承攬的合同

　　隨著法律知識的普及，越來越多的場景和場合需要用到合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編收集整理的承攬的合同，歡迎閱讀與收藏。

承攬的合同1

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工木門油漆，經(jīng)雙方充分協(xié)商特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工產(chǎn)品：

　　品名、規(guī)格、單位、數(shù)量等見清單

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：按定作方的工藝要求制作，（門厚45mm），加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)。

　　第三條技術(shù)資料，樣塊提供辦法：

　　承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的樣塊或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應及時回復，提出修改意見。2，承攬方對于承攬的工作，定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

　　第四條合同總價為小寫￥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付￥40500.00，大寫肆萬零伍佰元整，安裝完畢，如油漆沒有質(zhì)量問題，驗收合格后支付余款￥2190.00，大寫貳仟壹佰玖拾元整！

　　附：產(chǎn)品明細表

　　產(chǎn)品及價目明細表

　　名稱

　　單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總額

　　備注

　　子母門和對開門

　　套

　　40

　　480

　　19200

　　單開門

　　套

　　81

　　290

　　23490

　　合計

　　42690

　　第五條驗收標準和方法：

　　按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的'以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）

　　第六條提貨的時間和地點：

　　提定作物期限應當20xx年4月16日提貨，按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，提定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第七條包裝要求：里面用保護膜包裝，外面用紙皮包裝！

　　第八條違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金，為總金額的5％；

　　5、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

　　本合同自20xx年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式貳份，雙方各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　_____年_______月______日簽訂

承攬的合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)〈〈中華人民共和國民法典〉〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：天。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20__年11月22日。

　　第二條甲方責任，權(quán)利和義務

　　1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開工現(xiàn)場準備工作，清除影響施工的'障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關(guān)費用。

　　4、根據(jù)乙方要求及時做好工程驗收工作。

　　第三條乙方責任、權(quán)利和義務

　　1、指派項目責任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務。

　　2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　第四條工程項目

　　1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價元/2__812=元

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45__100的鋁材做骨架，單價元/2__46.52=元

　　3、上海雙雄銅門廠，單價元/2__4.72=元樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網(wǎng)，單價元/2__542=元

　　5、推拉門：單價元/2__35.32=元

　　6、陽光房，45__75方管做骨架，8厚鋼化玻璃，單價元/2__=元

　　7、衛(wèi)浴門，1元/條__5條=5元

　　8、室內(nèi)門，元/條__9條=元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價元/__=元

　　第五條工程質(zhì)量及驗收

　　1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內(nèi)未能組織驗收，則視為驗收認可。

　　3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。

　　4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：元

　　1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個月后再支付。

　　第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效;

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期：______年______月______日簽訂日期：______年______月______日

承攬的合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因與東莞市____家具配件廠加工承攬合同糾紛一案，委托乙方的律師進行代理訴訟，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立下列條款，以資共同遵守履行。

　　一、乙方指派實為根據(jù)，以法律為準繩參加訴訟活動，全力維護甲方的合法權(quán)益。

　　二、甲方必須如實地向承辦律師敘述案情，主動提供有關(guān)證據(jù)和資料。如甲方故意向承辦律師捏造事實，弄虛作假，乙方有權(quán)終止代理，依約所收費用不予退還。

　　三、如乙方無故終止合同，所收律師費退還甲方。如甲方無故終止合同，律師費不予退還。

　　四、參照國家《律師業(yè)務收費辦法》，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方按以下方式向乙方繳納律師費(選其一)：

　　1、按本案標的額之比例收取律師費：甲方在扣除xx美金后，甲方按剩余的總款項的30%支付給乙方作為律師費。

　　2、按收取辦案費后再采取風險收費方式收取律師費：

　　3、按雙方約定之其他方式(按時、按件等)收取律師費：

　　五、乙方律師為甲方辦案所需之證據(jù)收集、調(diào)查、交通、食宿及津貼等費用，由甲方負擔。該費用之承付，經(jīng)雙方協(xié)商，甲方向乙方支付深圳范圍內(nèi)辦案費(包干)無元。市外另行商定。

　　六、甲方委托乙方代理權(quán)限，依授權(quán)委托書確定之。

　　七、如甲方在簽訂本合同后，非因乙方過錯而提出撤訴和庭外和解，乙方收取的代理費不予退還甲方，未收部分應補交乙方。

　　八、本合同的有效期限，自簽訂之日起至本案委托階段終止(判決、裁定、調(diào)解、案外和解或撤銷訴訟)。本案終結(jié)后，如甲方繼續(xù)委托乙方代理上訴、申訴、或執(zhí)行，雙方應另行訂立委托合同，費用另計。

　　九、在執(zhí)行本合同期間，如乙方要求變更合同條款，需經(jīng)雙方協(xié)商確定并作為本合同的'附件，與本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式三份，甲乙方各執(zhí)一份，一份交承辦律師。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方：

　　代表人(簽字)：

　　身份證號碼：

　　年 月 日

　　年 月 日

承攬的合同4

　　認立合同雙方：_______

　　承攬方：_______

　　定作方：_______

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作＿，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求：

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　（1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。2.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。

　　第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供

　�。�1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　�。�1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　�。�1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結(jié)算方式及期限

　　第十一條 其它

　�。ㄈ纾�1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金______元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的.價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的______％（30－50％的幅度）或酬金總額的______％（30－50％幅度）違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條＾糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自______年______月______日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式______份，交______（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方： 承攬方： 代表人：_______ （蓋章）

　　地址：_______ 地址：_______

　　電話：_______ 電話：_______

　　開戶銀行：_______ 開戶銀行：_______

　　帳號：_______ 帳號：_______

　　_______年提供辦法：__________________。

　�。玻�產(chǎn)品檢驗標準和方法：________________________。

　�。常�交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________。

　�。矗�貨款及費用結(jié)算辦法及期限：__________________＿。

　�。担�本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

承攬的合同5

　　發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、工程名稱：_____________________________________

　　二、工程地點：_____________________________________

　　三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價____元

　　四、工程承包方式及范圍：

　　1、承包方式：包工不包料

　　2、承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的'補刷。

　　五、驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年____月____日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

　　八、甲乙雙方責、權(quán)、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失

　　九、安全：為保證工程質(zhì)量和施工安全，甲方指派_______為現(xiàn)場負責人，乙方指派____________為現(xiàn)場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經(jīng)濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方(公章)：________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

承攬的合同6

　　答辯人： 集團公司

　　住所地： 市 區(qū) 路 號

　　法定代表人： 職務： 總經(jīng)理

　　答辯人因與yy承攬合同糾紛一案，現(xiàn)依據(jù)事實和法律，提出以下答辯意見，請求人民法院依法駁回原告訴訟請求。

　　一、 集團陜西分公司為原告訴稱承攬合同的一方當事人，具有獨立訴訟主體地位，應當參加訴訟，原告無權(quán)直接起訴總公司。

　　《民事訴訟法》第四十九條規(guī)定，公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當事人。法人由其法定代表人進行訴訟。其他組織由其主要負責人進行訴訟�！睹裨V意見》第40條規(guī)定，民事訴訟法第四十九條規(guī)定的其他組織是指合法成立、有一定的組織機構(gòu)和財產(chǎn)，但又不具備法人資格的組織，第五款包括法人依法設立并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的分支機構(gòu)。 集團陜西分公司為依法成立、經(jīng)依法登記、有營業(yè)執(zhí)照的分公司，具有相對獨立性。與原告發(fā)生承攬合同糾紛的當事人為分公司，依據(jù)上述法律的規(guī)定，分公司雖不具有法人資格，但具有當事人資格，應當作為訴訟主體獨立參加訴訟。

　　該承攬合同糾紛為原告與分公司簽訂，總公司并不知情，對于該承攬合同的真實性及其履行情況均無從得知。原告訴稱與分公司存在承攬合同糾紛，分公司有獨立訴訟資格，原告應該以分公司為被告，無權(quán)直接起訴總公司。

　　二、原告訴稱，20xx年12月9日，分公司原負責人zz在其承攬合同中簽字，對所拖欠貨款進行了確認。而原告在起訴書中稱原負責人為“楊惠生”，若原負責人zz真的對所拖欠貨款進行了簽字確認，原告不可能不知原負責人z經(jīng)理的.真實姓名;且原告并沒有提供所稱的承攬合同，也沒有提供其他相關(guān)證據(jù)，答辯人有理由懷疑該承攬合同的真實性，不排除偽造的可能性。

　　三、 集團陜西分公司原負責人zz已涉嫌經(jīng)濟犯罪被西安市新城分局立案偵查，下落不明，并將本案涉及的相關(guān)合同及其他材料帶走，致使總公司無法掌握其他的證明材料，對本承攬合同是否真實存在及是否屬于zz的個人行為等重要事實無法明確，更無法考證，需要等zz歸案及公安機關(guān)的調(diào)查結(jié)果才能查明。因此，本案所涉承攬合同糾紛事實不清，證據(jù)不足，有待核實。

　　綜上，本案事實不清，證據(jù)不足，原告無權(quán)起訴總公司，根據(jù)《民事訴訟法》第四十九條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第2條、第65條等相關(guān)法律規(guī)定，特請求人民法院依法駁回原告訴訟請求，以維護答辯人合法權(quán)益。

此致

　　xx區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　年月 年 月 日

承攬的合同7

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　依據(jù)《_______________》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，乙方接受甲方的委托，就公司產(chǎn)品設計加工事項，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，信守執(zhí)行：

　　一、制作內(nèi)容與要求：訂購項具體內(nèi)容：_______________展示設計有限公司為的設計與制作，詳見報價單及圖紙。

　　二、甲方在圖紙與報價單上簽字后，乙方按照圖紙與報價單上所列內(nèi)容生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格，則甲方有權(quán)不予接受或退貨并要求全數(shù)退款，因此產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。

　　三、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計要求等，應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。

　　四、主材材料由乙方負責解決，輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。

　　五、乙方在合約簽字生效后，負責在月日前完成產(chǎn)品設計與制作。交貨地點，收貨人由甲方指定。

　　六、制作費結(jié)算方法：

　　1、雙方協(xié)定的價格為__________人民幣，甲方在設計制作開始前，須支付預付款計50%人民幣________。甲方在安裝結(jié)束后的七日以內(nèi)應安排專門人員驗收，甲方在驗收合格并收到增值稅發(fā)票后向乙方結(jié)清制作余款合計_整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規(guī)定的付款期限內(nèi)逾期未結(jié)清費用的`，甲方應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。設計制作費以(現(xiàn)金，支票、匯款)形式匯入乙方賬戶。

　　2、甲方如不履行合同，預付款即抵作違約金，無故拖欠余款，我司有權(quán)安排專人要回。

　　3、乙方如不履行合同，則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的，甲方有權(quán)拒付相應貨款，每逾期一日，應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。

　　4、合同價格包含乙方將產(chǎn)品運送至甲方指定交貨地點，并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、__________費)及后續(xù)相關(guān)費用(包括但不限于保修、技術(shù)服務)。

　　七、糾紛的處理：

　　甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，經(jīng)雙方同意可向__________機關(guān)申請__________，也可以直接向人民法院起訴。本合同自_______年_______月_______日起有效，有效期為一年。本合同執(zhí)行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應參照__________及設計加工承攬合同條例等法律執(zhí)行。雙方也可就未盡事宜進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。

　　八、質(zhì)量的保證：

　　乙方對已制作的產(chǎn)品實行質(zhì)量跟蹤保證。具體為――電器保質(zhì)半年，其他保質(zhì)一年。(注：除人為以外)本合同一式二份，甲方與乙方各執(zhí)一份。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

承攬的合同8

　　甲方:

　　乙方:

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議,以資共同信守。

　　第一條 工程概況

　　1、 工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：格力商用空調(diào)設備銷售及安裝。

　　2、開工日期：定貨**天設備到達施工現(xiàn)場。

　　安裝施工工期： **天

　　3、技術(shù)指標：建筑面積為***平方米，制冷面積為***平方米。

　　a、 制冷、制熱運行室外環(huán)境溫度范圍為：-15℃—+43℃。

　　b、 冬季室內(nèi)溫度達到16℃，夏季室內(nèi)溫度達到26℃-28℃。

　　第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律

　　1、合同語言：中文。

　　2、適用法律法規(guī)：《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法規(guī)。

　　3、驗收標準、規(guī)范：按國標、部標有關(guān)標準和審核驗收規(guī)范。

　　第三條 合同總造價：

　　第四條 付款方式及期限

　　1.預付款數(shù)額為供貨合同簽訂后7日內(nèi)付**%;

　　2.貨到工地現(xiàn)場經(jīng)驗收后付**%;

　　4.安裝調(diào)試驗收合格后，經(jīng)監(jiān)理方會同甲方簽字認可后付**%;

　　5.質(zhì)保金：*%(質(zhì)保期滿后一次性付清)。

　　第五條 甲方工作及責任

　　1、確認施工場地具備開工條件;

　　2、水、電等施工管線進入施工場地;

　　3、授權(quán)委托現(xiàn)場監(jiān)理公司，負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場及乙方工作。

　　4、甲方將室外機的電源提供至室外機旁。

　　5、提供施工用電。

　　第六條 乙方工作。

　　1、該工程為乙方總包模塊水冷式中央空調(diào)工程。即貨物的供貨及施工、安裝、調(diào)試、檢測。

　　2、該工程包括室內(nèi)風機、風管及配套設施的供貨及安裝。

　　3、按格力廠方提供的施工圖紙施工。

　　4、施工防護工作的要求：按**省建筑工程施工防護措施規(guī)定執(zhí)行。

　　5、成品保護的要求：做好安全防護措施，負責設備、材料及系統(tǒng)的看護管理。

　　6、施工場地清潔衛(wèi)生的要求：按工段進 行清理打掃衛(wèi)生。工程竣工驗收前徹底清除一切垃圾并將垃圾送至到指定垃圾場。

　　7、乙方應服從工程總包單位的現(xiàn)場管理和監(jiān)理部門的質(zhì)量監(jiān)理督。

　　8、乙方應嚴格遵守和執(zhí)行招標原件和投標承諾的各項條款。

　　9、乙方應加強施工人員的安全教育，在施工中若發(fā)生人身傷亡事故，責任由乙方全部承擔。

　　第七條 檢查和返工：按工段計劃要求進行初檢試壓驗收，如不符合安裝質(zhì)量，必須返工達到驗收合格，返工責任及經(jīng)濟損失一律由乙方自負。

　　第八條、隱蔽工程中間驗收

　　中間驗收部位和時間：按設計圖紙和工程施工進度的要求和時間執(zhí)行，驗收所有隱蔽系統(tǒng)合格后，再進行明工程施工。

　　第九條 試 機：甲、乙雙方派員共同參加試機，試機時間甲乙雙方共同商定。

　　第十條 驗 收：工程驗收日期雙方協(xié)商而定。甲乙雙方共同派員參加現(xiàn)場驗收，驗收標準根據(jù)招標文件要求及乙方提供的產(chǎn)品樣本的技術(shù)參數(shù)進行驗收。

　　第十一條 設計變更：乙方根據(jù)甲方提供的方案及圖紙進行施工，如施工中甲方對施工方案進行較大的調(diào)整，需根據(jù)工程量及材料用量追加增減工程款(所有變更需經(jīng)甲方施工負責人及監(jiān)理部門簽字認可)。

　　第十二條 確定變更：根據(jù)變更的具體情況，雙方確定后再補充協(xié)議。

　　第十三條 保 修

　　1、保修內(nèi)容、范圍及時間：整個空調(diào)系統(tǒng)保修期為**個月。

　　2、*年內(nèi)免費上門保養(yǎng)服務。

　　3、終身維修，并按成本價格隨時提供格力設備的備品備件。

　　第十四條 安全施工 ：財產(chǎn)安全、施工環(huán)境安全保護，施工人員安全等，一切由乙方負責，如發(fā)生安全事故，一切直接經(jīng)濟損失和間接損失由乙方自理。

　　第十五條 不可抗力：不可抗力的自然災害認定標準：6級以上地震;7級以上持續(xù)4天以上的大風。

　　第十六條 爭 議

　　1、未盡事宜的解決：本合同未盡事宜和工程量調(diào)整，可經(jīng)雙方協(xié)商一致后達成補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

　　2、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議時，由當事人雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可通過仲裁委員會進行仲裁，也可通過法律訴訟解決。

　　第十七條 合同生效與終止

　　1、合同生效的日期：本合同自簽定之日起生效。

　　2、合同終止的'日期：本合同至本工程無質(zhì)量問題，雙方辦理完所有經(jīng)濟手續(xù)后，自行終止。

　　第十八條 合同份數(shù)

　　合同文件共計兩份。甲乙雙方各持壹份。

　　第十九條 合同簽訂日期和地點

　　1、本合同簽訂的時間：**年12月31日

　　2、合同簽定的地點：

　　第二十條 雙方需要說明的事項

　　1、本合同簽定的依據(jù)為設計圖紙，如設計圖紙發(fā)生變更，合同也將隨之發(fā)生變更。

　　2、乙方提供的產(chǎn)品樣本做為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　甲方(章)乙方(章)

　　地 址：地 址：

　　法定代表人：法定代表人:

　　委托代理人： 委托代理人:

承攬的合同9

　　訂做方（以下簡稱需方）：

　　承攬方（以下簡稱供方）：

　　訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、 標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

　　品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備注

　　箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量

　　總計

　　總金額（大寫） 柒萬柒仟元整

　　二、 技術(shù)資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

　　三、 質(zhì)量要求：供方嚴格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；

　　四、 交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；

　　五、 交貨時間：合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。

　　六、 計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算；

　　七、 結(jié)算方式：合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準）。

　　八、 標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的'，標的物仍屬于供方所有。

　　九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

　　十、 本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。

　　十一、 違約責任：由違約方負責；

　　十二、 解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

　　十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

　　十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

　　訂 做 方 ：

　　承 攬 方 ：

　　單位：

　　單位：

　　法定代理人：

　　法定代理人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電 話：

　　電 話：

　　開戶行：

　　戶 名：

　　帳 號：

　　卡 號：

　　郵 編：

　　郵 編：

　　簽訂時間：

承攬的合同10

　　甲方：身份證號碼：

　　乙方：身份證號碼：

　　甲、乙雙方就乙方服從甲方管理，承攬完成甲方所安排工作，經(jīng)協(xié)商一致，訂立如下協(xié)議：

　　一、承攬工作內(nèi)容

　　乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相關(guān)工作，所需的必要用具由甲方提供，承攬工作中的風險由乙方承擔。

　　二、甲方對乙方的要求

　　1、甲方有權(quán)根據(jù)其所承攬廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作（站務、安檢、保衛(wèi)等）需要，靈活安排乙方在一定時期內(nèi)完成其中一項工作。

　　2、在不違反國家法律法規(guī)及相關(guān)部門的規(guī)定的前提下，乙方須服從甲方管理，配合甲方或甲方派出人員，按時、按質(zhì)完成甲方安排的工作。

　　3、遇突發(fā)事件時，乙方應及時處理，必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進行處理。

　　三、協(xié)議期限。

　　從二0年月日至二0年月日。

　　四、費用及支付方式、時間。

　　1、費用：每月捌佰元（￥800.00）。

　　2、費用支付方式、時間：每月支付1次，由甲方在次月15日前將費用支付乙方。

　　五、甲方權(quán)利義務

　　1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持；

　　2、對乙方工作的進度及完成情況進行監(jiān)督、驗收；

　　3、乙方按要求完成工作，甲方須按時足額支付費用給乙方。

　　六、乙方的權(quán)利義務

　　1、按時按質(zhì)完成甲方安排的工作。

　　2、承擔因承攬工作所發(fā)生的一切稅費與責任，包括乙方工資、福利、社

　　保、住房公積金及其他經(jīng)營管理過程中所發(fā)生的各種稅金和費用，以及發(fā)生各種事故、事件（含工傷）所產(chǎn)生的責任。

　　3、接受甲方的監(jiān)督，嚴格按協(xié)議要求，安全、有序完成承攬的`工作。

　　4、按協(xié)議要求完成相關(guān)工作的，按時取得承攬費用。

　　5、不經(jīng)甲方書面同意，乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉(zhuǎn)包或交由第三方完成。

　　七、其它約定

　　1、為確保協(xié)議的順利履行，乙方同意在本協(xié)議簽訂的當日一次性交給甲方壹仟元（￥1000.00）風險押金。若乙方?jīng)]有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行為的，協(xié)議期滿，雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素（包括甲方上級部門指令性要求）導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的，甲方將乙方所交的押金（無息）退還乙方。

　　2、協(xié)議期內(nèi)，若乙方不按甲方要求完成承攬工作，或不服從甲方或其上級監(jiān)督的，或有其他違反本協(xié)議行為的，乙方同意將所交給甲方的壹仟元（￥1000.00）的風險押金轉(zhuǎn)為違約金支付給甲方，且乙方同意甲方隨時終止本協(xié)議，因此造成的損失與責任由乙方承擔。

　　3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的，視為甲方違約。甲方須支付壹仟元（￥1000.00）違約金給乙方，且同意乙方隨時終止本協(xié)議，因此造成的損失與責任由甲方承擔。

　　5、協(xié)議期內(nèi)，若出現(xiàn)乙方未給甲方同意，擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的，視為乙方違約，乙方同意甲方?jīng)]收風險押金并隨時終止履行本協(xié)議，由此產(chǎn)生責任和費用由乙方承擔。

　　6、若因外界不可抗力因素（包括甲方上級部門指令性要求）導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的，協(xié)議自然終止；乙方單方面提出解除協(xié)議，須提前一個月書面提出申請，待甲方同意后方可解除。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

承攬的合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的室內(nèi)裝修工程的有關(guān)事宜，達成如下條款：

　　一、工程施工地點及房屋情況

　　1、施工地點：小區(qū)號樓單元室。

　　2、住房結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：。

　　二、雙方權(quán)利義務

　　1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的'管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

　　2、乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　4、施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

　　6、為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　三、質(zhì)量和工期要求

　　1、工期從______年____月____日開始建設，到______年____月____日止。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定

　　2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

　　3、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。

　　4、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

　　5、房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　四、違約責任

　　由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

　　五、爭議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

　　2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

　　2、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　______年____月____日

　　乙方簽字：

　　______年____月____日

承攬的合同12

　　定作方： (以下簡稱：甲方)

　　承攬方： (以上簡稱：乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》，本著長期合作共贏的精神，現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，一致達成本加工承攬合同條款如下：

　　第一部分 合法交易資格確認

　　一、甲乙雙方應在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力，并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。

　　二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、 營業(yè)執(zhí)照。

　　2、 國稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。

　　4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。

　　5、 加工產(chǎn)品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。

　　三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、 營業(yè)執(zhí)照。

　　2、 國稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。

　　第二部分 合同內(nèi)容

　　第一條：合同條款術(shù)語定義

　　1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。

　　2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

　　3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。

　　4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。

　　第二條：合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準則

　　本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時，則以合同附件為準。

　　第三條：加工產(chǎn)品在合同期內(nèi)，甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下：

　　訂單中另行確認;

　　第四條：原材料的提供及損耗

　　1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產(chǎn)前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結(jié)算。

　　2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的`指標范圍內(nèi)，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán)，乙方不得自行處理節(jié)余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。

　　第五條：生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供

　　1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，必須先經(jīng)過乙方進行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　2、乙方依照甲方的要求進行生產(chǎn)期間，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內(nèi)回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　第六條：質(zhì)量要求及驗收標準

　　1、乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準及技術(shù)規(guī)范的要求，提供合格的產(chǎn)品，嚴格委托加工產(chǎn)品的詳細名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標準和雙方確認的技術(shù)規(guī)范與要求進行生產(chǎn)。

　　2、甲方需在檢測確認后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標準樣品，乙方所交付的合同標的物品質(zhì)，必須達到或高于封樣樣品的品質(zhì)。

　　3、甲乙雙方提供的原材料，均需經(jīng)過乙方的驗收合格，方可進入生產(chǎn)，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。

　　4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。

　　5、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明，質(zhì)量認定以該機構(gòu)的檢驗結(jié)果為準，如果檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔。

　　第七條：交貨期與延期處罰

　　1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，并雙方簽字蓋章。

　　2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。

　　3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。

　　4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。

　　5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。

　　6、在確定上述1x5條后，作為本次訂單交期的開始日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認。

　　7、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量，允許有一定的偏差，具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。

　　8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權(quán)解除本合同。

　　第八條：結(jié)算方式

　　1、甲乙雙方確定認可《委托加工產(chǎn)品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產(chǎn)。

　　2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的，甲方還需要將材料款、制版費用等相關(guān)款項全部匯到乙方帳戶，乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。

　　3、甲方每次提貨，需要付清所提貨的全部貨款，預付款只有在最后一次提貨時，作為貨款使用。

　　第九條：加工產(chǎn)品驗收及賠付

　　甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗標準和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告，經(jīng)乙方認可后，甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸?shù)荣M用，或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進行補足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品，乙方承擔由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。

　　第十條：驗收交貨地點及運輸：

　　1、驗收交貨地點： 乙方廠區(qū)內(nèi)，甲方自提。

　　2、經(jīng)甲方確認運輸費的情況之下，乙方可以代辦運輸。

　　第十一條：逾期提貨

　　1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后，根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現(xiàn)逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應有權(quán)益。

　　2、甲方如逾期提貨，但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間，10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清，甲方不需償付違約金，但需要支付倉儲費，每逾期一天，按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的，且雙方未達成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應有權(quán)益。

　　第十二條：保密制度：

　　1、甲乙雙方都應遵守保密制度，雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存、復制相關(guān)技術(shù)資料。

　　2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務聯(lián)系的資料，否則，乙方應賠付甲方違約金五萬元。

　　第十三條、不可抗力的解決：

　　在合同履行期內(nèi)，由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的，乙方經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免除承擔違約責任。

　　第十四條、解決糾紛方式：

　　雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條、借款與饋贈：

　　1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸，包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等，沒有得到乙方書面蓋章文件同意的，均屬乙方工作人員的個人行為，與乙方無關(guān)，乙方均不認可，甲方不得借故拒絕履行合同義務。

　　2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣，否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。

　　第十六條：合同生效

　　1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權(quán)人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。

　　2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內(nèi)，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同有效期順延一年。

　　3、本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。

　　4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

　　第十七：合同附件清單：

　　1、報價單

　　2、委托加工產(chǎn)品訂單

　　3、委托加工產(chǎn)品詢價單

　　甲方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 郵政編碼：

　　乙方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 傳真：

承攬的合同13

　　服裝加工承攬合同:

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

　　3．定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：

　　1．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模�以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的`提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條 結(jié)算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條 其他：

　　1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬的合同14

　　委托方：（甲方）

　　承攬方：（乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建設工程質(zhì)量管理條例》及其《房屋建筑質(zhì)量保修辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，一致達成如下共識，特立本協(xié)議為憑，望共同遵守：

　　一、承攬工程名稱與工程內(nèi)容：拆除房屋頂層保護層多余建筑物、原隔熱保溫層；清運廢渣廢料；頂層屋面采用SBSIG—PE4彈性體改性瀝青防水卷材及聚合物（APP）改性瀝青防水卷材作防水處理；頂層屋面做隔熱保溫層及砂漿找平層，安裝透氣管道；頂層屋面貼PVC真石地板。

　　二、承攬工程地點與范圍：縣郵政局辦公大樓樓頂防水隔熱保溫處理及維修。

　　三、承攬工價與方式：工程防水隔熱保溫等所需一切材料費、人工費、車輛運輸費、人員保險費、稅費和其他所有相關(guān)費用，實行___元總額包干（包工包料）。

　　四、質(zhì)量標準：乙方承諾達到國家部頒優(yōu)良級別，并無條件免費保修8年。

　　五、承攬工期：自簽約日起兩個月內(nèi)竣工（雨天順延），經(jīng)驗收合格后交付使用。

　　六、安全施工特別約定：乙方精心組織施工，并負責承攬施工期間所發(fā)生的一切安全事故（包括承攬方施工作業(yè)工人的人身安全事故和財產(chǎn)損失，包括因天氣變化帶來的影響）。

　　七、付款方式：甲方在竣工驗收合格交付使用之日起一個月以內(nèi)支付工程款萬元，余額___元于20___年10月1日前付清。

　　八、違約責任：未盡事宜甲乙雙方可另行協(xié)商；任何一方違背前述約定的.事項，應友好協(xié)商解決，不能達成一致的，按法律程序辦理。

九、協(xié)議生效約定：本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　十、其它：本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各持一份，縣郵政局財務室一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　負責人（簽章）：負責人（簽章）：

　　簽約時間：簽約時間：

承攬的合同15

　　甲方(業(yè)主)：

　　乙方(承包方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》中的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本裝飾工程具體情況，經(jīng)甲方與乙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，雙方共同遵守。

　　一、 合同主要內(nèi)容：

　　(1)甲方將自己位于： 的室內(nèi)(外)裝飾工程以 包工包料 形式交給乙方承做。

　　(2)工程總造價(大寫)：

　　(3)工期 天，自進場之日起開始計算。 年 月 日起 至 年 月 日止為合同有效期。

　　(4)工程款付款方式如下：

　　a、一次性付款：簽定合同之日或次日付清全部工程款。

　　b、分期付款：

　　首付( )工程總造價60﹪的工程款—— 元

　　中期( )工程總造價的35﹪工程款——

　　工程結(jié)束驗收合格三日之內(nèi)付工程總造價的5﹪工程款—— 。

　　(5)工程保修期：二年

　　(6)本協(xié)議簽定生效后，甲、乙雙方應嚴格履行協(xié)議所規(guī)定的各項條款，在施工過程中，一切以本協(xié)議書中的“預算書”、“施工明細”、“材料確認書”為準，不得擅自變更或解除協(xié)議，否則違約方將付給對方工程預算總造價10﹪的違約金，并承擔由此造成的其他經(jīng)濟損失。

　　(7)因甲方未按期支付工程款，乙方有權(quán)力立即停工，所造成的一切后果及經(jīng)濟損失由甲方承擔。

　　四、材料及設備：

　　本裝飾工程所需全部建筑材料及其他物品的供應、驗收及保管方式，經(jīng)雙方協(xié)商，按照下列要求辦理：

　　(1) 材料進入裝飾現(xiàn)場后，乙方應妥善保管，不得挪用，丟失損壞。因保管不善而造成的裝飾材料丟失、損壞的，由保管方承擔賠償責任。

　　(2) 甲方提供材料，因材質(zhì)發(fā)生的質(zhì)量問題應由甲方承擔。

　　(3) 乙方提供材料，因材料與原定材料材質(zhì)不符發(fā)生的經(jīng)濟責任，全部由乙方承擔，并負責無償返修。但甲方如強行要求使用不合格材料的，應書面告知乙方，因此引起的一切后果，由甲方負責。

　　五、工程質(zhì)量和檢查驗收

　　(1)承包方應嚴格按照雙方約定的.裝飾范圍和內(nèi)容進行施工，對裝飾工程質(zhì)量，要接受甲方的監(jiān)督。

　　(2)裝飾工程經(jīng)驗收合格的，雙方應簽署書面驗收文書，乙方在收到甲方交付的尾款后，將工程交付甲方，甲方無故拖延驗收的，其保管費用及造成的損失由甲方承擔。

　　(3)驗收中發(fā)現(xiàn)裝飾工程有問題的，應分清責任。屬于施工原因造成的，應按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好后在進行驗收。竣工日期以最后合格的日期為準：

　　(4)裝飾工程的保修內(nèi)容：

　　保修期內(nèi)裝飾工程的保修工作，按照下列的約定進行：保修期內(nèi)，由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題的，乙方應無條件的進行維修，保修期內(nèi)如屬于甲方使用不當造成損壞或不能正常使用的，在甲方交齊維修材料后，乙方予以維修。保修工作范圍不包括燈具、五金、電料等易損設備。

　　備注：

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　本合同簽定地點：

　　時間： 年 月 日

【承攬的合同】相關(guān)文章：

承攬的合同08-27

承攬合同08-15

承攬合同10-07

承攬合同03-05

模具承攬合同09-15

安裝承攬合同06-26

實用的承攬合同07-16

關(guān)于承攬合同08-20

加工承攬合同12-10