- 承攬加工合同書 推薦度：
- 原材料半制品承攬合同書 推薦度：
- 承攬合同書 推薦度：
- 相關(guān)推薦
承攬合同書(15篇)
隨著法律觀念的深入人心，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編整理的承攬合同書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承攬合同書1
甲方：________________
乙方：________________
根據(jù)《_________》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù)，_________情況分別為：
1、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發(fā)動機號____________，車架____________，
2、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發(fā)動機號____________，車架____________。
第二條、服務(wù)期限
期限從____________年____________月____________日時起，至____________年____________月____________日時止，共計____________天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為____________元(人民幣)(大寫____________元整)，乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任
1、負責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的_________和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運證的_________從事運輸服務(wù)活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的`權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責(zé)服務(wù)期內(nèi)_________的二級維護及_________年檢、年審。
5、負責(zé)機動車第三者責(zé)任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。
6、如果服務(wù)_________在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故_________的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)_________收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)_________進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的_________出租、典當(dāng)、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔(dān)。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)_________使用異�；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及_________公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負擔(dān)_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費10%的違約金。
第五條、乙方責(zé)任
1、按照乙方宣傳的需要，負責(zé)制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責(zé)對服務(wù)________進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的_________和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管_________的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生_________被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
承攬合同書2
建設(shè)方：___(以下簡稱甲方)
承包方：___(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱：___
(2)工程地點：甘肅玉門黃花農(nóng)場
(3)工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。
(4)建筑外包面積：___平方米。
(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負責(zé)進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。
(2)負責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內(nèi)場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
(1)根據(jù)需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的'，工期相應(yīng)順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價款的支付與結(jié)算
(1)本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，
(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任。
(5)本合同結(jié)算方式：___。
五、附則
(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委托代理人：___
委托代理人：___
電話：___
電話：___
本合同簽訂日期：___年___月___日
承攬合同書3
甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場機械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計價原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算，多退少補。
第九條付款方式：
1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責(zé)通知有關(guān)人員進行驗收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的.相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負責(zé)人簽字：_________
負責(zé)人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
承攬合同書4
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱地點：
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包方式及內(nèi)容：
1、承包方式：
2、承包內(nèi)容：
3、承包范圍及說明：
三、工程造價及付款方式：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：
四、工期及說明：
根據(jù)甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風(fēng)、地震等自然災(zāi)害)，工期則相應(yīng)順延。
五、甲方責(zé)任及義務(wù)：
1、提供施工項目的場地并作技術(shù)交底，組織承包人項目經(jīng)理進行技術(shù)交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見及要求進行。
2、負責(zé)提供工具材料存放場地，水電有甲方負責(zé)安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時追究乙方責(zé)任，并有權(quán)安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的.，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責(zé)任及義務(wù)：
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責(zé)任及過錯，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責(zé)人簽署安全責(zé)任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負責(zé)。
七、其他：
1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
八、附則：
甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責(zé)人組織施工人員認真學(xué)習(xí)條例后，簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同書5
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________
2．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________
3．履行的期限、地點和方式：__________________________________________________
4．驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________
5．結(jié)算方式：________________________________________________________________
6．違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
�。�1）承攬方的.違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
�。�2）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12．本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
承攬合同書6
合同編號：75642
定作方：_______(簡稱甲方)
承攬方：_______(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金(元)
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
3.履行的期限、地點和方式：
4.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
5.結(jié)算方式：
6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____ 承攬方：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：____
開戶銀行：______ 開戶銀行：_____
帳號：_______ 帳號：_______
____年__月__日
承攬合同模板
簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣(大寫)：
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：___________
2.交貨(運輸)辦法及地點：________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________
4.包裝要求及費用負擔(dān)：__________
5.結(jié)算辦法及期限：_____________
6.原材料供應(yīng)辦法：____________
7.其他：_______________
違約責(zé)任：
第一點：甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應(yīng)償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的`，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點：乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話：________
地址：________
開戶銀行：_____
帳號：________
承攬合同書7
甲 方：
乙 方：
(以下簡稱乙方) 根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的.原則，訂立如下合同條款：
第一條：書柜尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數(shù)7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)
第六條：必須運到校園內(nèi)，運費由乙方負責(zé)。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔(dān)。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
年 月 日
承攬合同書8
甲方：_________
乙方：_________
鑒于甲方為_________采購洽談會的執(zhí)行單位，乙方欲在本次洽淡會期間進行廣告宣傳活動，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下一致意見：
一、甲方將在_________采購洽談會期間向乙方提供_________（類型）的廣告宣傳，廣告宣傳條件見合同附件。
二、乙方應(yīng)當(dāng)自負費用按照甲方指定的設(shè)計風(fēng)格及形式設(shè)計制作相應(yīng)的廣告，乙方應(yīng)當(dāng)在____月____日前將與甲方指定形式風(fēng)格相應(yīng)的廣告交付甲方，甲方如發(fā)現(xiàn)乙方廣告內(nèi)容不妥或違背洽談會風(fēng)格，甲方有權(quán)要求乙方補充證明或修改廣告內(nèi)容，乙方不能提供或不愿意修改的，甲方有權(quán)終止本合同。
三、乙方保證其廣告內(nèi)容真實，健康，合法，并且乙方對該廣告享有全部合法權(quán)利，該廣告不會侵犯任何第三人的合法權(quán)益。若乙方廣告造成了對第三人的侵權(quán)，并且甲方因此遭受經(jīng)濟損失，則乙方將對此向甲方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
四、本合同金額為rmb_________元。乙方應(yīng)當(dāng)在____月____日前向甲方全額支付合同金額。若乙方未能按本合同約定時間向甲方支付合同金額，甲方有權(quán)單方與乙方解除本合同。
五、因廣告媒體的數(shù)量有限，甲方組委會將按照客戶廣告款到賬的先后順序安排廣告位，乙方應(yīng)當(dāng)服從組委會的安排。
六、若由于非甲方原因而導(dǎo)致_________采購洽談會無法如期召開，則甲方應(yīng)當(dāng)在原定洽談會召開前適當(dāng)時間通知乙方，同時甲方將退還乙方已支付的合同金額，乙方不得再要求甲方承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任。
七、由于不可抗力因素導(dǎo)致一方不能履行本合同，應(yīng)當(dāng)免除遭受不可抗力一方不履行合同的違約責(zé)任，但遭受不可抗力的`一方應(yīng)當(dāng)立即以快捷方式通知對方，并在十五天內(nèi)提交當(dāng)?shù)毓C機關(guān)的證明文件。雙方應(yīng)及時協(xié)商善后處理事宜。
八、凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商，經(jīng)協(xié)商不能解決的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
九、本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十、本合同未盡事宜，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書面補充協(xié)議。本合同1式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
負責(zé)人（簽字）：_________負責(zé)人（簽字）：_________
________年____月____日________年____月____日
承攬合同書9
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________
(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質(zhì)量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負責(zé)期限：___________
4.包裝要求及費用負擔(dān)：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔(dān))、地點：_____
6.驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法：________
8.結(jié)算方式和期限：___________
9.違約責(zé)任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方 承攬方
單位名稱 單位名稱
法定代表人 法定代表人
簽約代表 簽約代表
地址 地址
電話 電話
電掛 電掛
開戶銀行及帳號 開戶銀行及帳號
承攬合同書10
定做方：__________
承攬方：__________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
(1)主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價約___________;
(3)其他：以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為___________，______________________。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
(2)其他檢測項目：
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施。
3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任：
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
承攬合同書11
合同編號：_________
定作方：_________
承攬方：_________
一、項目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注
_________。
二、項目的`內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
_________。
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
_________。
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
_________。
五、結(jié)算方式及期限
_________。
六、違約責(zé)任
_________。
七、解決合同糾紛的方式
_________。
八、雙方協(xié)商的其它條款
_________。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同書12
甲方：
乙方：
根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、 工期：天（日歷天）。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。
第二條甲方責(zé)任，權(quán)利和義務(wù)
1、甲方提出設(shè)計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作，清除影響施工的.障礙物，安排好乙方施工所需水、 電，并承擔(dān)相關(guān)費用。
4、 根據(jù)乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)
1、指派項目責(zé)任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定；嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
第四條工程項目
1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81 m2=34020元（大寫：叁萬肆仟零貳拾元）
2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價860元/ m2×46.5 m2=39990元
（大寫：叁萬玖仟玖佰玖拾元）
3、上海雙雄銅門廠，單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫：陸萬零壹佰陸拾元） 樣式如圖40-01所示。
4、隱形防盜網(wǎng)，單價150元/ m2×54 m2=8100元
5、推拉門：單價560元/ m2×35.3 m2=19768元
6、陽光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價450元/ m2×37 m2=16650元
7、衛(wèi)浴門，1080元/條×5條=5400元
8、室內(nèi)門，2880元/條×9條=25920元
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價1280元/ m×65.8 m=84224元
第五條工程質(zhì)量及驗收
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內(nèi)組織驗收，并辦 理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應(yīng)承認竣工日期。如甲方在約定時間內(nèi)未能組織驗收，則視為驗收認可。
3、 在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視 同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額：（大寫）貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元
（小寫）
1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條 本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效；
甲方：乙方：
簽訂日期： 年 月日簽訂日期： 年 月 日
承攬合同書13
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量１．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。２．用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。３．定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法１．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。２．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。３．當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時間和地點１．交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他如：１．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。２．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責(zé)任：
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的.損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任：
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
承攬合同書14
發(fā)包方(甲方)：___身份證號：
承包方(乙方)：___身份證號：
甲方在海南省樂東縣佛羅鎮(zhèn)佛南村自家宅基地建一棟三層框架結(jié)構(gòu)樓房，現(xiàn)已基礎(chǔ)完工，鋪設(shè)好水泥板，由乙方負責(zé)承攬施工建設(shè)。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以資共同遵守。
一、承包方式
甲方負責(zé)供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建筑材料。乙方負責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。乙方負責(zé)自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機械以及模板、內(nèi)外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產(chǎn)生活用具等，費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。乙方所有工人的食宿等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
二、承建項目
樓房為三層框架結(jié)構(gòu)，承包從正負零起，第一層高為3.90米，第二層高為3.6米，第三層高為3.3米。乙方負責(zé)房屋主體工程的建筑，完成麻批，包括框架、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔墻、批粗面內(nèi)外墻體(含6個衛(wèi)生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
乙方必須嚴格按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求進行施工，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。結(jié)構(gòu)及承重由乙方負責(zé)，若施工過程中房子就有問題，乙方要負完全責(zé)任。
三、施工安全
1、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，乙方負責(zé)找工人，組織、指揮工人施工。甲乙雙方當(dāng)事人明確，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系。
2、乙方應(yīng)加強現(xiàn)場管理，乙方人員必須滿足雙方簽訂的協(xié)議條款的要求，并對自身的施工、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全、文明施工、消防保衛(wèi)、環(huán)境保護等全面負責(zé)，如乙方未能履行上述職責(zé)而造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方
承擔(dān)責(zé)任及由此發(fā)生的一切費用。乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責(zé)任和由此發(fā)生的.一切費用。在乙方進入工地施工時到履行義務(wù)終了期間，由乙方對其工人及雇傭人員、財產(chǎn)和機械設(shè)備辦理相關(guān)保險并承擔(dān)其費用。乙方及其工人所發(fā)生的一切傷亡事故與甲方無關(guān)，任何安全事故由乙方負全部責(zé)任，甲方不負任何責(zé)任。
四、工程質(zhì)量要求
1、乙方按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，工程質(zhì)量應(yīng)達到抗震安居房屋建設(shè)評定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件，建房后的墻體、窗戶、門等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。做到：⑴乙方完成每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進行質(zhì)量監(jiān)督和驗收，達到標(biāo)準(zhǔn)后才能進行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到"三個一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌筑法。⑶做水泥面前務(wù)必將砼表面清理洗掃干凈，將墻面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈，用水將磚縫中的塵土沖凈，趁墻面濕潤開始抹灰，以提高粘結(jié)強度，防止出現(xiàn)空鼓開裂現(xiàn)象。⑷梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。⑸脫模后，梁、板、柱的表面必須平整光潔，線角方正順直，無漏漿、麻面。⑹軸線、門窗洞口的尺寸要準(zhǔn)確，所有模板的平整度控制在3㎜內(nèi)，垂直度3米以內(nèi)控制在5㎜，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽角必須順直、整齊、每3米不超過5㎜。
2、工程竣工后，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進行檢查驗收。___如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，由乙方進行返工、修改和重作，直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因工程質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費用(包括工時費用和材料費用)全部由乙方自行承擔(dān)。返工、修改和重作后仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
3、上條所說的工程質(zhì)量問題，包括以下等方面：(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)梁、柱、板面中空;(6)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;
(7)屋頂漏水，浸水。
4、房屋保修期按國家相關(guān)保修規(guī)定執(zhí)行。
五、承包價格
本工程按照每層水平投影面積計算付款，每平方米承包價貳佰伍拾元整(￥250元)。如不在結(jié)算范圍內(nèi)的工程由雙方協(xié)商一致后另行計付。
六、付款方式
乙方進場后，甲方先預(yù)付工程款壹萬元，以后將按工程進度付款。一、二、三層澆注封頂后，若無質(zhì)量問題，甲方即再向乙方分別支付壹萬元、貳萬元、貳萬元工程款。余下的款項待工程完工一月后甲方的住房無任何裂縫、無漏水、無樓梯積水等工程質(zhì)量問題發(fā)生，經(jīng)雙方驗收合格后五天內(nèi)，一次性付清給乙方。若有住房開裂、漏水、積水、傾斜等工程質(zhì)量問題出現(xiàn)，則要求乙方及時維修，否則甲方終止合同，沒收余款。
七、工期要求
___年___月___日開工，每15天一層，乙方必須在___年___月___日前完工。
八、違約責(zé)任及爭議的解決辦法
1、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
九、合同的生效與終止
1、本合同共4頁，一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格并結(jié)清款項后失效。
3、乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，節(jié)約材料，嚴格按照工期要求施工，否則甲方有權(quán)終止合同，并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產(chǎn)生的費用，如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價費用等等。乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質(zhì)量。施工現(xiàn)場必須達到工完場地清，乙方負責(zé)清運工地周圍及室內(nèi)所有的建筑垃圾，打掃干凈。工程結(jié)束后，乙方腳手架留給甲方使用一個月。
以上合同,雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印)：___乙方簽字(手印)：___
日期：___
承攬合同書15
甲方（定作方）：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方（承攬方）：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，就___________（地點）玻璃供需問題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價：
玻璃品種： ___________，規(guī)格： ___________，數(shù)量：___________，單價：___________。
交貨地點：
運輸方式、費用：
1）由乙方負責(zé)送貨，運輸費用由乙方承擔(dān).玻璃卸車前破片由乙方負責(zé)，落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負責(zé).
2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。
二、交貨期：
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。
三、驗收方式：
1）玻璃送達甲方工地后應(yīng)當(dāng)場驗收當(dāng)批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的.產(chǎn)品應(yīng)以及時予以檢驗，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方，否則視為驗收產(chǎn)品合格。
2）_________玻璃制作按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).
六、結(jié)算及付款方式：
甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發(fā)車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責(zé)任：
1）雙方應(yīng)按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.
2）如產(chǎn)品質(zhì)量達不到設(shè)計要求，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟損失。
八、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權(quán)提起訴訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結(jié)束本合同自行解除。
十、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年（驗收之日起）
2、執(zhí)行本項目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題，乙方無償更換，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任。
甲方：
代表：
賬號：
戶行：
___________年___月___日
乙方：
代表：
賬號：
戶行：
___________年___月___日
【承攬合同書】相關(guān)文章：
承攬合同書08-25
承攬合同書10-01
承攬合同書【熱門】02-20
加工承攬合同書04-19
承攬加工合同書11-26
模板承攬加工合同書05-23
承攬合同書15篇08-25
承攬合同書(15篇)08-25
承攬合同書15篇10-01