- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
承攬加工合同(優(yōu)選)
在不斷進步的社會中,合同對我們的約束力越來越不可忽視,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編幫大家整理的承攬加工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬加工合同1
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
甲方委托乙方加工下列產品,經雙方協(xié)商,特訂立本合同:簽訂時間:20__年4月_日
第三條、交(提)貨地點、時間:簽訂合同后,20天內鋼架進場,總工期50天。
第四條、提貨方式:由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法:甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規(guī)格、數量等,如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方,內在質量異議應在1個月內以書面方式提出,否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限:甲方應于本合同生效后,一天后向乙方預付預付款計:30萬元,主鋼架到場后3天內支付70萬,主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬,彩板安裝完畢后5天內支付余款,(余款安實際發(fā)生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方,若甲方未履行完支付價款義務時,合同標地物的'所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責任:
1、乙方逾期提供加工成品,應賠償給甲方造成的直接經濟損失,甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款,應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨),應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時,市場原材料若發(fā)生價格漲價,甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為,給對方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷,交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時,如果原材料價格發(fā)生變化,甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后,乙方開始履行合同義務。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章)
單位名稱(章)
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
______年______月_____日
承攬加工合同2
甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節(jié)約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的`原則,按照甲方的要求施工并加強質量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內,甲方發(fā)現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
5、基礎:基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內墻高米,砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的,乙方應承擔本合同總價款25%的違約金,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時間:年月日
承攬加工合同3
甲方:____________________
乙方:____________________
依照《____________________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī),在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:________________________________________
2、工程地點:____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價____________元________,總造價________________元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入_____________,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從_____________金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協(xié)調。甲乙雙方應履行合同義務,如一方違約,應向對方支付________________萬元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
承攬加工合同4
承攬方:_________________
身份證號:_________________
電話:_________________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_________________
電話:_________________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法:
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發(fā)現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:
依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:
依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:
依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:
按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定:
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的.違約責任:
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規(guī)定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任:
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理:
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
第十二條:合同效力:
1、本合同自________年________月________日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
2、本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:________________
________年________月________日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:________________
________年________月________日
承攬加工合同5
定作方:(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯系電話:
開戶銀行:
帳號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯系電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯系電話:
開戶銀行:
帳號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī),甲乙雙方經協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產品:
品名
規(guī)格
單位
數量
備注
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數量為:提供時間為: 年 月 日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數量為:提供時間為:: 年 月 日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以合同規(guī)定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規(guī)定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發(fā)現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應于 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應于 年 月 日支付乙方元,于 年 月 日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結算依據。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應款額的收據。
八、包裝要求及費用負擔:由乙方負責包裝,以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔。
九、運輸及費用承擔:
1、甲方提供材料的運輸由甲方負責,運輸費用由甲方承擔。
2、加工成品的運輸由乙方負責,運輸費用由方承擔。
十、乙方違約責任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權解除合同,乙方應當返還甲方已經支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。
2、乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工成品,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。
3、乙方交付定作物的`數量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,乙方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。
6、由乙方負責送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則甲方有權拒收。
十一、甲方違約責任:
1、甲方如中途變更加工產品的數量、規(guī)格、質量或設計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的,甲方應當予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失。
2、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,不免除乙方責任,乙方應承擔不能交付的違約責任。
3、在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商不成,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市區(qū),由雙方授權代表簽字,并加蓋公司印章后生效。
甲方:
乙方:
授權代表:
授權代表:
年 月 日
承攬加工合同6
甲方:(委托方)_________
乙方:(承攬方)_________
經甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
1、名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的.變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:___
蓋章:___
簽約人:___
職務:___
電話號碼:___
已方:___
蓋章:___
簽約人:___
職務:___
電話號碼:___
時間:___年___月___日
承攬加工合同7
承攬方:_________
定作方:_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費
定作物名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質量要求:_________
計量單位:_________
數量:_________
加工費:_________
單位總價:_________
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質量要求:_________
計量單位:_________
數量:_________
單價:_________
總價:_________
圖紙、技:_________
術資料及:_________
交付時間:_________
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:_________
交付時間:_________
交付地點:_________
交付數量:_________
包裝要求:_________
檢驗方法:_________
運輸方法:_________
運費承擔:
第六條 加工費結算辦法與時間_________。
第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;
乙方應于_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。
乙方不履行合同的,無權請求返還定金。
甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;
不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;
經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的'判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。
未經該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。
但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________傳遞。
以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;
否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;
協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。
本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí) _________份,具有同等法律效力;
合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方:_________定作方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
承攬加工合同8
甲方:
乙方:
一、標的、數量、價款
二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為 。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。
六、付款方式:合同簽訂后,預付合同總額的30%,貨到5天內付合同總額的60%,余款完工10日內付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔3‰滯納金。
七、電力塔制作安裝工期為20 天。
八、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失,不可抗力的自然災害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協(xié)商解決,協(xié)商達不成協(xié)議時,原合同不得變更。
十、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的`由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。
十一、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔10%-30%違約金,雙方發(fā)生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費用時,心須持廠內財務科證明信,否則甲方承擔責任。
十三、其它未盡事宜。
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
______年______月_______日
承攬加工合同9
購貨單位(甲方):
供貨單位(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定,經甲乙雙方協(xié)商,特訂立此合同,以便雙方共同遵守。
一、產品名稱及價格
產品名稱
規(guī)格
數量(約)
M2
單價
。ㄔ
合計
。ㄔ
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1,200,000.00
中空白色玻璃,鋁隔條。
合計
1,200,000.00
人民幣(大寫):壹佰貳拾萬元整
備注:1、采用海螺牌單面鋁塑復合型材;
2、顏色:外層鋁材為咖啡色(靜電噴涂),內白色(塑鋼)
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm),衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價款包括:窗型設計、制作,運輸,安裝費用。
5、乙方根據實際情況對窗型進行合理的二次設計,最后按甲方確認后的圖紙進行加工。
二、產品要求及技術標準
1、產品符合《單面復合鋁塑窗》(Q/TSJ05-20xx)企業(yè)標準。
2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規(guī)程》(JGJ/103-96)標準執(zhí)行。
三、供貨時間及安裝日期
根據甲方需要時間開始供貨安裝,但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據實際情況商定。
1、干法施工:膨脹螺栓固定,發(fā)泡膠保溫,打密封膠。
2、濕法施工:連接片用射釘槍固定,發(fā)泡膠真充,工地抹灰,打密封膠。
五、產品保護
門窗進入現場后由甲方提供存放場地,安裝上墻,由施工負責產品保護(外包裝由乙方負責)。甲方提供必備的安裝條件,提供電源線位,垂直運輸由甲方幫助協(xié)調,保證乙方順利安裝。
六、結算付款方式
1、按甲方提供尺寸結算面積。
2、
七、驗收
以玻璃全部安裝完為最后工序,視為工程結束。7日內甲方須組織人員驗收,如不驗收視為合格。
八、售后服務
1、本公司生產安裝的門窗保修期為一年,從工程驗收竣工報告后生效之日起,一年內設專人跟蹤服務,隨叫隨到。
2、保修期外,仍然堅持門窗本身質量問題免費維修,人為造成的質量問題給予維修,需收取工本費。
九、其它事項
1、雙方在合作過程中,如果出現違反約定的.事情時,雙方盡量通過友好的方式進行協(xié)商解決。
2、在本合同中如果出現補充協(xié)議,雙方均應以書面形式確認,否則視為無效。
以上條款望雙方共同信守,未盡事宜共同協(xié)商解決。
本協(xié)議經雙方法人或法人授權代表人簽字蓋章生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日
承攬加工合同10
委托方:_____公司
簽訂地點:
受托方:
簽訂時間:
標的、數量、價款:
1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關行業(yè)標準。
2、質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執(zhí)行標準等),特殊產品須有檢驗資質的`檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),雙方經過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同11
訂立合同雙方:
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的.,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:
乙方:代表人:地址:電話:
年月日
承攬加工合同12
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,結合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米,(注:如為約計數,可據實結算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米,本項工程合同總造價約為: 元,大寫: 元。
(注:如為約計數、可根據工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法:
1、合同簽訂后,甲方預付給乙方合同總款的 %,即 元,作
2、材料進入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
5、本項工程質保金為合同總款 %,質保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經雙方共同確認以后,工期作相應順延并以書面形式確定。
1、設計圖紙不全,設計工作無法開展。
2、設計方案(結構、造型等)有重大變更,甲方未及時通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預付款,進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內,甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)
六、雙方職責
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現場土建施工圖紙有變更或已經變更并開始施工時,甲方應提前通知乙方,并應及時據此調整合同價款。
2、甲乙方對于產品已安裝部分,應共同承擔負責成品的保護,甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護,甲方同意依據“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款,并由損壞方承擔相關責任。
七、甲方職責:
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點,并確保乙方施工期內的需要,費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道,滿足乙方施工運輸的需要。
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的`稅費及城建規(guī)劃等相關部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責處理協(xié)調好與本項工程有關的部門關系,并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中,甲方與本工程無關的人員未經乙方同意,不得擅自進入乙方施工現場,否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責:
1、乙方根據甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進入施工現場。
2、乙方在施工過程中,隨時接受甲方領導的監(jiān)督、檢查,乙方應給予積極的配合,對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改,由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔,甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關行業(yè)管理部門對施工現場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現場并具備交驗條件。
九、土建方應配合的相關事宜:
1、提供現場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數據及位置。
2、提供土建施工進度計劃,以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設備材料進入施工現場第二天起計為施工工期,日歷天數工期 天,如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方,可先行協(xié)商,協(xié)商不成時,由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項完畢后,保修條款自然終止。
十二、交工質量保修承諾
1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題,乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。
3、保修期滿后,乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務,做到定期回訪,及時處理使用中出現的問題。
十三、其它約定:
1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移,如甲方未結清工程款,標的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時,須出據帶有財務紅章的收據或發(fā)票,甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內容填寫正確完整,否則,由此引起的相關問題由責任方承擔。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結構網架設計,甲方除提供設計院的正式圖紙外,設計網架的懸掛物等,如燈飾內裝部分必須告知乙方,否則出現問題自負。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,相關費用由甲方承擔。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
承攬加工合同13
發(fā)包方:_________(以下簡稱甲方)
承包方:_________(以下簡稱乙方)
根據《_____》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就_________工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商一致,簽訂本勞務作業(yè)承包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況
工程名稱:_______________________
工程地點:_____________________
承包方式:___________________________
承包范圍及內容:_______________
二、工程工期
本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,總日歷天數_______天。
乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
承包價款按建筑面積每平方米_________元計算,總承包價款暫定為_________元。
承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的____%,剩余______%的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到
五、材料供應及質量要求
應由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。
乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,并辦理領用簽證手續(xù),若丟失損壞,均由乙方照價賠償。
。ǘ┮曳截熑魏蜋嗬
遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。
嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
七、違約責任
本協(xié)議一經簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的'違約金。
乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的_____%向甲方支付違約金。
乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工,如因質量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積_________每平米______元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的______%向甲方承擔違約責任。
由于甲方原因導致乙方無法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。
因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。
八、爭議的解決方式
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字/蓋章):__________________________
代表人:_____________________________
身份證號:_________________________________
聯系方式:_____________________________
乙方(簽字/蓋章):______________________
代表人:_______________________
身份證號:_______________________________
聯系方式:_____________________
簽訂時間:___________年_________月_________日
承攬加工合同14
定作方:(甲方)
承攬方:(乙方)
根據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方友好協(xié)商,本著互惠、互利、合作的原則,達成以下合同條款:
第一條項目名稱:車間排風工程
第二條施工地點:
第三條合同范圍:風機安裝;風機線路敷設;風機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算:(略)
詳情可參考公司網站信息,或來電咨詢。
第五條合同總價款:元;人民幣大寫:元。
第六條場地要求:甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件,并派員現場進行協(xié)調幫助。
第七條驗收標準和方法:
(一)按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢后通知甲方,甲方應在次日內對產品進行驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的相關費用。
第八條工程期限:25天。(因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數)
第九條付款方式:合同一經簽訂,甲方即應付合同總價款的50%作為定金給乙方;乙方在設備材料到場后,甲方再付合同總價款的30%給乙方,工程驗收合格后,甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的`違約責任:
(一)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任:
(一)中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預付(定金)款到帳起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;各留存一份。
補充條款:
甲方:(蓋章)乙方(蓋章)
代表人:代表人:
地址:地址:
電話:電話:
簽約日期:簽約日期:
承攬加工合同15
合同編號:_____________
甲方:___________________
乙方:___________________
法定代表人:_____________
法定代表人:_____________
聯系電話:_______________
聯系電話:_______________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的.,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長春仲裁委員會申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(蓋章):_____________
乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字):_______
授權代理人(簽字):___________
住址:_____________________
住址:______________________
聯系電話:_________________
聯系電話:__________________
開戶銀行:_________________
開戶銀行:__________________
賬號:_____________________
賬號:______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點:__________________
簽訂地點:__________________
【承攬加工合同】相關文章:
加工承攬合同10-07
加工承攬合同12-10
承攬加工合同09-10
加工承攬合同07-21
加工承攬合同07-18
加工承攬合同10-05
加工承攬合同07-15
承攬加工合同11-23
加工承攬合同02-22
(精選)加工承攬合同07-17