受損,甲方應負責修理并確保達到合同規(guī)定的質(zhì)量標準。否則,乙方有權拒收貨物。
第十三條 乙方的違約責任
一,如果乙方在合同履行過程中改變定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當承擔由此引起的一切責任和損失,并向甲方進行賠償。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三,如果乙方未能按合同規(guī)定時間提供圖紙和其他技術資料,甲方在交付定做物的日期得以順延的情況下,有權要求乙方承擔由于停工待料導致的損失。
四,如果乙方未能按照合同規(guī)定及時付款,應按照中國人民銀行的相關規(guī)定支付違約金給甲方。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_____年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:_____(蓋章)
代表人:_____(簽名)
地址:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號:_____
__年___月__日
乙方:_____
代表人:_____
地址:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號:_____
__年___月__日
關于承攬加工合同11
______(以下簡稱甲方)
______(以下簡稱乙方)
雙方本著公平合理的原則,基于《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等法律法規(guī)的規(guī)定,甲方委托乙方對上升下降管進行加工制作。經(jīng)過充分協(xié)商和談判,達成一致意見并簽訂本合同,以確保雙方的權益得到保障,并遵守約定條款。
第一條加工構件品名與價款
一、甲方委托乙方加工制作某高爐大修項目的上升下降管和錨固件。乙方應無條件接受任務并按要求完成。
二、我們采取全包干的承攬方式,包括人工、輔材、機械、工期、質(zhì)量、安全以及綜合單價。在此模式下,我們將按照合同約定的價格一次性完成項目,并確保最終交付符合質(zhì)量要求和安全規(guī)范。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000、00元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構件未進行防腐涂裝,甲方可選擇分包單位在制作場地進行防腐涂裝,也可自行處理。乙方將免費提供構件機械翻身服務,以確保加工質(zhì)量。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限為50個日歷天,乙方應按照甲方的施工進度要求、加工順序和出廠時間及時完成構件加工。具體交付日期甲方將提前5天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方應提供所有工程所需的鋼材,并將其送至乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方須指派專人向甲方辦理領料手續(xù),并按照制定的材料預算進行使用(板材材損3%)。組織排版、套材下料的責任由乙方承擔,排版圖必須經(jīng)過甲方確認后才能進行下料切割,如超領或浪費材料,甲方有權回收或在乙方工程款中扣除同期市場價并加收5%的采管費。
二、乙方應自行采購本加工構件所需的所有輔助材料和措施用料,采用甲方控制乙方供應的形式。所有采購的'材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設計圖紙、修改記錄、轉(zhuǎn)化說明、變更通知、施工方案及相關技術文件,本乙方將嚴格遵照國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》以及有關工程質(zhì)量的規(guī)定,保證本加工構件的質(zhì)量符合要求。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、甲方須提供一套加工圖紙及加工技術說明資料給乙方,交付完成后要收回,乙方不得保留任何技術資料的副本。甲方規(guī)定技術資料必須按其標準程序進行記錄整理,采用特定的表格格式。
五、驗收交付:以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術資料和有關質(zhì)量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續(xù)。
六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;乙方應無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔由自身原因?qū)е路倒、修改的費用。如加工構件質(zhì)量低劣又無法修理的。
七、甲方的監(jiān)造人員負責對工程進行質(zhì)量檢查、監(jiān)督并辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可,并不意味著乙方對加工構件的質(zhì)量負全部責任。
甲方:______乙方:______
簽約人:______簽約人:______
簽約地點:______簽約日期:______
關于承攬加工合同12
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:年月日
第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術標準、質(zhì)量要求:
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的`,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:
賬號:
經(jīng)辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
關于承攬加工合同13
訂做方(以下簡稱需方):_________________
承攬方(以下簡稱供方):_________________
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《_____________》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱:電腦顯示器規(guī)格:24英寸數(shù)量:50臺單價:1200元金額:60000元
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,由我方按照需方確認的標的物圖紙進行加工。
三、請供應商嚴格按照圖紙要求加工產(chǎn)品,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關規(guī)范要求,并配合甲方的.監(jiān)督檢查。
四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一批樣品芯模交貨時間為________月________日,第二批樣品芯模交貨時間為________月________日。
六、需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算。
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預付材料款________元,需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
八、貨物所有權自付清全部貨款之日起轉(zhuǎn)移,但買方未履行支付全部貨款的義務時,貨物仍歸賣方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:我們將通過汽運的方式將貨物運送至施工現(xiàn)場。供方將負責幫助配貨并承擔運輸費用。至于工地的卸車和其他費用將由需方承擔。
十、本合同解除的條件為:雙方履行完合同約定的義務或經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同。
十一、違約責任:由違約方負責;
十二、合同糾紛的解決方式主要包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等途徑。當發(fā)生合同糾紛時,首先應當通過協(xié)商的方式進行溝通和協(xié)調(diào),尋求雙方的共識和解決方案。如果協(xié)商不成,可以選擇向相關仲裁機構申請仲裁解決糾紛,或者依法向人民法院提起訴訟解決糾紛。不同的解決方式適用于不同情況下的合同糾紛,當事人可以根據(jù)具體情況選擇合適的解決途徑。
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
訂做方:____________________
承攬方:____________________
單位:________________
單位:________________
法定代理人:________________
法定代理人:________________
委托代理人:________________
委托代理人:________________
電話:________________
電話:________________
開戶行:________________
戶名:________________
帳號:________________
卡號:________________
郵編:________________
郵編:________________
簽訂時間:________________
關于承攬加工合同14
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
2.產(chǎn)品質(zhì)量標準:乙方在加工過程中應按照甲方提供的技術要求和質(zhì)量標準進行加工,確保產(chǎn)品達到預期質(zhì)量。在加工和運輸過程中,允許產(chǎn)品損壞率不超過千分之一,但損壞的產(chǎn)品必須歸還給甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委托乙方進行家具制作,乙方應按照合同約定的交貨時間和數(shù)量完成制作。若乙方未能按時交貨,應承擔甲方因此而遭受的'經(jīng)濟損失,罰金為每天加工產(chǎn)品總值的千分之五。若甲方未按照約定時間和數(shù)量交付所需材料,導致乙方停工并產(chǎn)生損失,甲方應按照實際損失進行賠償。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
關于承攬加工合同15
定作方:_____(簡稱甲方)
承攬方:_____(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產(chǎn)品:_____
品名___________
規(guī)格型號___________
單位___________
數(shù)量___________
單價___________
價款或酬金___________
1、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3、履行的期限、地點和方式:
4、驗收標準和方法:
5、結(jié)算方式:
6、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
。1)若承攬方未能按照合同要求交付定制產(chǎn)品或完成工作,則應承擔違約責任。具體來說,承攬方應支付相應的違約金,其金額應為未能交付定制產(chǎn)品或未能完成工作部分的價值總額的.____%或酬金總額的____%。
。2)定做方的違約責任:如果中途變更定做物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,定做方需要賠償承攬方因此造成的損失。如果在中途解除合同,而承攬方已經(jīng)提供了原材料,定做方需要償付未履行部分價款總值的20%作為違約金。如果承攬方?jīng)]有提供原材料,則定做方需要償付承攬方以未履行部分價款總值的50%作為違約金。
分酬金____%的違約金。
7、雙方約定的其它條款:
8、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9、在本合同履行過程中,如發(fā)生任何糾紛,雙方應首先及時通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商無果,任何一方均有權向合同管理機構申請仲裁或調(diào)解,也可以選擇直接向人民法院提起訴訟。
10、本合同一式____份,正本雙方各執(zhí)____份。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12、本合同簽訂日期:____年____月____日
定作方:____
承攬方:____
法定代表人:____
法定代表人:____
____年____月____日
【承攬加工合同】相關文章:
加工承攬合同07-21
承攬加工合同09-10
加工承攬合同07-15
承攬加工合同11-12
(精選)加工承攬合同07-17
加工承攬合同02-22
承攬加工合同11-23
加工承攬合同經(jīng)典03-07
加工承攬合同12-10
加工承攬合同07-18