- 相關推薦
【熱門】房屋拆遷合同
在人們的法律意識不斷增強的社會,合同對我們的約束力越來越不可忽視,它可以保護民事法律關系。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,以下是小編為大家整理的房屋拆遷合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
房屋拆遷合同1
委托方:(以下簡稱甲方)
受托方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》《民法典》、《城市房屋拆遷管理條例》、《北京市城市房屋拆遷管理辦法》、《北京市實施(城市房屋拆遷管理條例)細則》及《北京市城市房屋拆遷評估管理暫行規(guī)定》等有關法律、法規(guī)及文件規(guī)定,甲乙雙方經充分協商,就項目的拆遷補償價格進行評估事宜簽訂本合同。
一、估價工程范圍、評估工作量及完成期限:
1、甲方因的需要,委托乙方對下列范圍內被拆遷房屋及附屬物的拆遷補償價格進行評估,其評估四至范圍如下:
東至:西至:
南至:北至:
2、評估工作量:以現場實際勘查數量為準。
3、按照相關主管部門下發(fā)的建設拆遷評估作價的通知的要求,估價時間定為:年月日至年月日。
二、雙方責任及協作事宜:
1、甲方負責提供項目有關的立項文件、規(guī)劃文件及附圖;配合乙方向有關部門、單位或個人提供審閱所必需的資料。
2、甲方組織乙方在估價期間到現場勘察,并提供方便和配合。
3、在乙方按照合同約定保質、保量完成評估工作的前提下,甲方應按時向乙方支付服務費。
4、乙方在甲方規(guī)定的估價時間內,負責調查了解拆遷范圍內被拆遷房屋及土地有關情況,根據甲方的需要,依照國家有關拆遷法律法規(guī)的規(guī)定,并結合評估市場情況及本工程拆遷評估的具體情況,對委托評估的房屋及附屬物進行客觀、公正的評估。向甲方出具房屋估價匯總報告,并在拆遷許可證規(guī)定的動遷之日起,出具分戶評估報告交付甲方。
5、乙方未能在雙方約定的時間內交付評估報告的,每延遲一天按評估標的總價款的0。2%向甲方支付違約金。
6、乙方有義務為拆遷人和被拆遷人就估價報告的有關問題提供咨詢服務。
7、乙方對甲方委托評估所提供的.文件資料應妥善保管,并盡保密義務,未經甲方同意不得擅自公開或泄露給他人。如有類似情況,甲方保留理賠權利,本條款所規(guī)定的保密義務將在本合同終止后持續(xù)有效。
8、雙方約定的其他條款:乙方幫助甲方了解被拆遷人搬遷意向。
三、合同價款及支付方式:
1、本項目評估費為:評估標的總價款的%。
2、具體支付方式如下:
。1)本合同簽訂的5個工作日,甲方應向乙方支付(人民幣)萬元作為啟動資金。
。2)在乙方出具全部分戶房屋評估報告后,甲方向乙方支付評估標的總價款的50%。
。3)在拆遷獎勵期結束后二日內,甲方向乙方支付評估標的總價款的20%。
。4)拆遷工作全部結束后10日內,在確認拆遷工作中確無乙方之責任后,甲方將剩余評估費尾款一次結清。在收取履約保證金的情況下,同時退還履約保證金。
四、違約責任:
乙方無故中途單方中斷合同,應雙倍返還甲方已支付的定金,并沒收履約保證金;甲方無故中途單方中斷委托估價請求,乙方工作已經過半,甲方應支付乙方全部預計評估費用,乙方工作尚未過半,甲方應支付乙方預計評估費的50%。
五、甲方對評估報告結果有異議的,應在本評估報告送達之日起5日內向我公司書面申請復核或另行委托評估機構重新評估。若拆遷當事人向我公司申請復核的,我公司將在書面申請之日起五日內給予答復。甲方對復核結果有異議或者另行委托評估的結果與我公司評估結果有差異,且協商達不成一致意見的,自受到復核結果或者另行委托評估機構出具的評估報告之日起五日內,可向房屋拆遷評估專家委員會申請鑒定。
六、對評估報告初始估價結果做出調整的,乙方負責重新具調整后的評估報告并注明調整原因。
七、如乙方違背獨立、客觀、公正原則,出具虛假評估報告造成本工程工期延誤及給甲方造成經濟損失的,乙方應承擔由此產生的賠償責任。
八、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效,其中任何一方未經同意不得隨意更改。如有未盡事宜,經雙方協商,另訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
法定代表人(簽章):
法定代表人(簽章):
。ɑ蛭写砣耍
(或委托代理人)
房屋拆遷合同2
出賣人:(以下簡稱甲方)
買方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經友好協商,自愿達成如下協議,以資共同遵守。
一、甲方承諾并自愿向乙方出售其自有的位于省市住宅建筑內建筑面積為㎡(平方米)、使用面積為㎡(平方米)的拆遷房屋..乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔,否則甲方將向乙方支付相當于總房款20%的違約金。
二.上述房屋包括附屬設施,雙方約定的房屋單價(人民幣):元/平方米;總價:。
三.雙方同意乙方分三期支付房款。從本協議簽署之日起至_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _雙方應為對方頒發(fā)相應的證書。 乙方應于年月日前向甲方支付(第二次)房款萬元,剩余房款萬元應在辦理房產證當日內支付給甲方。每次乙方用銀行卡向甲方支付房款時,甲方聲明以下內容為本次交易的銀行賬戶:戶名:銀行:賬號:
四.甲方保證出售給乙方的房屋(原)產權屬于自己并有權處分,該房屋不存在任何第三方的抵押、擔;蚱渌麢嗬。也沒有其他爭議。乙方購買并接受該房屋后,如發(fā)生房屋產權糾紛,影響乙方權利的行使,甲方應負責清理,并賠償乙方因此遭受的經濟損失。
五、雙方對房屋質量無異議,房屋交付后,因房屋質量引起的糾紛,雙方不承擔賠償責任。
不及物動詞甲方出售的房屋為拆遷房屋,甲方未辦理產權登記手續(xù),乙方對此心知肚明。乙方同意甲方關于產權轉讓的承諾:甲方應盡快辦理產權登記,并在完成產權登記后立即協助乙方辦理產權轉讓手續(xù)。如果當時發(fā)生產權糾紛,甲方應承擔全部責任,退還乙方已支付的全部房款,并支付相當于總房款20%的違約金。
七.甲方在辦理產權證前,應配合直接將業(yè)主名稱變更為乙方。如乙方未能直接與開發(fā)商(拆遷辦)辦理更名手續(xù),未能以甲方名義辦理產權證,手續(xù)費由甲方承擔,過戶費用由乙方承擔,甲方無條件協助乙方辦理過戶手續(xù)。甲方在知道辦理產權證合適后,應在收到乙方通知后,及時通知乙方或提供所有相關資料..不得以任何借口威脅拒絕,否則視為甲方違約,并向乙方支付相當于總房款20%的違約金。如因甲方延誤影響產權轉移登記,給乙方造成損失的`,甲方應承擔賠償責任。
八.甲方承諾在本合同簽訂之日起3年內為乙方辦理產權證并轉讓產權。屆時因各種因素,房產局不予辦理房產證和過戶,甲方退還乙方已支付的全部房款,并支付相當于總房款20%的賠償金。產權證書延期發(fā)放的,應在雙方協商確定的期限內辦理。
九.本合同簽訂生效后,該房屋的增值與甲方無關,乙方有權占有、使用、收益和處分該房屋。
十.在本協議簽署之前或之后,甲方應繳納的所有稅費均由甲方承擔..
十一.本協議簽訂后,雙方應共同遵守,甲方不得反悔或對該房產主張任何權利。如甲方違約,除退還乙方已支付的全部房款外,甲方還應支付相當于同期銀行貸款利率四倍的利息,并支付相當于總房款20%的違約金。
十二.本協議簽訂后,雙方共同遵守。違約時,違約方應賠償對方相應的經濟損失,以及總房款20%的違約金。
十三.如實際登記建筑面積小于甲方在辦理產權證時承諾的65平方米,甲方應按5000元/平方米退還乙方多付的房款,并支付同期銀行貸款利率利息。
十四.甲方的合法繼承人一致同意該房屋買賣交易,并同意本協議的所有條款。甲方的合法繼承人無權繼承和使用該房屋。
十五.本協議履行過程中,雙方如有分歧,應協商解決,并可簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。協商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
十六.本協議自雙方簽發(fā)結婚證之日起生效。
十七.本協議一式三份,雙方各執(zhí)一份,一份交房屋所在地社會住房委員會備案留存。
甲方(簽字)
乙方(簽字):
身份證號:
郵寄地址:
郵寄地址:
電話:
電話:
日期:
日期:
房屋拆遷合同3
被拆遷人(以下簡稱甲方):
拆遷人(以下簡稱乙方):
根據《民法通則》、《合同法》和《土地管理法》的有關規(guī)定,雙方本著平等自愿的原則,就拆遷補償一事達成如下協議:
一、被拆遷人情況:甲方目前家庭成員共有 名,其分別為 (男)、 (女)
二、拆遷人情況:乙方根據我國有關法律已經取得拆遷人資格證,乙方承諾將依法與甲方就拆遷補償情況達成協議。
三、房屋補償:甲方目前所有房屋的建筑面積為 平方米,其中包括套內建筑面積 平方米、公攤建筑面積 平方米;經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估,此等房屋所有權的單位價格為 元/平方米,故甲方擁有房屋所有權的合計價值為 元。
四、土地補償:甲方目前房屋所占土地共有 平方米,其中甲方享有專有土地使用權的有 平方米,甲方與其他人共有土地使用權的有 平方米;經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估,此等土地使用權的單位價格為 元/平方米,故甲方擁有土地使用權的合計價值為 元。
五、其他補償:考慮到甲方長期居住于此地,搬離家園將給甲方造成諸多不便,本著獎勵補償的原則,乙方承諾除房屋補償金與土地補償金以外,還應當向甲方支付以下補償金:
1、 電話號碼變更費用:
2、 有線電視安裝成本:
3、 交通運輸費用:
六、補償金支付方式:根據雙方之協議,乙方共計支付甲方補償金 元,乙方承諾將在 年 月 日前,一次性將全部補償金支付到甲方所銀行帳戶: 銀行帳號。
七、禁止行為:考慮到甲方的弱勢地位,乙方承諾在雙方沒有達成協議以前,絕對不會采取任何停水、停電、停暖等行為來影響甲方的正常生活,否則乙方將向甲方每天支付100元賠償金。
八、爭議解決:雙方如有爭議,將交由北京仲裁委員會解決。
九、其他:本協議壹式陸份,雙方各執(zhí)叁份,乙方提交房屋行政管理機構壹份。
被拆遷人(以下簡稱甲方): 拆遷人(以下簡稱乙方):
年 月 日 年 月 日
拆遷房屋合同2
訂立合同雙方:
建設單位,____________,以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位),_______市(縣)______區(qū)(鎮(zhèn))_____街(路)____號房主(代表人)_______,以下簡稱乙方.
根據 __________ 建筑安裝工程的建設需要,經規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房.為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執(zhí)行.
一,乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間,共______平方米〈原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費). 甲方負責于一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的'投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧).
二,乙方應于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元.
三,甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1,乙方自行找房周轉,每人每月補助______元;
2,由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助____元;
3,乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租.簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節(jié)每人每月補助______元取暖費,并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用.
四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______間,______層______號,配有______等設備.
五,乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字.甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人______領取.甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任.
六,甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付 ______元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務.
乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金______元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴.乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況.
七, 其它:______________________________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規(guī)定.補充規(guī)定與本合同具有同等效力.合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決.
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產管理局,建設銀行,建委,計委____等單位各留存一份.
建設單位(甲方):_____________________________________(公章)
地址:__________________________________________
代表人:__________________________________________________
電話:_____________________________________________________________
銀行帳戶:_________________________________________________
拆遷戶(乙方)代表人:_____________________________(蓋章)
家庭18歲以上成員:______________________________(蓋章或簽名)
地址:____________________________________
(乙方如系單位,則應有單位公章,地址,代表人,電話,銀行帳戶)
一九______年______月______日訂
房屋拆遷合同4
拆遷人(以下簡稱甲方):____________
法定代表人:______
地址:______
單位名稱:______
委托代理人:______
法定代表人:______
地址:______
單位名稱:______
被拆遷人(以下簡稱乙方):____________
姓名:______
性別:______
年齡:______
住址:______
委托代理人:____________
姓名:______
性別:______
年齡:______
住址:______
甲方因建設需要,必須拆除乙方使用的房屋,根據城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定,甲乙雙方經協商就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條房屋拆遷依據
建設項目名稱,建設地點,建設單位《拆遷許可證》文號。
第二條被拆除房屋現狀
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋間,建筑面積_____平方米,使用面積_____平方米,居住面積方米。
(二)乙方有正式戶口人。
常住人口人,應安置人口人。
分別是(姓名、性別、年齡、關系等)
(三)被拆遷房屋的產權屬于。
第三條拆遷安置
(一)乙方安置到,房屋間,建筑面積_____平方米,使用面積_____平方米,居住面積_____平方米、甲方負責為乙方辦理住房進住手續(xù)。
(二)乙方臨時過渡到,房屋間。
(三)乙方臨時過渡期限自________年________月________日至________年________月________日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷,乙方在收到正式安置通知________日內,應遷入安置用房用。
第四條安置房屋的標準
1.甲方提供給乙方的安置房屋,其建造標準應當符合頒發(fā)的標準;
2.建造質量應當符合;
3.房屋內應當有以下設施
第五條拆遷安置房屋產權
(一)乙方被安置房屋的產權屬于乙方應與簽訂房屋租賃合同并交納民租及其他費用。
(二)乙方被安置房屋的產權屬于甲、乙雙方應另行簽訂買賣合同,持該合同辦理房屋產權簽訂手續(xù),該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費______元;臨時過渡費(含交能補助、供暖補助等)______元;轉學補助費______元;提前搬家獎勵費______元;其他補助費______元,共計人民幣______元。
第七條被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償
1.作價補償。
被拆遷房屋間,建筑面積___平方米,按每平方米___元作價補償,甲方支付乙方拆遷補償費______元、本合同簽訂后,由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續(xù)。
2、產權調換。
甲方以地點,房屋,間,_____平方米,補償乙方;
乙方需支付:
結構差價______元;
面積差價______元;
房屋成新差______元。
第八條乙方在________年________月________日前應將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在________年________月________日前自行拆除,逾期不拆除的。甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬于臨時過渡的,應在收到甲方正式安置通知________日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的,不再享受各種補助費,并每逾期一天罰款______元。
第十一條乙方安置屬于臨時過渡的在臨時過渡期內甲方按每月______元支付乙方臨時過渡費。
第十二條甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿天前通知乙方并按以下方法之一處理:
1.甲方提供同面積同質量的安置房屋。
2.逾期個月內甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的'__%向乙方加付臨時過渡費,逾期超過個月甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的%向乙方加付臨時過渡費。
第十三條特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1.不可抗力遭成安置房屋建設延期;
2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;
3.出現上述情況,甲方應當在情況發(fā)生的天內通知乙方。
因以上情況造成安置延期時,逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理:
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效
第十五條本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方(蓋章):__________
電話及傳真:__________
法定代表人:__________
或委托代理人:__________
簽訂時間:________年____月____日
簽訂地點:________
乙方(蓋章):__________
電話及傳真:__________
法定代表人:__________
或委托代理人:__________
簽訂時間:________年____月____日
簽訂地點:________
房屋拆遷合同5
甲方:(拆遷入)
乙方:(被拆遷人)
經_________市城市建設房屋拆遷管理辦公室拆許字()第號《房屋拆遷許可證》批準,甲方在范圍內拆遷,進行項目建設,需要拆遷乙方的住宅房屋,依據《_________市城市房屋拆遷管理辦法》的規(guī)定,甲乙雙方就拆遷補償事項,訂立如下協議:
一、乙方房屋位于街(路)號棟層房間建筑結構,建筑面積_____平方米。
經房屋拆遷評估機構評估確定,乙方房屋成新,評估單價元/平方米,計元;上年度磚混結構住宅房屋建筑成本元/平方米,價格調整系數,價格補貼元/平方米,計元,面積補貼平方米,計元,被拆遷房屋貨幣補償金額總計元。
二、乙方自愿選擇的拆遷補償方式。
實行貨幣補償的,甲方應一次性支付給乙方元貨幣補償款。
實行房屋產權調換的,甲方提供給乙方的房屋位于街(路)號棟單元層朝向房間,建筑結構,建筑面積_____平方米(產權調換房屋系期房的,附產權調換房屋的設計平面圖,房屋建筑面積以產權部門初始登記的建筑面積為準),所調換房屋價格元/平方米,計元,于_____年_____月_____日前向方支付產權調換差價款元。甲方應于_____年_____月_____日前將產權調換房屋交付給乙方,并于年月目前負責辦理產權調換房屋的所有權證和土地使用證,手續(xù)費用由甲方承擔,所涉及的契稅由乙方承擔。
三、甲方向乙方一次性支付搬家補助費元。
實行貨幣補償的,甲方按照lO元/(平方米月)標準支付給乙方臨時安置補助費,一次性支付3個月,計元。
實行房屋產權調換且乙方自行過渡的`,過渡期限個月,甲方按照元/平方米月標準支付給乙方臨時安置補助費,先預付個月,計元,其余部分在房屋交付給乙方使用時按照實際過渡期限一次結清。
四、本合同訂立時,乙方應將房屋所有權證、土地使用證交給甲方,并由甲方到有關部門申請注銷登記。
六、本合同盯立后,甲方不得擅自變更規(guī)劃和設計。
七、本合同訂立后,雙方應共同遵守,任何一方違約,按有關法律、法規(guī)的規(guī)定承擔責任。因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,按以下第方式解決。
(一)提交______________委員會_____;
(二)向人民法院起訴。
八、本協議一式四份,甲方、乙方、拆遷實施單位各一份,送拆遷管理部門備案一份。本合同未盡事宜,可另行訂立補充協議。
甲方:乙方:
法定代表人:
經辦人:
拆遷實施單位:委托代理人:法定代表人:
經辦人:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
房屋拆遷合同6
原告:______________,女,漢族,_____________年__________月__________日生,
住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告:______________,男,漢族,_____________年__________月__________日生,
住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告:_________________上海_________________實業(yè)有限公司
法定代表人:______________聯系電話:_____________
地址:_________________上海市________________區(qū)_________________路_____________號_____________室
郵政編碼:_________________200000
第三被告:_________________上海___________________房地產開發(fā)有限公司
法定代表人:__________________聯系電話:_____________
地址:_________________上海市_________________區(qū)_________________路_____________號_____________室
郵政編碼:_________________200000
訴訟請求:_________________
1、確認三被告簽訂的關于本市_____________區(qū)_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協議無效;
2、請求法院重新做出拆遷補償安置;
3、本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由:_________________
被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號),同期開始拆遷工作。
原告居住于_______________路_____________弄_______________號底后的房屋(以下簡稱“動遷房屋”),由于歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底后房屋只有一本房屋租賃證,但原告戶口在動遷房屋底前,單獨一個戶口簿并作為戶主,是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的兒子)、_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底后的`戶口本內。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉,要求動遷組出示動遷方案,說明對原告的安置情況,遭拒絕。原告多方維權無果,無奈于_________________年_______________月_______________日訴至_________________區(qū)人民法院后,通過法院調取了_________________區(qū)_________________路_________________弄_______________號底前、底后房屋的部分拆遷補償安置協議【協議編號為:_________________滬安(_____________)拆協字第_______________、_______________號】。通過該協議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下,與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區(qū)馬當路_______________弄__________號底前、底后房屋的拆遷補償安置協議,并且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(戶口在_____________區(qū)_______________路)、_____________(戶口在_____________區(qū)_______________路)一并作為動遷安置人口在動遷房屋安置協議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協議后,一共獲得3百余萬元,而原告僅獲得動遷款10余萬元。由于3被告簽訂的安置協議侵害了原告依法享有安置房屋的權利,導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下,為了維護自己的合法權利,唯有提起訴訟,要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協議無效,并且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
具狀人:_________________
____年_____月_____日
房屋拆遷合同7
為了保證雙方當事人的合法權益,,經過友好協商,現將房屋轉讓有關事宜達成如下協議:
一、協議雙方當事人
甲 方: 所有人: (以下簡稱甲方) 聯系電話:
身份 證:
乙 方: 購房人: (以下簡稱乙方) 聯系電話:
身份 證:
二、住宅基本情況
1、住宅為 小區(qū), 樓 戶。
2、該房建筑面積 平方米。其中套內面積 平方米,公共分攤面積 平方米.地下室建筑面積 平方米,面積 平方米。
3、水、電、天然氣齊全,集中供暖。
4、該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房一并轉讓,該房屋的.相關權益隨該房一并轉讓。
三、房款
按照甲乙雙方協商一致的價格,房屋、地下室和總金額(幣) (小寫), (大寫)。
四、繳款期限
乙方在簽訂本協議之日繳納房款(幣) 。
五、交房期限
甲方在 年 月 日前,將鑰匙和房屋手續(xù)交付乙方。
六、雙方約定的其他事項
1、交付房屋后,甲方不再享有該房的任何權利和義務。
七、本協議在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議,應首先協商解決,如協商不一致,應有判決。
八、本協議簽字蓋章有效。
九、本協議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
十、本協議自簽訂之日起生效。
甲 方 : 乙 方:
年 月 日 年 月 日
房屋拆遷合同8
甲方(拆遷人):_______地址:_______
郵編:______電話:______
法定代表人:______職務:____
乙方(被拆遷人):_______地址:_______
郵編:______電話:______
法定代表人:______職務:____
甲方因建設需要,須拆除乙方使用的房屋,根據____市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定,甲乙雙方經共同協商一致同意就房屋拆遷補償達成如下協議。
第一條項目名稱、地點
建設項目名稱_______,建設地點_______,建設單位_______,《拆遷許可證》文號_______。
第二條被拆遷房屋現狀
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋__間,其中,磚混結構平頂房_間,建筑面積___平方米;磚木結構安架房__間,建筑面積_平方米,土木結構安架房__間,建筑面積___平方米;磚混結構廈房__間,建筑面積__平方米,土木結構安架房_間,建筑面積__平方米,其它_________________________。
(二)乙方在拆遷范圍內附屬物分別有____________。
(三)乙方在拆遷范圍內經濟作物分別有_______。
第三條被拆遷房屋補償
(一)被拆遷房屋___間,其中裝混結構平頂房__間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償;磚木結構安架房_間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償;土木結構安架房_間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償;磚混結構廈房__間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償;土木結構廈房_間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償。其它:________________________。小__:______元。
(二)被拆遷范圍內的附屬物分別為____________________________________小__:______元。
(三)被拆遷范圍內有經濟作物分別為________________________________小________元。
(四)被拆遷范圍內以上各項補償總計______元。(注:含所有費用)。
第四條房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費___元,臨時過渡費___元,按合同約定期限提前搬家獎勵費___元。
第五條補償款支付方式
補償款分兩期進行支付,
第一期在甲、乙雙方簽訂本合同之日起____日內甲方向乙方支付該總補償款的50﹪,
第二期在乙方將原住房全部騰空交付甲方之日,甲方將乙方剩余的50﹪補償款一次性支付給乙方。
第六條搬遷期限
乙方在簽訂本房屋補償合同之日起于_______年____月____日前應將原住房騰空,并由乙方拆遷。
第七條違約責任
(一)甲方未按本合同約定的期限內向乙方支付賠償款,甲方除正常支付給乙方的補償款之外,向乙方賠付違約金10萬元。
(二)乙方未按合同約定期限將原住房騰空并未拆遷,乙方將收到甲方支付的`補償款無條件的退還給甲方,并賠付給甲方違約金10萬元。
第八條本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋拆遷主管部門一份,具有同等法律效力,自簽字日起生效。
甲方:(簽章)_______
代表人(簽章)_______
_______年____月____日
乙方:(簽章)_______
代表人(簽章)_______
_______年____月____日
甲方:(簽章)_______
代表人(簽章)_______
_______年____月____日
房屋拆遷合同9
甲方:
乙方:
甲方因建設需要,須拆除乙方使用的房屋,根據城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定,甲乙雙方經協商,就房屋拆遷安置補償達成如下協議:
一、項目名稱、地點
建設項目名稱_________,建設地點_________,建設單位_________,《拆遷許可證》文號_________.
二、房屋基本狀況
1.乙方在拆遷范圍內有房屋_________間,建筑面積_________平方米,使用面積_________平方米,居住面積_________平方米。
2.乙方有正式戶口_________人,常住人口_________人,應安置人口_________人,分別是_________.
3.被拆遷房屋的產權屬于_________.
三、拆遷安置
甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________間,_________層_________號,配有_________等設備。
四、拆遷補償
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;
2.附屬物補償金額為人民幣_________整;
3.搬遷補助費為人民幣_________元整;
4.設施設備遷移費為人民幣_________元整;
5.其他費用為人民幣_________元整。
五、搬遷
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋,經甲方確認,舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式
甲方在_________年_________月_________日前按本協議第四條規(guī)定的補償總額一次支付給乙方。
七、注銷
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋、土地證件,由甲方統(tǒng)一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續(xù),乙方自行到有關部門申請辦理,并結清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人,授權他在合同文本和其它文件上簽字。
甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_________領取。
甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續(xù)糾紛等,一律不負責任。
九、違約責任
甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;
甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付_________元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金_________元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。
乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的'法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十一、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。
未經該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。
但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十二、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十三、通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________方式傳遞。
以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________.
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;
否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十四、爭議的處理
本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;
協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
十五、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
十六、補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。
本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
十七、拆遷合同樣本效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;
合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方:_________
乙方:_________
授權代表:_________
授權代表:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
房屋拆遷合同10
甲方:____________________________________
地址:____________________________________
郵編:_______________
電話:______________
法定代表人:____________
乙方:____________________________________
地址:____________________________________
郵編:_______________
電話:______________
法定代表人:____________
第一部分協議書
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條房屋拆遷依據
建設項目名稱,建設地點,建設單位,《拆遷許可證》文號。
第二條
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋間,建筑面積平方米,使用面積平方米,居住面積平方米。
(二)乙方有正式戶口人,常住人口人,應安置人口,分別是(姓名、性別、年齡、關系等)。
(三)被拆遷房屋的產權屬于。
第三條拆遷安置
(一)乙方安置到,房屋間,建筑面積平方米,使用面積平方米,居住面積平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續(xù)。
(二)乙方臨時過渡到,房屋間。
(三)乙方臨時過渡期限自年月日至年月日。
甲方保證乙方在過渡期限內回迂,乙方在收到正式安置通知日內,應遷入安置用房用。
第四條安置房屋的標準
1、甲方提供給乙方的安置房屋,其建造標準應當符合頒發(fā)的標準;
2、建造質量應當符合;
3、房屋內應當有以下設施:
第五條拆遷安置房屋產權
(一)乙方被安置房屋的產權屬于
乙方應與簽訂房屋租賃合同并交納房租及其它費用。
(二)乙方被安置房屋的產權屬于房地產合同:
甲乙雙方應另行簽訂買賣合同,持該合同辦理房屋產權簽訂手續(xù),該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律約束力。;
第六條房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)元;轉學補助費元;提前搬家獎勵費××元;其它補助費元,共計人民幣××元。
第七條被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償:
1、作價補償
被拆遷房屋間,建筑面積平方米,按每平方米元作價補償,甲方支付乙方拆遷補償費元。本合同簽訂后,由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續(xù)。
2、產權調換
甲方以地點,房屋,間,平方米,補償乙方。
乙方需支付:
(1)結構差價元;
(2)面積差價元;
(3)房屋成新差價元。
第八條乙方在年月日前應將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在年月日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬于臨時過渡的,應在收到甲方正式安置通知日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的不再享受各種補助費,并每逾期一天罰款元。
第十一條乙方安置屬于臨時過渡的,在臨時過渡期內,甲方按每月元支付乙方臨時過渡費。
第十二條甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿××天前通知乙方,并按以下方法之一處理:
1、甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
2、逾期個月內,甲方按本合同約定第十一條的臨時過渡費的%向乙方加付臨時過渡費,逾期超過個月,甲方按本合同第十一條的臨時過渡費的%向乙方加付臨時過渡費。
第十三條特殊情況下安置逾期的處理結果出現下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1、不可抗拒造成安置房屋建設延期;
2、因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;
3、出現上述情況,甲方應當在情況發(fā)生的天內通知乙方。
因以上情況造成安置延期時,逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理:
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,另一份抱房屋拆遷主管部門備案。
甲方:____________乙方:____________
簽約日期:______________簽約日期:______________
房屋拆遷安置補償合同7
甲方(拆遷人):__地址:__郵碼:__電話:__法定代表人:___職務:__
乙方(被拆遷人):__地址:__郵碼:__電話:__法定代表人:__職務:__
甲方因建設需要,須拆除乙方使用的房屋,根據城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定,甲乙雙方經協商,就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條項目名稱、地點
建設項目名稱____,建設地點____,建設單位____《拆遷許可證》文號____。
第二條被拆房屋現狀
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋____間,建筑面積____平方米,使用面積____平方米,居住面積____平方米。(二)乙方有正式戶口____人,常住人口____人,應安置人口____人,分別是(姓名、性別、年齡、關系等)(三)被拆遷房屋的產權屬于____。
第三條拆遷安置
(一)乙方安置到____,房屋____間,建筑面積____平方米,使用面積____平方米,居住面積____平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續(xù)。
(二)乙方臨時過渡到____,房屋____間。
(三)乙方臨時過渡期限自____年____月____日至____年____月____日。甲方保證乙方在過渡期限內回遷,乙方在收到正式安置通知____日內,應遷入安置用房內。
第四條安置房屋的標準
(一)甲方提供給乙方的安置房屋,其建造標準應當符合____頒發(fā)的____標準;
(二)建造質量應當符合____;
(三)房屋內應當有以下設施:1.____2.____3.____
第五條拆遷安置房屋產權
(一)乙方被安置房屋的產權屬于乙方應與____簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
(二)乙方被安置房屋的產權屬于甲、乙雙方應另行簽訂房屋買賣合同,持該合同辦理房屋產權轉移手續(xù),該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費____元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)____元;轉學補助費____元;提前搬家獎勵費____元;其他補助費____元;共計人民幣____元。
第七條被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償:
1.作價補償。被拆遷房屋____間,建筑面積____平方米,按每平方米____元作價補償,甲方支付乙方拆遷補償費____元。本合同簽訂后,由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續(xù)。
2.產權調換。甲方以____地點,____房屋,____間,____平方米,補償乙方;乙方需支付:
(1)結構差價____元;
(2)面積差價____元;
(3)房屋成新差價____元。
3.____第八條乙方在____年____月____日前應將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在____年____月____日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬于臨時過渡的,應在收到甲方正式安置通知____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的,不再享受各種補助費,并每逾期一天罰款____元。
第十一條乙方安置屬于臨時過渡的.,在臨時過渡期內,甲方按每月____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿____天前通知乙方,并按以下方法之一處理:
1.甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
2.逾期____個月內,甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費,逾期超過____個月,甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費。
3.____
第十三條特殊情況下安置逾期的處理如果出現下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1.不可抗力造成安置房屋建設延期;
2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;
3.____出現上述情況,甲方應當在情況發(fā)生的____天內通知乙方。
因以上情況造成或安置延期時,逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理:
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方:____代表人:________年__月__日
乙方:____代表人:________年__月__日
房屋拆遷合同11
拆遷人:_________(簡稱甲方)
被拆遷人:_________(以下簡稱乙方)
根據_________市政府辦公室府辦抄字〔20_________〕72號抄告單,為改善侍中廟西巷居民居住環(huán)境,經甲乙雙方協商,現就房屋搬遷補償安置達成如下協議:
一、拆遷房屋的基本情況
乙方房屋位于_________市_________區(qū)寺中廟西巷4號,磚混結構,建筑面積為646.38平米,其中證載建筑面積為564.15平米。房產證編號為:000X7107。自行搭建面積為81.23平米。性質為辦公用房。
二、拆遷補償方式
1、由乙方自行組織人員拆遷,甲方向乙方交付押金10萬元。該押金在甲方開工建設三個工作日內全額返還。
2、拆遷補償采取就地安置、拆一補一的`產權置換形式。具體用于產權置換的房屋、樓層、戶型等,以雙方在房屋規(guī)劃設計圖紙上簽署的紅線框定的范圍為準,不再變更。相等面積部分不補差價,相差面積按照甲方開盤時的市場價補差。
3、安置房屋面積測量按照國家法律規(guī)定標準測量計算,以建筑面積為準。最終面積以國家有權部門測定為準。
三、拆遷期限
乙方應該在本協議簽訂之日起7天內拆遷完畢。逾期未拆遷完的,每拖延一天支付違約金1000元。
四,搬遷補償費
經過甲乙雙方協商,甲方按照井岡山大道二期工程廣豐村農房拆遷補償標準執(zhí)行。具體為:
1、臨時安置補助費支付18個月,共計46539.36元。自乙方搬遷完畢之日起算,多退少補。
2、自行搭建的簡易棚補償費:32.79O_________220元/O=7213.8元。
3、圍欄補助費:20.6O_________100元/O=20_________元。
4、圍場補償費:30.91O_________100元/O=3091元。
5、曬場補償費:194.26O_________30元/O=5827.8元。
6、搬遷補助費:12間_________80元_________2(兩次搬遷)=960元。
7、有線電視補助費:120元
8、固定電話補助費:158元
9、水池補償費:3個_________100元/個=300元
10、糞窖補償費:1個_________100元/個=100元
以上10項共計為66369.96元。
在本協議簽訂之日支付元,余款在前付清。
五、安置房交付時間及交付標準
甲方在開工建設之日起24個月向乙方交付安置房。甲方為乙方辦理被拆遷房屋房產證登載面積的房屋產權證書,并承擔相應費用。
甲方按下列標準向乙方交付安置房屋:
1、外墻:面磚
2、內墻:混合砂漿毛面
3、頂棚:混合砂漿毛面
4、地面:水泥砂漿找平
5、門窗:
6、廚房:墻面混合砂漿毛面
7、衛(wèi)生間:預留上下水口,墻面混合砂漿毛面。
8、陽臺:
9、電梯:無
10:其他:
六、本協議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,有關部門備案二份。
七、本協議雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方在此之前關于房屋拆遷安置所簽協議內容如與本協議內容不一致的以本協議為準。
甲方代表:乙方簽章:
甲方簽章:乙方手。
經辦人:
_____年_____月_____日
房屋拆遷合同12
委托人:____________
受托人:____________
甲方與乙方約定,由乙方處理甲方及房屋拆遷事宜。為明確雙方之權利義務,依照《中華人民共和國民法典》及其有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方充分協商,訂立本合同。
第一條委托事項
甲方委托乙方處理甲方因建設需要之拆遷相關的事項及周邊的建筑物。
第二條費用
乙方在處理委托事務時,甲方付給乙方人民幣____________萬元整;進場時,先付____________萬元整;待工程結束后,甲方向乙方付清剩余款項。其它費用由乙方自行承擔。
第三條乙方責任拆遷過程中之一切事務由乙方負責,垃圾清運、場地平整,在拆遷工作整體完成后,向甲方移交工地。甲方向乙方移交工地后七日內拆除完畢。
第四條違約責任
在本合同履行過程中,乙方未按甲方要求完成拆遷工作的,由甲方監(jiān)督實施,達到甲方要求為準,甲方如未在規(guī)定的.時間內向乙方移交工地,所造成的后果全部由甲方負責。
第五條合同糾紛的解決辦法
本合同在履行中若發(fā)生糾紛,甲乙雙方應本著友好的精神予以協商解決,協商不成的,任何一方可向本合同簽訂地法院起訴。
第六條其他條款
本合同若有未盡事宜,由雙方協商達成補充協議。
補充協議與本合同具有同等效力。
乙方與被拆遷戶簽訂的拆遷合同,應按照甲方提供給乙方的《房屋拆遷合同》的條款規(guī)定,否則甲方的一切直接和間接損失均應由其負責賠償。
本合同一式兩份。合同正本雙方各執(zhí)一份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋拆遷合同13
發(fā)包人:_________
承包人:_________
____工程有限責任公司依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本雙方建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:全部土建,水電安裝群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表
工程立項批準文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:資質范圍內的全部圖紙內容
三、合同工期
開工日期:暫定 _年_月_日竣工日期:_ 年_月_ 日合同工期總日歷天數_天
四、質量標準
工程質量標準:合格
金額:暫定捌仟柒佰萬元正
¥: 元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的.洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
合同訂立時間:
合同訂立地點:
本合同雙方約定雙方簽、蓋章并經備案后生效后生效。
發(fā)包人:_________承包人:_________
住所:_________住所:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
電話:_________電話:_________
傳真:_________傳真:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
房屋拆遷合同14
合同編號:_________
甲方:_________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
受委托拆遷單位:_________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________
法定代表人:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
根據國務院《城市房屋拆遷管理條例》、《_________》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲方和乙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就房屋拆遷補償安置達成如下協議:
第一條 拆遷房屋依據
甲方因項目建設需要,經審查批準,于_________年_________月_________日,取得了(_________)拆許字(_________)第_________號《房屋拆遷許可證》,實施房屋拆遷。乙方所有的房屋屬于該拆遷許可證核準的拆遷范圍內。
第二條 乙方房屋的基本情況
乙方房屋坐落于_________,土地為_________,房屋用途為_________,建筑結構為_________,建筑面積為_________平方米,附屬物包括:_________,證件名稱:_________,證件:_________號,地籍:_________號。
第三條 補償金額
甲方補償乙方各項費用和金額如下:
1。房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整(詳見附件一評估報告);
2。附屬物補償金額為人民幣_________元整(詳見附件一評估報告);
3。搬遷補助費為人民幣_________元整;
4。停產停業(yè)的`直接經濟損失補償費為人民幣_________元整;
5。_________。
總計補償金額(大寫)人民幣_________元整。
第四條 產權調換房屋
1。甲方用于產權調換的房屋為現房,坐落于_________,建筑面積_________平方米(其中:套內建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米)。產權調換房屋的價款總額人民幣_________元整。
2。甲方用于產權調換的房屋為期房(房屋平面圖見附件二,房號以附件二上表示為準),坐落于_________,建設用地規(guī)劃許可證為_________,建設工程施工許可證為_________,[土地使用證號][土地使用權批準文件]_________,房屋用途為_________,屬_________結構,層高為_________,建筑層數為_________,地上_________層,地下_________層。(房屋裝飾、設備標準見附件三)
。1)該房屋陽臺是[封閉式][非封閉式]。
(2)該房屋協議約定建筑面積為_________平方米,其中,套內建筑法定代表人(簽字):_________
經辦人(簽字):_________
_________年____月____日
簽訂地點:_________
房屋拆遷合同15
拆遷人(以下簡稱甲方):_____委托代理人:_____
法定代表人:____地址:____;法定代表人:___地址:___
單位名稱:_____單位名稱:_____
郵編:_____電話:_____郵編:_____電話:____
被拆遷人(以下簡稱乙方:)委托代理人:_____
姓名:___性別:___年齡:___姓名:__性別:__年齡___
住址:_____住址:_____甲方因建設需要,必須拆除乙方使用的房屋,根據城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定,甲乙雙方經協商,就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條房屋拆遷依據
建設項目名稱_____,建設地點_____,建設單位_____《拆遷許可證》文號_____。
第二條被拆除房屋現狀
1.乙方在拆遷范圍內有房屋_____間,建筑面積_____平方米,使用面積_____平方米,居住面積_____平方米。
2.乙方有正式戶口_____人,常住人口_____人,應安置人口_____人,分別是(姓名、性別、年齡、關系等)_______________________
3.被拆遷房屋的產權屬于_____。
第三條拆遷安置
1.乙方安置到_____,房屋_____間,建筑面積_____平方米,使用面積_____平方米,居住面積_____平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續(xù)。
2.乙方臨時過渡到_____,房屋_____間。
3.乙方臨時過渡期限自___年___月___日至___年___月___日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷,乙方在收到正式安置通知_____日內,應遷入安置用房內。
第四條安置房屋的標準
1.甲方提供給乙方的安置房屋,其建造標準應當符合_____頒發(fā)的_____標準;
2.建造質量應當符合_____;
3.房屋內應當有以下設施:
(1)_____
(2)_____
(3)_____
(4)_____
(5)_____
第五條拆遷安置房屋產權
1.乙方被安置房屋的產權屬于_____
乙方應與_____簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
2.乙方被安置房屋的產權屬于_____
甲、乙雙方應另行簽訂_____買賣合同,持該合同辦理房屋產權簽訂手續(xù),該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的.約束力。
第六條房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費_____元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)_____元;轉學補助費_____元;提前搬家獎勵費_____元;其他補助費_____元,共計人民幣_____元。
第七條被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償:
1.作價補償。
被拆遷房屋_____間,建筑面積_____平方米,按每平方米_____元作價補償,甲方支付乙方拆遷補償費_____元。本合同簽訂后,由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續(xù)。
2.產權調換。
甲方以_____地點,_____房屋,_____間,_____平方米,補償乙方;
乙方需支付:
(1)結構差價_____元;
(2)面積差價_____元;
(3)房屋成新差價_____元。
3.(略)
第八條乙方在___年___月___日前應將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在___年___月___日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬于臨時過渡的,應在收到甲方正式安置通知_____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的,不再享受各種補助費,并每逾期一天罰款_____元。
第十一條乙方安置屬于臨時過渡的,在臨時過渡期內,甲方按每月_____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿_____天前通知乙方,并按以下方法之一處理:
1.甲提供同面積、同質量的安置房屋。
2.逾期_____個月內,甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡期的_____%向乙方加付臨時過渡費,逾期超過_____個月,甲按本合同第十一條約定的臨時過渡費的_____%向乙方加付臨時過渡費。
3.(略)
第十三條特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1.不可抗力造成安置房屋建設延期;
2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;
3.(略)
出現上述情況,甲方應當在情況發(fā)生的_____天內通知乙方。
因以上情況造成安置延期時,逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理:
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方:_____乙方:_____
委托代理人:_____委托代理人:_____
___年___月___日