[熱]關(guān)于買賣合同

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編收集整理的關(guān)于買賣合同，希望能夠幫助到大家。

關(guān)于買賣合同1

　　賣方（以下簡稱甲方）：_________________________________________

　　買方（以下簡稱乙方）：_________________________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協(xié)議，土地買賣合同范本。

　　一、 基本情況：

　　1、 乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(qū)（縣）_____________路_________ ________號廠房______層，廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產(chǎn)證為準。

　　2、 土地使用權(quán)限為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產(chǎn)權(quán)證。

　　二、 廠房價格及其它費用：

　　1、 廠房價格每平方米人民幣______________________元（大寫），總價（含人民幣土地價格）人民幣_______________________________元（大寫）。

　　2、 土地使用稅費按國家有關(guān)規(guī)定由_______方每年支付給有關(guān)部門。

　　三、 付款方式、期限及交房期：

　　1、 廠房總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元（大寫）。

　�。�1）________年_____月____日前甲方把廠房通過有關(guān)部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元（大寫）；

　�。�2）其余房款應(yīng)在甲方辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易后（以產(chǎn)權(quán)交易中心核發(fā)產(chǎn)權(quán)證之日為準）——日內(nèi)一次性付清，在辦理中產(chǎn)生的契稅由乙方負責。

　　2、以上付款以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金方式支付均可，如乙方逾期超過一個月不付款，甲方有權(quán)終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土（轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請保留此標記。）地總價的10%計；若甲方不能辦理土地、房產(chǎn)二證，或?qū)⑼恋�、廠房抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的.購房款，并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金，合同范本《土地買賣合同范本》。

　　四、 其他規(guī)定：

　　1、 甲方在辦理好產(chǎn)權(quán)證后再給乙方協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，在辦理中發(fā)生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。

　　2、 乙方所購產(chǎn)權(quán)房可以自由轉(zhuǎn)讓或出租給其他方辦業(yè)，但必須通知管理方，受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進行工商注冊。

　　3、 廠房內(nèi)土地屬批租，廠區(qū)內(nèi)按現(xiàn)有的設(shè)施配套使用給乙方，未經(jīng)有關(guān)部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協(xié)助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續(xù)。

　　4、 乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染的項目。

　　5、 乙方在所購房屋內(nèi)組織生產(chǎn)、經(jīng)營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規(guī)定費用。

　　6、 乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協(xié)助辦理，增容費用由乙方向有關(guān)部門按規(guī)定交納。

　　7、 本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定，與本合同具有同等法律效力。

　　8、 甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權(quán)支配和使用該廠房，甲方無權(quán)干涉。

　　9、 本廠房的質(zhì)量保修期為交付后一年內(nèi)有效。

　　五、 本合同主體及責任：

　　1、 甲方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　2、 乙方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　(甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任)

　　六、 本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執(zhí)一份，房產(chǎn)管理局和公證處各執(zhí)一份。

　　甲方： 乙方：

　　代表（ 簽名蓋章）： 代表（ 簽名蓋章）：

　　電話： 電話：

　　簽約日期： 年 月 日

　　簽約地址：

　　編輯

關(guān)于買賣合同2

　　出賣方：_____

　　身份證：_____

　　電話：_____

　　買受方：_____

　　身份證：_____

　　電話：_____

　�。ㄗⅲ撼鲑u方的房產(chǎn)證上注明的產(chǎn)權(quán)人必須都寫上，通常是夫妻）

　　第一條房屋的基本情況

　　出賣方房屋（以下簡稱該房屋）坐落于_____幢；位于第十層，房號為_____，建筑面積_____平方米，房屋用途為住宅；房地產(chǎn)權(quán)證號為_____房權(quán)證_____字第_____號。土地使用權(quán)證號為_____國用（20 ）字第_____號。（或不動產(chǎn)證編號為_____）

　　第二條室內(nèi)設(shè)施的特殊約定

　　本合同金額包含房屋、室內(nèi)裝修以及部分家具家電，裝修明細為：地磚、墻磚、墻漆、墻紙、吊頂、實木地板、客廳背景墻、燈具及開關(guān)面板、窗簾、壁櫥、不銹鋼水槽、鋁合金陽臺、沐浴房、洗臉臺、五金掛件、套裝門……（根據(jù)實際情況增減）；家具明細為：廚柜、餐桌及六把餐椅、組合沙發(fā)一套、二門書櫥、書桌、四門衣柜……（根據(jù)實際情況增減）。

　　第三條關(guān)于學(xué)區(qū)房名額的約定

　　因買受方購置此房屋的核心用途為讓孩子落戶上學(xué)，為實現(xiàn)合同目的，出賣方應(yīng)保證_________ 中學(xué)（_________市_________ 路_________號校區(qū)）相應(yīng)的學(xué)區(qū)指標可以正常使用。

　�。ㄗⅲ簶嗣鞯刂肥菫榉乐褂械膶W(xué)校有多個校區(qū)）

　　第四條價格

　　該房屋售價為（人民幣）_________萬元整（不含稅費）。

　　第五條付款方式及房屋交付期限

　　買受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣方支付定金（人民幣）____萬元整，并應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi)將該房屋全部價款付給出賣方。出賣方應(yīng)于買受方交付_________%房款后辦理不動產(chǎn)登記過戶手續(xù)，以便于辦理貸款及入學(xué)登記等手續(xù)，并于全款繳納后一周內(nèi)交付房屋。

　　第六條買受方逾期付款的違約責任

　　買受方如未按本合同第五條規(guī)定的時間付款，出賣方對買受方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按銀行現(xiàn)行利率計算。逾期超過_____天后，即視為買受方不履行本合同。屆時，出賣方有權(quán)終止合同，并按下述約定，追究買受方的違約責任。

　　買受方按累計應(yīng)付款的`3％向出賣方支付違約金。出賣方實際經(jīng)濟損失超過買受方支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由買受方據(jù)實賠償。

　　第七條出賣方逾期交付房屋的違約責任

　　除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，出賣方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給買受方使用，買受方有權(quán)按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。逾期超過_________日，則視為出賣方不履行本合同，買受方有權(quán)終止合同，并按下列約定，追究出賣方的違約責任。

　　出賣方按買受方累計已付款的_____％向買受方支付違約金。買受方實際經(jīng)濟損失超過出賣方支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由出賣方據(jù)實賠償。

　　第八條關(guān)于學(xué)區(qū)房名額的約定

　　如因?qū)W區(qū)資格問題導(dǎo)致買受方小孩無法在_____年_____月_____日前報名入學(xué)，買受方有權(quán)解除合同，追回房款，并按下列約定，追究出賣方的違約責任。

　　出賣方按買受方已付款的_____％向買受方支付違約金。二次過戶的所有稅、費均由出賣方承擔。

　　第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。

　　房屋辦理交付手續(xù)后一個月內(nèi)權(quán)屬變更登記手續(xù)未辦理完成的，買受方有權(quán)解除合同。

　　第九條出賣方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，無按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金及其他債務(wù)糾紛。交易后如有上述未清事項，由出賣方承擔全部責任。

　　第十條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅、契稅及其他房屋交易所發(fā)生的費用由買受方向國家交納。除個人所得稅外，出賣方不承擔因房屋交易所發(fā)生的稅費。

　　第十一條其他約定：

　　1、出賣方應(yīng)在買受方支付全部房款前辦好管道煤氣開戶，保證買受方接受房屋時能夠正常使用管道煤氣。

　　2、出賣方在交付房屋時應(yīng)當保證該房屋中現(xiàn)有家電能夠正常使用。

　　第十二條本合同未盡事項，由雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議。

　　第十三條本合同內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項，均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

　　第十四條本合同在履行中發(fā)生爭議，由出賣方、買受方雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，出賣方、買受方雙方同意通過原告所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條本合同（經(jīng)出賣方、買受方雙方簽字）之日起生效。本合同共3頁，一式4份，雙方各執(zhí)2份，具有同等效力。

　　出賣方（簽名）：_________

　　買受方（簽名）：_________

　　簽約日期：_________年_________ 月_________日

關(guān)于買賣合同3

　　上訴人（原審原告）：xxx

　　住所：xxx

　　法定代表人：xxx

　　被上訴人（原審被告）：xxx

　　住所：xxx

　　法定代表人：xxx

　　被上訴人（原審被告）：xxx

　　上訴人因買賣合同糾紛一案，不服xxx人民法院[20xx]大民初字第305號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。

　　上訴請求：

　　1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。

　　2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔。

　　上訴理由：

　　一、一審判決認定事實錯誤

　　1、一審法院對xxx有限公司通過銀行給xxx股份有限公司的60000元匯款的認定有錯誤。

　　首先，上訴人與被上訴人并未在協(xié)議書中約定由第三人xxx有限公司代為償還貨款，也沒有簽訂第三人代為償還的補充協(xié)議，所以一審法院斷定此60000元乃被上訴人給上訴人的部分貨款毫無事實根據(jù)與法律依據(jù)。

　　其次，根據(jù)《合同法》第八條“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應(yīng)當按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同”與第八十四條“債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當經(jīng)債權(quán)人同意”的規(guī)定，而被上訴人并沒有已經(jīng)履行清償貨款義務(wù)的證據(jù)，也沒有上述義務(wù)已轉(zhuǎn)移給第三人承擔的相關(guān)證據(jù)，法官僅根據(jù)推論就認定60000元為被上訴人給上訴人的部分貨款，明顯違背了“以事實為根據(jù)”的法律基本原則。

　　2、一審法院對貨款59820元的性質(zhì)認定有錯誤。

　　首先，被上訴人所提供的四份對賬單的另一方為xxx集團湖南分公司，與xxx股份有限公司是兩個不

　　同的公司，不符合證據(jù)的關(guān)聯(lián)性標準。

　　其次，被上訴人所提供的四份對賬單均是復(fù)印件，來源不明，真實性值得考慮；而且，僅憑對賬單并不能就此認定59820元為xxx集團湖南分公司擅自扣除的稅金，事實上，這59820元應(yīng)為被上訴人向xxx集團湖南分公司所支付的貨款，屬于貨款的一部分，只不過分開寫出來罷了。而被上訴人所在賬單上的簽字頁恰恰證明了被上訴人對59820元為被上訴人所欠上訴人的貨款的一種認可。

　　再次，被上訴人所提供的四份對賬單，最晚日期為20xx年12月份，而被上訴人的一審答辯狀日期則為20xx年6月29日，即使被上訴人所提供的四份對賬單是真實的，那么以此來要求抵銷雙方在20xx年4月30日對欠款149581.2的對賬確認函，也已經(jīng)過了訴訟時效。

　　二、一審判決適用法律錯誤

　　1、一審法院根據(jù)《民法通則》第一百一十二條第二款和第一百三十四條第（八）項規(guī)定，認定上訴人要求被上訴人支付逾期付款利息于法無據(jù)屬適用法律錯誤。

　　根據(jù)特別法優(yōu)于一般法的法律原則，如果《合同法》與《民法通則》就同一個問題都有規(guī)定的，應(yīng)優(yōu)先適用《合同法》。而本案屬于典型的買賣合同糾紛，根據(jù)《合同法》第一百零七條“當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”與第一百一十二條“當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的'，在履行義務(wù)或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應(yīng)當賠償損失”的規(guī)定，被上訴人應(yīng)當支付上訴人貨款112816.8的逾期利息。

　　2、一審法院對證據(jù)的審核認定適用法律錯誤。

　　首先，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第五條“在合同糾紛案件中，主張合同關(guān)系成立并生效的一方當事人對合同訂立和生效的事實承擔舉證責任；主張合同關(guān)系變更、解除、終止、撤銷的一方當事人對引起合同關(guān)系變動的事實承擔舉證責任”。被上訴人應(yīng)當對合同的履行承擔舉證責任。在本案中，被上訴人并不能就已經(jīng)清償了上訴人的貨款提供充分有效的證據(jù)證明，所以應(yīng)該承擔不能證明的后果。

　　其次，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第十條“當事人向人民法院提供證據(jù)?應(yīng)當提供原件或者原物。如需自己保存證據(jù)原件、原物或者提供原件、原物確有困難的?可以提供經(jīng)人民法院核對無異的復(fù)制件或者復(fù)制品”，第六十九條第四項“無法與原件、原物核對的復(fù)印件、復(fù)制品不能單獨作為認定案件事實的依據(jù)”，第七十三條“雙方當事人對同一事實分別舉出相反的證據(jù)但都沒有足夠的依據(jù)否定對方證據(jù)的人民法院應(yīng)當結(jié)合案件情況，判斷一方提供證據(jù)的證明力是否明顯大于另一方提供證據(jù)的證明力，并對證明力較大的證據(jù)予以確認”。在本案一審質(zhì)證中，被上訴人已對我方提供的證據(jù)4、證據(jù)5的真實性沒有異議，而兩證據(jù)足以證明被上訴人欠上訴人112816.8元貨款事實的存在。而我方對對方所提供的證據(jù)3即四份對賬單的真實性存在異議，而對方也沒有足夠證據(jù)證明其真實性，所以根據(jù)證據(jù)蓋然性優(yōu)勢原則，應(yīng)對我方證據(jù)進行確認并以此為依據(jù)進行判決。

　　綜上所述，一審判決認定事實錯誤，適用法律錯誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，請求貴院撤銷xxx人民法院（20xx）大民初字第305號判決，并請求法院判決被上訴人支付上訴人貨款112816.8元及預(yù)期利息以及承擔本案一、二審全部訴訟費用。

　　此致

　　xxx中級人民法院

　　上訴人：xxx

關(guān)于買賣合同4

　　銷貨方：＿＿＿＿（以下簡稱甲方）

　　購貨方：＿＿＿＿（以下簡稱乙方）

　　簽約時間：＿＿＿＿＿＿＿

　　簽約地點：＿＿＿＿＿＿＿

　　第一條經(jīng)購銷雙方協(xié)商交易活動，必須履行本合同條款。具體品類（種），需簽訂要貨成交單，并作為本購銷合同的附件；本合同中的未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。合同附件與本合同具有同等效力。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。簽訂成交單，除上級規(guī)定按計劃分配成交外，其余商品一律采取自由選購，看樣成交的方式。

　　第二條合同簽訂后，不得擅自變更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同；乙方因市場發(fā)生驟變或不能防止的原因，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)提前通知對方，并將“合同變更通知單”寄給對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。按乙方指定花色、品種、規(guī)格生產(chǎn)的商品，在安排生產(chǎn)后，雙方都需嚴格執(zhí)行合同。如需變更，由此而產(chǎn)生的損失，乙方負擔；如甲方不能按期、按質(zhì)、按量按指定要求履行合同，其損失，甲方負擔。

　　 第三條成交單中的商品價格，由雙方當事人商議決定，或以國家定價決定。在簽訂合同時，確定價格有困難，可以暫定價格成交，上下幅度雙方商定。國家定價的商品，在合同規(guī)定的交（提）貨期限內(nèi)，如遇國家或地方行政部門調(diào)整價格，按交貨（指運出）時的價格執(zhí)行。逾期交貨的，如遇價格上調(diào)時，按原價執(zhí)行；遇價格下調(diào)時，按新價執(zhí)行。逾期提貨的，遇價格上調(diào)時，按新價執(zhí)行，遇價格下調(diào)時，按原價執(zhí)行。由于調(diào)整價格而發(fā)生的差價，購銷雙方另行結(jié)算。

　　第四條運輸方式及運輸費用等費用，由雙方當事人協(xié)商決定。第五條各類商品質(zhì)量標準，甲方嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的質(zhì)量標準，保證商品質(zhì)量。

　　第六條商品包裝，必須牢固，甲方應(yīng)保障商品在運輸途中的安全。乙方對商品包裝有特殊要求，雙方應(yīng)具體合同中注明，增加的包裝費用，由乙方負擔。

　　第七條商品調(diào)撥，應(yīng)做到均衡、及時。對合同期內(nèi)的商品可考慮按３∶３∶４的比例分批發(fā)貨；季節(jié)性商品按承運部門所規(guī)定的最遲、最早日期一次發(fā)貨；當令商品，零配件和數(shù)量較少的品種，可一次發(fā)貨。

　　第八條對有有效期限的商品，其有效期在２／３以上的，甲方可以發(fā)貨；有效期在２／３以下的，甲方應(yīng)征得乙方同意后才能發(fā)貨。第九條甲方應(yīng)按乙方確定的合理運輸路線、工具、到達站（港）委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。如一方需要變更運輸路線、工具、到達站時，應(yīng)及時通知對方，并進行協(xié)商，取得一致意見后，再辦理發(fā)運，由此而影響合同期限，不以違約處理。

　　第十條商品從到達承運部門時起，所有權(quán)即屬乙方。在運輸途中發(fā)生的丟失、缺少、殘損等責任事故，由乙方負責向承運部門交涉賠償，需要甲方協(xié)助時，甲方應(yīng)積極提供有關(guān)資料。乙方在接收商品時發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向承運部門索取規(guī)定的記錄和證明并立即詳細檢查，及時向有關(guān)責任方提出索賠；若因有關(guān)單據(jù)未能隨貨同行，貨到后，乙方可先向承運部門具結(jié)接收，同時立即通知甲方，甲方在接到通知后５日內(nèi)答復(fù)；屬于多發(fā)、錯運商品，乙方應(yīng)做好詳細記錄，妥為保管，收貨后１０日內(nèi)通知甲方，不能自行動用，因此而發(fā)生的一切費用由甲方負擔。

　　第十一條商品的外包裝完整，發(fā)現(xiàn)溢缺、殘損串錯和商品質(zhì)量等問題，在貨到半年內(nèi)（貴重商品在７天內(nèi)），責任確屬甲方的，乙方可向甲方提出查詢。發(fā)現(xiàn)商品霉爛變質(zhì)，應(yīng)在３０天內(nèi)通知甲方，經(jīng)雙方共同研究，明確責任，損失由責任方負擔。接收進口商品和外貿(mào)庫存轉(zhuǎn)內(nèi)銷的商品，因關(guān)系到外貿(mào)查詢，查詢期為乙方收貨后的６０天，逾期甲方不再受理。乙方向甲方提出查詢時，應(yīng)填寫“查詢單”，一貨一單，不要混列。查詢單的內(nèi)容應(yīng)包括嘜頭、品名、規(guī)格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數(shù)量、殘損程度、合同號碼、生產(chǎn)廠名、調(diào)撥單號等資料，并保留實物；甲方接到“查詢單”后，１０日內(nèi)作出答復(fù)，要在３０天內(nèi)處理完畢。為減少部分查詢業(yè)務(wù)，凡一張調(diào)撥單所列一個品種損溢在２元以下、殘損在５元以下均不做查詢處理（零件除外）。對笨重商品的查詢（如縫紉機頭、部件等的'殘品）乙方將殘品直接寄運工廠，查詢單寄交甲方并在單上注明寄運日期。

　　第十二條商品貨款、運雜費等款項的結(jié)算，購銷雙方應(yīng)按中國人民銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，商定適宜的結(jié)算方式，及時妥善辦理。貨款結(jié)算中，要遵守結(jié)算紀律，堅持“錢貨兩清”原則，分期付款應(yīng)在成交單上注明。有固定購銷關(guān)系的國營、供銷合作社商業(yè)企業(yè)，異地貨款結(jié)算可采用“托收承付”結(jié)算方式；對情況不明的交易單位，可采用信用證結(jié)算方式，或先收款后付貨。

　　第十三條甲、乙雙方的任何一方有違約行為的，應(yīng)負違約責任并向?qū)Ψ街Ц哆`約金。因違約使對方遭受損失的，如違約金不足以抵補損失時，還應(yīng)支付賠償金以補償其差額。如違約金過分高于或者低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當減少或者增加。甲、乙兩方所簽訂的具體合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同時，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約合同貨款總值＿＿＿％的違約金。但遇雙方協(xié)商辦理變更或解除合同手續(xù)的，不按違約處理。自提商品，甲方未能按期發(fā)貨，應(yīng)負逾期交貨責任，并承擔乙方因此而支付的實際費用；乙方未按期提貨，應(yīng)按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向甲方償付逾期提貨的違約金，并承擔甲方實際支付的保管費用。

關(guān)于買賣合同5

　　甲方： 乙方：

　　甲乙雙方本著平等、自愿原則，雙方無異議簽字后本合同立即生效。具體內(nèi)容如下：

　　一、 甲方優(yōu)惠價批發(fā)給乙方天然緬甸翡翠38件，甲方保證全部天然緬甸翡翠A貨。品名-規(guī)格列表如下：

　　1.滿綠純透冰種翡翠如意掛件、規(guī)格：1.5x4x1.2cm=2200元

　　2.冰種極品金黃紅翡巧雕松鶴延年翡翠牌規(guī)格：10.5x6.3x1.7cm，重153g=4800元

　　3. 冰糯紫羅蘭正綠三彩翡翠觀音擺件規(guī)格：20x21x5.5cm 約1800克=7200元

　　4. 冰種飄花圓條老鐲子規(guī)格：D=58MM 條粗11mm=5800元

　　5. 清.翡翠望子成龍精工牌規(guī)格：4.2x5.2x0.7cm=3600元

　　6. 湖水綠睛水冰種清透翡翠彌勒擺件規(guī)格：5.5x3x5.5cm 121g=4000元

　　7. 翡翠冰種滿綠正陽綠玉沖掛墜規(guī)格：L=4cm D=0.7cm=3000元

　　8. 冰種清透睛水翡翠哪吒鬧海大把件規(guī)格：4.5x7x3cm 142g=3500元

　　9. 清.滿綠正陽綠一路連升翡翠牌規(guī)格：4x5x0.8cm=8800元

　　10. 冰玻種漂正陽綠福瓜翡翠掛件規(guī)格：60x40x6mm， 重32g=2200元

　　11. 冰玻種三彩精工絕美A貨翡翠鷹規(guī)格：6x5x1.6cm 重62g=6800元

　　12.老坑玻璃種滿綠起瑩光翡翠如意規(guī)格：17x39x10mm,重10.1g=7100元

　　13. 冰種紫羅蘭黃翡、正陽綠三彩翡翠童子拜觀音規(guī)格：18x16cm(不帶底座)=8000元

　　14. 緬甸A貨玻璃種滿綠起熒鑲鉆馬眼戒規(guī)格：指圈17mm 戒面10·18·5mm 11g=9800元

　　15. 冰種滿綠厚實壽桃翡翠玉佩規(guī)格：5x3.5x1.5cm 55g=8100元

　　16. 精美冰種翡翠三彩巧雕包羅萬象擺件規(guī)格：9.8x7.5x7.2cm 392.6g=12000元

　　17. 冰地老坑種滿綠正陽綠A貨翡翠精工如意牌規(guī)格：55x43x5mm，重24.3g=3200元

　　18. 冰糯種正陽綠滿綠節(jié)節(jié)高柱形翡翠平安牌規(guī)格：4.6x2x0.8cm3300元

　　19. 冰種紅翡雙色巧雕王者歸來規(guī)格：4.2x5.3x1.8cm=1500元

　　20. 極品冰種透亮完美紅翡馬鞍戒規(guī)格：馬鞍面2.8x1.5cm 圈口2.1cm，重12g=13000元

　　21. 緬甸A貨正陽綠冰種蛋面戒指規(guī)格：戒指內(nèi)徑20mm 蛋面1.5x1.2cm=5500元

　　22. 冰種清透帶正陽綠色根美工翡翠福祿壽大掛件規(guī)格：60x40x6mm，重32g=2600元

　　23.滿綠冰種正陽綠豌豆翡翠掛件規(guī)格：59x16x7mm=6200元

　　24. 極品冰玻種金絲種老坑滿綠帝王旋紋翡翠玉勒規(guī)格：H=44mm，D=9mm，重6.2g=7700元

　　25. 冰種帶菲飄花翡翠喜上眉梢玉佩規(guī)格：6x3x1.2cm 重31g=6300元

　　26. 高冰種玻璃地飄綠翡翠彌勒掛件規(guī)格：4.5x4.5x0.6cm(不含金框) 重32g=5400元

　　27. 冰種漂綠瓜翡翠掛件規(guī)格：6x4x0.6cm 重32g=2400元

　　D=

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

關(guān)于買賣合同6

　　單位名稱：合同編號： 簽訂地點： 購買人： 簽訂日期： 年 月 日

　　買賣雙方協(xié)商，一致同意訂立如下條款：

　　第三條

　　檢驗標準、方法、地點及期限：出賣人代運交付的產(chǎn)品 規(guī)格、型號、數(shù)量及完好程度，由買賣人在收貨時按發(fā)貨明細表驗收。若有異議，應(yīng)于收獲當日電話通知出賣人，并在發(fā)貨通知單上填寫清楚。

　　第四條 隨即的必備配件工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：隨貨到現(xiàn)場，依照產(chǎn)品隨機明細表現(xiàn)場點數(shù)驗收。

　　第五條 標的物所的權(quán)自買受人付清全部貨款時轉(zhuǎn)移，但買受人未履行支付全部價款的，標的'物仍屬于出賣人所有。 第六條 交貨地點： ，交貨期限：第七條 運輸方式： ，運費負擔：

　　第八條 出賣人對產(chǎn)品質(zhì)量負責的條件及期限：自買方收到產(chǎn)品第二日起，產(chǎn)品質(zhì)量保修期六個月或 （易損件、電器件

　　除外）：在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由出賣人負責修復(fù)。因買受人造成的事故修理所產(chǎn)生的費用由買受人承擔，出賣人對產(chǎn)品實行終身服務(wù)（并合理收費）。

　　第九條 （1）出賣人應(yīng)提供砼基礎(chǔ)的圖紙（圖紙必須有出賣方專業(yè)技術(shù)人員簽字），買受方應(yīng)嚴格按出賣方提供的圖紙和專業(yè)

　　技術(shù)要求，制作砼基礎(chǔ)，并承擔相關(guān)費用。

　�。�2）出賣人負責卸車費用，買受人應(yīng)負責協(xié)助卸車。

　　第十條成套設(shè)備的安裝與調(diào)試：

　　第十一條 結(jié)算方式、時間：合同簽訂首付貨款總金額 即：貨到指定地點后，付款總金額 ，即：

　　付款卸貨：安裝調(diào)試完畢經(jīng)質(zhì)檢部門驗收合格后三日內(nèi)付款至總金額的即： 余下總貨款即：

　　作為質(zhì)量保證金，六個月內(nèi)付清。

　　第十二條 違約責任，逾期付款每日處總合同款1%滯納金，逾期交貨每日處總合同款1%滯納金。

　　第十三條 解決糾紛的方式：雙方應(yīng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院提起訴訟；以出賣人所在地為訴訟管轄地。 第十四條 本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，備份具有同等效力。 第十五條 本合同自 起生效。 第十六條 其它約定事項：

關(guān)于買賣合同7

　　賣方：

　　合同編號： 簽訂地點：

　　簽訂時間： 20xx年8月19日 買方：

　　一、產(chǎn)品名稱、型號、廠家、商標、數(shù)量、價格、金額：

　　詳見附件一

　　二、質(zhì)量和技術(shù)要求：

　　產(chǎn)品質(zhì)量符合國家、行業(yè)、企業(yè)標準和環(huán)保、安全法律法規(guī)的規(guī)定，賣方應(yīng)保證產(chǎn)品交付后質(zhì)量與樣品質(zhì)量相符合，滿足買方裝配和使用的要求。買方圖紙有明確規(guī)定的，按圖紙規(guī)定的標準驗收;簽訂了技術(shù)協(xié)議的，按雙方達成的技術(shù)協(xié)議中的相關(guān)條款執(zhí)行。賣方同時須提交產(chǎn)品合格證明或出廠檢驗報告等。買方只負責產(chǎn)品的外觀質(zhì)量與數(shù)量檢驗，因賣方原因?qū)е庐a(chǎn)品在裝配及使用過程中的不良，買方嚴格按照《產(chǎn)品買賣合同》、《質(zhì)量服務(wù)協(xié)議》、《技術(shù)協(xié)議》等相關(guān)條款執(zhí)行索賠。賣方須保證其提供的產(chǎn)品不侵犯任何第三方的合法權(quán)利，且賣方須確保其提供的.產(chǎn)品符合合同約定的品牌、規(guī)格型號、廠家、質(zhì)量要求，否則應(yīng)按買方要求更換或退貨，并承擔該批次產(chǎn)品價款一倍的違約金。

　　產(chǎn)品質(zhì)保期一年，自買方主機產(chǎn)品銷售之日起計算，同時產(chǎn)品零部件使用時間不得少于20xx小時，以上時間以先到為準，國家、行業(yè)標準等對產(chǎn)品質(zhì)保期的規(guī)定長于合同約定的，遵照國家、行業(yè)標準等執(zhí)行。產(chǎn)品在質(zhì)保期發(fā)生質(zhì)量問題的，賣方在接到買方通知之日起七日內(nèi)予以更換、修復(fù)和賠償損失，逾期更換、修復(fù)或賠償?shù)�，按產(chǎn)品價款的2 /日承擔違約金;買方有權(quán)根據(jù)需要自行更換、修復(fù)故障產(chǎn)品，并由賣方承擔相應(yīng)費用。

　　三、交貨時間和數(shù)量：

　　賣方按物流工程師訂單交貨。賣方交貨延期的則

　　四、交貨地點和方式：

　　賣方送貨到買方指定地點。

　　五、運輸方式和費用：

　　賣方負責運輸，承擔運輸費用(含保險費)。

　　六、包裝標準：

　　賣方按國家、行業(yè)、企業(yè)標準和樣品的標準及買方的要求包裝產(chǎn)品，采取防銹、防腐、防碰措施，賣方承擔包裝費用，包裝物不回收。如因包裝破損等問題導(dǎo)致貨物受損、滅失的，由賣方承擔退換貨等補償責任。

　　七、隨機備品、配件、工具和資料：

　　產(chǎn)品具有出廠日期、編號等銘牌標識，并附有裝箱單、產(chǎn)品說明書、合格證和檢驗書等質(zhì)量證明原件。

　　八、 檢驗和異議：

　　1、 貨到買方指定地點后，買方按國家、行業(yè)標準和樣品的標準對產(chǎn)品外觀質(zhì)量和數(shù)量進行檢驗 并將結(jié)果通知賣方;賣方批量交貨的，買方可抽樣檢驗。產(chǎn)品不符合約定的規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量標準等要求的，賣方應(yīng)承擔檢驗費用，并按照本合同第二條承擔違約責任。雙方簽訂的技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議以及賣方的承諾對檢驗另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　2、經(jīng)檢驗為不合格產(chǎn)品，賣方在接到買方通知后按省內(nèi)1周，省外25天內(nèi)取回不合格產(chǎn)品;逾期未取回的，買方可按 100元/天的標準向賣方收取保管費用，也可以自行將產(chǎn)品處理。雙方簽訂的質(zhì)量/技術(shù)協(xié)議對此另有約定，以本合同的約定為準。

　　九、產(chǎn)品回購：

　　賣方所供產(chǎn)品超出買方訂單數(shù)量的，賣方根據(jù)買方的通知予以回購。賣方負責回購產(chǎn)品的運輸，貨款由賣方直接支付給買方或者在買方應(yīng)付賣方貨款中扣抵。

　　十、結(jié)算方式和期限：

　　(一)結(jié)算期限

　　1、貨到付款

　　(二)結(jié)算方式：

　　2、電匯

　　十一、解決合同糾紛的方式：

　　雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果的向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　十二、合同有效期：

　　本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,有效期至20xx年12月30日。

　　十三、其他約定事項：

　　1、 買方與 賣方 簽訂的技術(shù)協(xié)議，賣方的服務(wù)承諾以及買方的訂單等作為本合同附件。

　　2、 賣方應(yīng)向買方提供廠家授權(quán)銷售資格證明并按照誠信原則承諾給予買方市場同期最低價，若經(jīng)買方查實賣方價格明顯高于市場同期最低價且不合理的，賣方應(yīng)給予買方差價補償并賠償買方當批次貨款20%的違約金，同時買方可重新評估賣方信用資質(zhì)，直至解除合同。

　　3、 賣方不得以任何理由以任何方式對買方業(yè)務(wù)人員贈送財物、不得向買方供應(yīng)核準經(jīng)營范圍外的產(chǎn)品，否則，買方經(jīng)查實后可以拒付貨款、解除合同，同時賣方應(yīng)向買方支付10萬元/人次違約金;給買方造成嚴重后果的，買方將追究其他法律責任。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

關(guān)于買賣合同8

　　甲方（賣方）：

　　乙方（買方）：

　　根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，為確保甲乙雙方的合法權(quán)益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就房屋買賣一事達成如下協(xié)議：

　　一、甲方自愿將位于房屋一套出售給乙方，其中住宅建筑面積平方米。

　　二、甲乙雙方約定以上房屋出售價格為人民幣 萬元整，乙方一次性付清。

　　三、甲乙雙方約定乙方交付房款同時甲方必須將現(xiàn)有的一切購房及配套手續(xù)一交并給乙方，乙方保證在入住后所發(fā)生的.物業(yè)費、水電費、閉路電視使用費、網(wǎng)費、房屋修繕費等一切費用由乙方承擔。

　　四、乙方辦理過戶手續(xù)時，甲方協(xié)助辦理。所需過戶費用及相關(guān)的一切費用由乙方全部承擔。

　　五、本協(xié)議甲乙雙方自愿達成，簽定后不得后悔。

　　六、本協(xié)議一式二份，雙方簽字后生效，雙方協(xié)商再補充內(nèi)容與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　甲方（簽�。�：

　　乙方（簽印）：

　　年月日

關(guān)于買賣合同9

　　合同登記：

　　合同雙方當事人:

　　出賣人：

　　注冊地址：

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號：

　　企業(yè)資質(zhì)證書號：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　郵政編碼：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系地址：

　　身份證號碼：

　　郵政編碼：

　　聯(lián)系電話：

　　委托代理機構(gòu)：

　　注冊地址：

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號：

　　代理機構(gòu)經(jīng)當?shù)胤康禺a(chǎn)行政主管部門備案號：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　郵政編碼：

　　買受人：

　　【法定代表人】姓名：

　　國籍：

　　【√身份證】號碼：

　　聯(lián)系地址：

　　郵政編碼：聯(lián)系電話：

　　【委托代理人】姓名：

　　國籍：

　　聯(lián)系地址：

　　郵政編碼：

　　電話：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國物權(quán)法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議：

　　第一條 項目建設(shè)依據(jù)

　　出賣人以_________________方式取得位于__________________________________、編號為_________________的地塊的土地使用權(quán)。【土地使用權(quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準文件號】【國有土地使用權(quán)證號】為

　　___________________________________________________.

　　該地塊土地面積為_________________平方米，規(guī)劃用途為_________________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月_____日。

　　出賣人經(jīng)批準，在上述地塊上建設(shè)商品房，【現(xiàn)定名】【暫定名】_________________.建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為________________，施工許可證號為__________________________________.

　　第二條 商品房銷售依據(jù)

　　買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準機關(guān)為_______________，商品房預(yù)售許可證號為______________________________.現(xiàn)售商品房備案機關(guān)為_______________，現(xiàn)售備案號__________________________________________.出賣人在簽訂本合同時，已向買受人出示上述國有土地使用權(quán)證（或其他有效用地證明文件）建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、商品房預(yù)售許可證和白蟻預(yù)防合同及出賣人的營業(yè)執(zhí)照、開發(fā)資質(zhì)證書等相關(guān)證件的原件或復(fù)印件。

　　第三條 買受人所購商品房的基本情況

　　買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房，經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準的房屋所在層平面圖見本合同附件一，房號以附件一表示為準）為本合同第一條規(guī)定的項目中的：

　　第_______________【幢】【座】_______________【單元】【層】_______________號房。該商品房的用途為_______________，屬_______________結(jié)構(gòu)，層高為_______________米，位于所在建筑設(shè)計標高±0.000【地上】【地下】第_______________層。建筑層數(shù)地上最高_______________層，地下_______________層。

　　該商品房陽臺為封閉式_______________個，非封閉式_______________個。

　　該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共_______________平方米，其中，套內(nèi)建筑面積_______________平方米，公共部位共有分攤建筑面積_______________平方米（有關(guān)

　　公共部位位置及共有分攤建筑面積計算構(gòu)成說明見附件二）

　　該商品房所在建筑采用的節(jié)能措施、指標見附件三。

　　第四條 計價方式與價款

　　出賣人與買受人約定按下述第_______________種方式計算該商品房價款：

　　1.按建筑面積計算，該商品房單價為（_______________幣）每平方米_______________元，總金額（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百_______________拾

　　_______________元整。

　　2.按【套】【間】【位】計算，該商品房總價款為（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千

　　_______________百_______________拾_______________元整。

　　3.按套內(nèi)建筑面積計算，該商品房單價為（_______________幣）每平方米

　　_______________元，總金額（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百

　　_______________拾_______________元整。

　　4.___________________________________________________________________________.除上述購房款外，其他由出賣人代收的費用項目按以下標準、時間收取

　　___________________________________________________________________________ .

　　第五條 面積確認及面積差異處理

　　根據(jù)當事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】（本條款中均簡稱面積）為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。

　　當事人選擇按【套】【間】【位】計價的，不適用本條約定，雙方可在附件六另行約定。合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。

　　商品房交付后，合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積發(fā)生差異，雙方同意按以下原則處理：

　　1.建筑面積、套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值均在3%以內(nèi)（含3%）的，據(jù)實結(jié)算房價款；

　　2.建筑面積、套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值其中任何一項超出3%時，買受人有權(quán)退房。買受人退房的，出賣人在買受人書面提出退房之日起30日內(nèi)將買受人已付款（含買受人向銀行按揭貸款部分的本金及已支付利息，下同）退還給買受人，并按_______________%利率付給利息。

　　買受人不退房的.，按以下方式處理：

　　產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(nèi)（含3%）部分的房價款由買受人補足；超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)（含3%）部分的房價款由出賣人返還買受人；絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。但共有分攤部分面積增加超過其合同約定面積3%的，買受人不承擔超出3%部分的房價款。

　　面積誤差比＝（產(chǎn)權(quán)登記面積－合同約定面積）/合同約定面積×100%

　　因設(shè)計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應(yīng)當簽署補充協(xié)議。

　　第六條 付款方式及期限

　　如屬預(yù)售商品房，買受人應(yīng)當按時依約定將房價款存入到指定的銀行預(yù)售款監(jiān)管帳戶上。監(jiān)管帳戶應(yīng)當與辦理商品房預(yù)售許可時申報的一致。

　　監(jiān)管銀行：______________________________

　　監(jiān)管帳戶：______________________________

　　買受人按下列第_______________種方式按期付款：

　　1.一次性付款_____________________________________________.

　　2.分期付款：

　　_______________年_______________月_______________日前支付全部購房款的_______________%，計（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百

　　_______________拾_______________元整。

　　_______________年_______________月_______________日前支付全部購房款的_______________%，計（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百

　　_______________拾_______________元整。

　　_______________年_______________月_______________日前支付全部購房款的_______________%，計（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百

　　_______________拾_______________元整。

　　3.其他方式____________________________________________________________.

　　第七條 買受人逾期付款的違約責任

　　買受人如未按本合同約定的時間付款，按下列第_____________種方式處理：

　　1.按逾期時間，分別處理（不作累加）

　�。�1）逾期不超過_____________日，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之的違約金，合同繼續(xù)履行；

　�。�2）逾期超過_____________日后，買受人在出賣人書面催告日后仍未支付應(yīng)付款的，出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之]率應(yīng)不小于第（1）項中的比率）的違約金。

　　本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額；采取分期付款的，按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。

　　2.___________________________________________________________________________ .

　　第八條 交付條件與期限

　　出賣人應(yīng)當在_______年月_______日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定，將同時符合下列各項約定條件的商品房交付買受人使用：

　　1.該商品房經(jīng)建設(shè)單位依法組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位竣工驗收合格和消防驗收合格；

　　2.該商品房所在建筑物生活給排水、用電、管道燃氣、電信、有線電視、消防、郵政信報箱等設(shè)施達到設(shè)計要求條件；

　　3.小區(qū)內(nèi)部道路、綠化、室外照明、消防、環(huán)衛(wèi)及其他商業(yè)、社區(qū)服務(wù)和管理等公共配套建筑、基礎(chǔ)設(shè)施按規(guī)劃設(shè)計要求建設(shè)完成。分期建設(shè)的，該商品房所在分期建設(shè)部分應(yīng)按規(guī)劃設(shè)計要求全部完成，并與在建工程之間設(shè)置有效的隔離設(shè)施和施工安全設(shè)施；如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到上述條件，雙方同意按以下第___1___種方式處理：

　　1.買受人有權(quán)拒絕交接，按逾期交房由出賣人承擔違約責任；

　　2.買受人同意接收，出賣人支付買受人（_____/_____幣）_______/_______元違約金。

關(guān)于買賣合同10

　　出賣人(甲方)：_______________

　　買受人(乙方)：_______________

　　甲方原有位于 的房產(chǎn)一套，屬于城東片區(qū)的拆遷人，甲方與————市————區(qū)拆遷指揮部簽訂的安置補償協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，甲方對原房產(chǎn)可得到安置房面積 平方米，甲方自愿將其中————平方米出售給乙方�，F(xiàn)甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

　　第一條、房屋的基本情況：

　　甲方拆遷安置房屋座落在_____________________________，安置房屋面積為______平方米，房屋用途為住宅�，F(xiàn)尚未選房和安置。

　　第二條、本合同中所述房屋為甲方拆遷安置房，是甲方的家庭共同財產(chǎn)。該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，不存在房屋抵押，債權(quán)債務(wù)，以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。

　　第三條、上述房產(chǎn)的交易房屋面積和價格：

　　買賣房屋面積為__120____平方米，按 元/每平方米計價，共計人民幣___________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)，但實際安置房屋不足或超過120平方米，按實際面積 元/平方米計算總房款，多還少補。

　　第四條、付款時間與方式：

　　甲乙雙方同意首付款人民幣貳拾萬元整交付甲方，首付款在簽訂合同當日支付。尚欠房款分三期付清：第一期在選房后三日內(nèi)付 元;第二期在交付房屋和鑰匙付 元;第三期在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)三日內(nèi)付 元。 甲方的銀行帳戶：開戶行 戶名 賬號 。乙方可現(xiàn)金支付給甲方也可將購房款存入甲方上述的帳戶。

　　第五條、房屋交付：

　　甲方應(yīng)配合乙方憑安置選房順序號證辦理選房。待通知交房后五日內(nèi)，甲方將約定買賣的房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方，由乙方所有。

　　第六條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記及過戶的約定：

　　對本房屋以后需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證等其它手續(xù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，按以下約定進行。

　　1、買賣房屋辦理到甲方名下所有權(quán)證、土地使用權(quán)證及其他手續(xù)所需繳納的稅收和費用均由甲方承擔。辦理到甲方名下后，甲方應(yīng)自領(lǐng)取之日起五日內(nèi)，將領(lǐng)到的產(chǎn)權(quán)證書交由乙方。

　　2、在已辦理到甲方名下房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證等其它手續(xù)之后，自乙方向甲方提出辦理房屋產(chǎn)權(quán)證過戶請求之日起30天內(nèi)甲方須無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證及其過戶手續(xù)，所須相關(guān)費用(包含雙方交易費、營業(yè)稅等)全部由乙方承擔。甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的`產(chǎn)權(quán)證及國土證，原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件，原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等)，不得用任何方式拒絕阻撓。

　　第七條、補償費和建筑差價的享有和承擔

　　1、根據(jù)甲方和泉州市城東片區(qū)拆遷指揮部簽訂的安置補償協(xié)議，指揮部應(yīng)給付給甲方的臨時安置補助費，每平方米每個月5元，由乙方享有，從最后一期乙方的支付房款中扣除。

　　2、安置房應(yīng)支付給指揮部的建筑差價全部由甲方承擔。

　　第八條、違約責任條款：

　　1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方首付給甲方的房款歸甲方所有，其余款項退回給乙方。

　　2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，并有權(quán)要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款，同時有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。

　　3、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書交付給乙方，視為甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書，并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。

關(guān)于買賣合同11

　　供方：

　　需方：

　　根據(jù)中華人民共和國《種子法》《民法典》及有關(guān)規(guī)定，為了明確農(nóng)作物種子供、需雙方的權(quán)利和義務(wù)，維護雙方的共同利益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同。

　　一、需方向供方訂購以下品種、數(shù)量、質(zhì)量和價格的.種子：

　　二、供方對以上種子出具農(nóng)作物種子檢驗證書（標明種子實際質(zhì)量指標）供需方復(fù)檢，需方收到貨后15天內(nèi)，對發(fā)芽率、凈度、水分三項指標復(fù)檢完畢，純度在收貨后該作物的第一個生產(chǎn)周期內(nèi)復(fù)檢完畢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知供方，逾期視為種子合格。

　　三、調(diào)運種子前，供方要按需方要求，出具種子經(jīng)營許可 證復(fù)印件、發(fā)貨時需方與供方對每批種子共同取樣，分別封存，以備種子復(fù)檢和鑒定，樣品保存至該批種子于生產(chǎn)收獲結(jié)束。

　　四、供、需雙方必須按合同規(guī)定的時間、數(shù)量等供貨、付款，如有變化，供、需雙方另行協(xié)商達成補充合同，否則，視一方為違約，違約方要賠償守約方違約金額10%經(jīng)濟損失費。

　　五、所需供品，乙方根據(jù)當?shù)厣鷳B(tài)類型進行合理布局，若由于越區(qū)種植造成的損失，由乙方承擔。

　　六、如種子質(zhì)量達不到合同要求，由甲方負責賠償相應(yīng)損失。

　　七、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致可在合同外增加補充條款，增補條款屬于合同的組成部分。

　　八、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（簽字蓋章）：乙方（簽字蓋章）：

　　________年____月____日

關(guān)于買賣合同12

　　賣方（以下簡稱甲方）______________

　　買方（以下簡稱乙方）______________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商，就乙方向甲方購買標準寫字樓和使用配套場地達成如下協(xié)議，以資共同遵守。

　　一、基本情況：

　　1、乙方購買甲方坐落在_________市_______區(qū)（縣）_____________路_________弄（新村）___支弄_____________號________號寫字樓______層，寫字樓建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產(chǎn)證為準。

　　2、土地使用權(quán)限為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產(chǎn)權(quán)證。

　　3、寫字樓區(qū)域東側(cè)在_______米內(nèi)、南側(cè)到_________米內(nèi)、西側(cè)到_________米內(nèi)、北側(cè)到__________米內(nèi)。

　　二、寫字樓價格及其它費用：

　　1、寫字樓價格每平方米人民幣______元（大寫），總價（含人民幣土地價格）人民幣______________元（大寫）

　　2、土地使用稅費按國家有關(guān)規(guī)定由_______方每年支付給有關(guān)部門。

　　3、乙方在甲方園區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理費每年人民幣___________________元（大寫）

　　三、付款方式、期限及交房期：

　　1、寫字樓總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元（大寫）

　�。�1）________年_____月____日前甲方把寫字樓通過有關(guān)部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方寫字樓后支付人民幣__________________萬元（大寫）；

　　（2）其余房款應(yīng)在甲方辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易后（以產(chǎn)權(quán)交易中心核發(fā)產(chǎn)權(quán)證之日為準）6日內(nèi)一次性付清，在辦理中產(chǎn)生的契稅由乙方負責。

　　2、以上付款以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權(quán)終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按寫字樓和土地總價的10%計；若甲方不能辦理土地、房產(chǎn)二證，或?qū)⑼恋亍�寫字樓抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，并按寫字樓和土地總價10%支付給乙方作為違約金。

　　四、其他規(guī)定：

　　1、甲方在辦理好產(chǎn)權(quán)證后再給乙方協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，在辦理中發(fā)生的'所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。

　　2、乙方所購產(chǎn)權(quán)房可以自由轉(zhuǎn)讓或出租給其他方辦業(yè)，但必須通知管理方，受讓或承租方企業(yè)可以以本寫字樓地址進行工商注冊。

　　3、寫字樓內(nèi)土地屬批租，廠區(qū)內(nèi)按現(xiàn)有的設(shè)施配套使用給乙方，未經(jīng)有關(guān)部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協(xié)助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續(xù)。

　　4、乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。

　　5、乙方在所購房屋內(nèi)組織生產(chǎn)、經(jīng)營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規(guī)定費用。

　　6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協(xié)助辦理，增容費用由乙方向有關(guān)部門按規(guī)定交納。

　　7、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定，與本合同具有同等法律效力。

　　8、甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權(quán)支配和使用該寫字樓，甲方無權(quán)干涉。

　　9、本寫字樓的質(zhì)量保修期為交付后一年內(nèi)有效。

　　五、本合同主體及責任：

　　1、甲方：__________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　2、乙方：__________法定代表人：_____________委托代理人：____________

　　（甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任）

　　六、本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執(zhí)一份，房產(chǎn)管理局和公證處各執(zhí)一份。

　　甲方：________乙方：________

　　代表（簽名蓋章）________代表（簽名蓋章）________

　　電話：________電話：________

　　簽約日期：________簽約日期：________

關(guān)于買賣合同13

　　賣方(甲方)：

　　買方(乙方)：

　　甲、乙雙方在自愿平等、誠實信用、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，根據(jù)合同法等法律規(guī)定，就買賣_____樹相關(guān)事宜，達成如下條款，供遵照執(zhí)行：

　　風險提示：標的物信息

　　買賣合同中應(yīng)根據(jù)標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清，而產(chǎn)生糾紛。

　　數(shù)量、價款要明確，包括數(shù)額的計量單位，大多數(shù)事項應(yīng)由雙方協(xié)定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

　　第一條：甲方自愿將位于___________樹賣給乙方。

　　風險提示：履行期限、地點和方式

　　履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實施，產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。

　　如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內(nèi)履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產(chǎn)生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產(chǎn)生。

　　第二條：甲方承諾擁有上述______樹的合法處理權(quán)，保證上述_____樹無任何權(quán)屬紛爭和經(jīng)濟糾紛，乙方應(yīng)在合同簽定后____月內(nèi)取走上述______樹。

　　風險提示：價款支付

　　在實務(wù)中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。

　　另外，需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設(shè)定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。

　　第三條：甲乙雙方確認上述______樹的出賣價格，共計______元。乙方應(yīng)當在本合同生效日向甲方一次性付清全款_______元。

　　第四條：乙方自行負責具體開挖、包裝、裝卸、運輸上述______樹的相關(guān)事宜，并自行承擔安全責任。

　　第五條：乙方移栽上述_____樹的成活問題與甲方無關(guān)。

　　風險提示：爭議解決方式

　　合同雙方一旦發(fā)生爭議，協(xié)商不成的只能求助于仲裁機構(gòu)或。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構(gòu)就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

　　當然雙方也可以約定管轄的'，而約定則只能在被告所在地、原告所在地、合同履行地、合同簽訂地、標的物所在地中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。

　　第六條：本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民提起訴訟解決。

　　風險提示：違約責任

　　違約責任要條款化，在出現(xiàn)違約情形時，能有效執(zhí)行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統(tǒng)，實務(wù)中很難操作。

　　具體應(yīng)明確，違反合同的哪條約定，應(yīng)承擔何種違約責任，如：質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責任，另外，違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化，以便于向違約方主張。

　　第七條：即簽字之日起生效，任何一方不得違反。如有違反，均要承擔相應(yīng)的違約責任。

　　第八條：本合同一式_____份，甲乙雙方各持_____份。

　　甲方：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　________年____月____日

關(guān)于買賣合同14

　　甲方:

　　乙方:

　　上列雙方就買賣下列設(shè)備的有關(guān)事宜,經(jīng)自愿協(xié)商訂立下列條款,以便共同履行:

　　1. 甲方向乙方購買垂直發(fā)泡機組壹臺,設(shè)備單價金額為現(xiàn)金人民幣(大寫):貳拾壹萬伍千元整

　　2. 設(shè)備為五個組份,配備打孔機,機臺主機,配電柜(大),TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環(huán)攪拌)小料罐三個, 聚醚攪粉罐一個．(水冷機,空壓機甲方自備).

　　3. 主機尺寸:長4.5米*寬4米*9米.內(nèi)直徑為1600MM

　　4. 甲方要負責完成基礎(chǔ)的澆灌,包括2個地下成孔的施工.

　　5. 付款方式為自合同生效起首付定金叁萬，機臺裝車前一天再付拾伍萬,試機完成后再付貳萬,正常運行六個月付余下貳萬.

　　6. 機臺自訂貨起2個月為制造時間,其中不包括春節(jié)放假期間,初定完工日期為農(nóng)歷年底,正月初七起運送和安裝,安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食,

　　7. 機臺運送由甲方負責車費, 乙方裝車, 甲方幫忙卸.動用到吊車等裝卸工具由甲方負責.

　　8. 甲方負責整套設(shè)備的安裝，調(diào)試．經(jīng)調(diào)試后設(shè)備正常運轉(zhuǎn)交付乙方使用．

　　9. 乙方提供一年的機臺故障保修(三個月的無償保修,另九個月的故

　　障保修甲方報銷往還車費),注人為造成的故障不在保修范圍之內(nèi).

　　10. 因本合同引起的.或本合同有關(guān)的任何爭議,應(yīng)提交莆田仲裁委員會按照該會現(xiàn)行仲裁規(guī)則進行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力.

　　11. 本合同一式四份, 甲乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章后生效.

　　甲方簽字: 乙方簽字: 甲方地址: 乙方地址: 電話:電話:

　　簽訂日期:

關(guān)于買賣合同15

　　住所地：

　　法定代表人：

　　購買人：(以下簡稱乙方)

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方購買甲方杉XX達成以下合同條款。

　　一、甲方山XX位于 省 縣 鄉(xiāng) 村 組小地名為 的地方，東至 ，西至 ，南至 ，北至 ，共 畝，約為 株，此片杉XX為 ，由 戶人家于___XXXX___年共造，林里面不雜其他人造的林。

　　二、經(jīng)雙方協(xié)商甲方愿將此片杉XX以總價款為： 元的價格出售給乙方。

　　三、雙方同意：

　　1、乙方付清總價款之日起，甲方此片林地上的土地所有權(quán)仍歸甲方所有，此片林地上的所有林木所有權(quán)即歸乙方所有，乙方有權(quán)做任何形式的處置，甲方不得干涉。

　　2、工程林還款由乙方負責。

　　3、若有糾紛、界限不清引起的各種問題由甲方負責。

　　4、甲方負責提供林權(quán)證、身份證、造林合同證等證件給乙方辦理砍伐許可證

　　5、此山砍伐期至___XXXX___年底，若辦不到砍伐許可指標可延期至___XXXX___年底砍完，租地養(yǎng)樹費由乙方負責，由乙方按每年每株一元補付給甲方。

　　6、在合同約定期限內(nèi)即林木搬出林地前甲方發(fā)現(xiàn)有人有意偷盜、滅失、毀損林木的，甲方有責任及時告訴乙方。

　　7、在合同約定期限內(nèi)即林木搬出林地前甲方有意偷盜、滅失、毀損林木的，甲方承擔造成的全部損失。

　　四、違約責任

　　本合同簽訂后，任何一方違約，都應(yīng)當承擔違約金 元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應(yīng)當賠償給守約方造成的`一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費用等)。

　　十、其他約定事項

　　1、甲、乙雙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的，應(yīng)當及時通知到對方，

　　2、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同書具有同等法律效力。

　　3、乙方在砍伐林木時要主動告知甲方并提供其合法證明文件(砍伐證)。

　　十

　　一、爭議解決

　　本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民提起訴訟解決。

　　二、明示條款：

　　甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。

　　三、本合同經(jīng)雙方簽字蓋手印或授權(quán)代表簽字蓋手印后生效。

　　四、本合同書一式四份，雙方各執(zhí)二份。

　　甲方簽名蓋手�。�

　　電話：

　　委托代理人簽名蓋手�。�

　　電話：

　　乙方簽名蓋手印：

　　電話：

　　委托代理人簽名蓋手印：

　　電話：

　　___XXXX__年____月____日

【買賣合同】相關(guān)文章：

關(guān)于買賣合同 買賣合同05-30

買賣合同 買賣合同內(nèi)容06-09

車庫買賣合同-買賣合同07-25

實用的買賣合同買賣合同03-07

買賣合同買賣合同集合04-03

買賣合同模板買賣合同簽訂模板03-15

學(xué)校買賣合同校服買賣合同12-06

機械買賣合同_機械買賣合同格式01-16

有關(guān)買賣合同模板 買賣合同的寫法模板04-07

房屋買賣合同個人房屋買賣合同11-18